售房价格承诺书
房屋销售价格
房屋销售价格合同书甲方：（销售方/房地产公司名称）地址：电话：法定代表人（或负责人）：乙方：（购买方）地址：电话：身份证号码：鉴于甲方是一家合法注册的房地产开发商，乙方是一名具备购买房产资格的自然人，双方就以下房屋的销售价格达成如下协议：1. 房屋信息1.1 房屋所在地：（填写具体地址）1.2 房屋类型：（填写住宅/商业/写字楼等）1.3 房屋面积：（填写具体建筑面积）1.4 房屋使用性质：（填写居住/商业等）1.5 房屋产权情况：（填写是否为商品房，已获得土地使用权等）2. 销售价格2.1 房屋销售总价：（填写具体金额，以人民币计价）2.2 付款方式：（填写一次性付款/分期付款等）2.3 分期付款条件和期限：（如有分期付款，请具体列明每一期的金额和付款时间）2.4 付款方式变更：双方同意，如有特殊原因需要更改付款方式，应提前书面协商并达成一致。
3. 交付与过户3.1 房屋交付时间：（填写具体交付时间）3.2 房屋权属过户时间：（填写具体办理时间）3.3 过户费用：（填写具体费用，由乙方承担/由甲方承担/双方分担等）3.4 过户所需手续：（填写具体办理手续和所需材料）4. 税费与其他费用4.1 税费承担：房屋的契税、印花税及相关费用由乙方自行承担。
4.2 其他费用承担：房屋产权证办理费、公证费等其他费用由乙方自行承担。
5. 违约责任5.1 任何一方未履行本合同所规定的义务造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 若乙方违约，甲方有权保留合同所支付的定金（如有），并要求乙方支付违约金。
6. 保密条款6.1 双方应保守本合同内容的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露合同任何细节。
7. 变更和解释7.1 本合同的任何变更、补充或解释，双方应通过书面方式达成一致并签署补充协议。
7.2 对于本合同未尽事宜，双方应友好协商解决并签署书面补充协议。
8. 法律适用与争议解决8.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
苏州房地产行业价格信用承诺书
苏州房地产行业价格信用承诺书
【苏州房地产行业价格信用承诺书】
尊敬的业主：
1. 我们承诺在销售过程中，严格按照国家有关法律法规和政府部门的指导价格进行销售，绝不以任何方式进行价格欺诈或虚报价格。
2. 我们承诺对于您在购房过程中支付的所有相关费用和款项，一律依据签订的购房合同和相关协议执行，绝不变相收取其他费用
或加价。
3. 我们承诺在销售过程中，不会以任何形式进行价格附加或优惠条件的变更，确保价格的稳定性和合理性。
4. 我们承诺在销售过程中不进行夸大宣传或误导消费者的行为，所有宣传资料和销售信息均真实、准确地反映项目的实际情况。
5. 我们承诺在项目建设及售后服务中，严格遵守相关法律法规和国家政策，认真履行承诺，确保售后服务的质量和效果。
如若违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任，并全额退还您支付的款项。
我们将以诚信为本，全力为您提供专业、高效和优质的房地产服务。
如有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系。
特此承诺！
承诺人（公司名称）：。
房屋出售定价协议书模板
甲方（以下简称“卖方”）：身份证号码：联系方式：乙方（以下简称“买方”）：身份证号码：联系方式：鉴于卖方拥有位于【具体地址】的房屋（以下简称“房屋”），房屋所有权清晰，无任何权属纠纷，买方愿意购买该房屋。
双方经友好协商，就房屋出售定价事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：【具体地址】2. 房屋建筑面积：【平方米】3. 房屋结构：【结构类型】4. 房屋产权证号：【产权证号】5. 房屋现状：【房屋现状描述】二、房屋出售价格1. 本协议房屋出售价格为人民币【大写】元整（小写）元。
2. 上述价格包含房屋本身、附属设施、装修及土地使用权等一切权利。
三、付款方式1. 买方在本协议签订之日起【天数】日内，向卖方支付房屋定金人民币【大写】元整（小写）元。
2. 买方在支付定金后【天数】日内，向卖方支付房屋首付款人民币【大写】元整（小写）元。
3. 买方在支付首付款后【天数】日内，向卖方支付房屋尾款人民币【大写】元整（小写）元。
4. 付款方式可以是现金、银行转账或其他双方约定的方式。
四、房屋交付1. 卖方在本协议签订之日起【天数】日内，将房屋交付给买方。
2. 房屋交付时，卖方应确保房屋具备入住条件，包括但不限于水电、燃气、网络等设施齐全。
五、税费承担1. 房屋买卖过程中产生的税费，包括但不限于契税、印花税、个人所得税等，由买方承担。
2. 卖方应在房屋交付前，协助买方办理房屋过户手续，并承担过户过程中产生的税费。
六、违约责任1. 若卖方未按本协议约定时间交付房屋，每延迟一日，应向买方支付房屋总价款的【百分比】作为违约金。
2. 若买方未按本协议约定时间支付房款，每延迟一日，应向卖方支付房屋总价款的【百分比】作为违约金。
3. 若任何一方违反本协议约定，导致协议无法履行，应承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
房地产售楼承诺书范文
房地产售楼承诺书范文尊敬的客户：您好！感谢您选择我们公司开发的房产项目。
为了保障您的权益，明确双方的权利和义务，我们特此向您提供以下承诺书。
一、房屋信息承诺1. 我们承诺所售房屋为合法建造，拥有完整的产权，且无任何法律纠纷。
2. 房屋的建筑面积、户型、结构、朝向等信息均与我们提供的资料一致，如有差异，我们将及时通知您，并提供相应的解决方案。
3. 我们承诺房屋的交付标准与合同约定相符，包括但不限于装修、设施设备等。
二、价格及付款方式承诺1. 我们承诺房屋售价公开透明，不收取任何未在合同中明确列出的费用。
2. 我们提供多种付款方式，包括但不限于一次性付款、分期付款、按揭贷款等，具体方式将根据您的需求和我们的政策进行协商确定。
三、售后服务承诺1. 我们承诺在房屋交付后提供完善的售后服务，包括但不限于房屋维修、物业管理等。
2. 若房屋在保修期内出现非人为损坏的问题，我们将负责免费维修或更换。
四、交房时间承诺1. 我们承诺按照合同约定的时间交付房屋，如遇不可抗力因素导致延期，我们将及时通知您，并提供相应的补偿方案。
五、信息披露承诺1. 我们承诺在销售过程中，向您提供真实、准确、完整的房屋信息，不隐瞒任何可能影响您决策的因素。
六、违约责任承诺1. 如我们违反上述承诺，将按照相关法律法规及合同约定，承担相应的违约责任。
七、其他承诺1. 我们承诺在您购房过程中，提供专业的咨询和指导，确保您的购房体验愉快。
我们深知，购房是您人生中的重要决策之一，我们将竭尽全力为您提供优质的服务。
如果您对本承诺书有任何疑问，欢迎随时与我们联系。
此致敬礼！[公司名称][日期]注：以上内容为房地产售楼承诺书范文，具体内容应根据实际情况和相关法律法规进行调整。
在签订正式合同之前，请务必详细阅读所有条款，并咨询专业人士。
房价承诺书模板
房价承诺书模板尊敬的[买方/卖方]：本承诺书由[卖方姓名]（以下简称“承诺人”）就[房产地址]（以下简称“该房产”）的交易事宜，向[买方姓名]（以下简称“受诺人”）作出如下承诺：一、房产信息1. 该房产位于[详细地址]，建筑面积为[建筑面积]平方米，房屋所有权证编号为[房屋所有权证编号]。
2. 该房产的权属清晰，无任何抵押、查封或其他权利负担，承诺人对房产拥有完全的处置权。
二、交易价格1. 承诺人保证，该房产的交易价格为[交易价格]元人民币，该价格为最终成交价格，不包含任何附加费用。
2. 交易价格已包含房产内所有固定装修和设施设备，不另行计价。
三、价格变动1. 在本承诺书签订之日起至交易完成之日止，承诺人不得以任何理由提高交易价格。
2. 如遇市场波动或政策调整，导致房产价值发生变动，承诺人仍需按照本承诺书约定的价格完成交易。
四、违约责任1. 若承诺人违反本承诺书中的任何条款，导致交易无法进行或受诺人遭受损失，承诺人应承担相应的违约责任。
2. 违约责任包括但不限于退还受诺人已支付的所有款项，并按[约定的违约金比例或金额]支付违约金。
五、其他承诺1. 承诺人保证在交易过程中提供的所有文件和信息真实、准确、完整，不存在任何隐瞒或虚假陈述。
2. 承诺人将积极配合受诺人完成交易所需的各项手续，包括但不限于房产过户、税费缴纳等。
六、争议解决1. 本承诺书的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在履行本承诺书过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向[约定的仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。
七、承诺书的生效1. 本承诺书自双方签字盖章之日起生效。
2. 本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承诺人（签字）：___________身份证号码：_______________联系电话：_______________签订日期：____年____月____日受诺人（签字）：___________身份证号码：_______________联系电话：_______________签订日期：____年____月____日注：本模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
临港限价承诺书
临港限价承诺书为规范市场秩序，保障购房者权益，特制定本限价承诺书。
本承诺书适用于位于临港地区的房地产项目。
限价承诺本房地产项目的销售价格不得高于以下最高限价：•独栋别墅（不含联排别墅）：每平方米人民币80,000元；•住宅（含普通住宅、花园洋房、复式等）：每平方米人民币60,000元；•商业、办公、综合用途：请以具体项目公告为准。
承诺内容1.房地产开发企业（以下简称“甲方”）承诺在临港地区推出的房地产项目，其销售价格不会高于上述最高限价。
2.甲方将严格执行限价政策，严格管理销售结算价，不得以任何方式变相突破限价规定。
3.甲方承诺，如有限价政策调整，将在发布新的限价政策后的第一时间执行调整后的政策（如限价政策调整后涉及到合同的，以合同约定为准）。
4.本承诺书适用的时间为自发布之日起至该项目所有房源销售完毕或限价政策调整为止。
5.甲方承诺，如在项目销售期间发现不适当行为，将主动向相关主管部门报告，承担法律责任。
6.甲方承诺，如发现销售过程中有不当行为，将立即整改并向购房者公开道歉。
生效与变更本承诺书自发布之日起生效，具有法律效力。
如限价政策有调整，将在官方网站发布并生效。
甲方将为购房者提供及时的变更通知。
争议解决双方在执行本承诺书过程中出现的争议，应协商解决。
协商不成的，可向临港区住房和城乡建设管理局申请仲裁。
如需要诉讼解决的，应向临港区人民法院起诉。
署名甲方（开发商）：签字：日期：地址：联系方式：本承诺书发布单位：签字：日期：地址：联系方式：。
地产片区售价承诺书
地产片区售价承诺书
尊敬的客户：
本承诺书由 [公司名称] 出具，旨在明确我公司对 [地产片区名称] 的售价承诺及相关事项。
一、承诺内容
1. 我公司承诺，[地产片区名称] 的所有房产销售价格将严格遵守国家及地方相关法律法规，确保价格公开、透明、合理。
2. 我公司承诺，所有房产的售价将根据市场行情、成本、地段等因素合理制定，不进行任何形式的虚假宣传或价格欺诈。
3. 我公司承诺，在销售过程中，将向客户提供详尽的房产信息，包括但不限于房产位置、面积、户型、配套设施等，确保客户在充分了解信息的基础上做出购买决策。
二、价格调整机制
1. 如遇市场波动或成本变化等不可预见因素，我公司将根据实际情况合理调整房产售价，但调整前将提前通知所有潜在客户，并在销售场所显著位置公示调整信息。
2. 价格调整将遵循公平、公正原则，确保所有客户的合法权益不受损害。
三、客户权益保障
1. 客户在签订购房合同前，有权要求我公司提供最新的房产售价及相关文件。
2. 客户在购房过程中，如发现我公司存在违反本承诺书的行为，有权要求我公司立即纠正，并保留追究法律责任的权利。
四、其他事项
1. 本承诺书自 [签订日期] 起生效，有效期至 [有效期截止日期]。
2. 本承诺书的最终解释权归 [公司名称] 所有。
五、承诺书签署
承诺方（盖章）：[公司名称]
法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]
日期：[签订日期]
请注意，本承诺书模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
在使用前，请确保所有信息准确无误，并得到法律顾问的审核。
售房议价协议书范本
售房议价协议书范本甲方（卖方）：______________地址：______________身份证号码/统一社会信用代码：______________乙方（买方）：______________地址：______________身份证号码/统一社会信用代码：______________鉴于甲方是位于________（房产地址）的房产的合法所有者，乙方具有购买该房产的意愿，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方购买甲方房产事宜进行议价协商，并达成如下协议：第一条房产信息1. 房产地址：________________2. 建筑面积：________________3. 房产用途：________________4. 权属证明：________________5. 其他相关房产信息：______________第二条议价条款1. 甲方同意将上述房产以不低于人民币______________元（￥______________）的价格出售给乙方。
2. 乙方在本协议签订后______________天内有权对房产进行实地考察和评估，并在此期限内提出购买意向书。
3. 乙方提出的购买意向书中的购买价格不得低于甲方同意的最低出售价格。
第三条价格协商1. 乙方在提出购买意向书后，甲方应在______________天内给予答复，明确是否接受乙方提出的购买价格。
2. 若甲方接受乙方提出的购买价格，则双方应进一步协商并签订正式的房产买卖合同。
3. 若甲方不接受乙方提出的购买价格，双方可进行进一步的价格协商，或乙方可放弃购买意向。
第四条保证金1. 乙方在提出购买意向书时，应向甲方支付保证金人民币______________元（￥______________）。
2. 若甲方接受乙方的购买价格，该保证金将作为购房款的一部分。
3. 若甲方不接受乙方的购买价格，且双方未能就价格达成一致，甲方应将保证金全额无息退还给乙方。
第五条其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
出售房屋承诺书
出售房屋承诺书尊敬的买方：您好！经双方友好协商，本承诺书旨在确认我作为卖方，将位于（房屋地址）的房产进行出售的意愿。
为了确保交易的顺利进行，特在此书面承诺如下：1. 房屋信息做到房屋面积、户型、楼层以及房产证号等信息的准确无误。
确保房屋不受限制、不被查封，也无法产生纠纷，以保障买方的权益。
2. 房屋权属我保证拥有完全的房屋产权，并且没有任何第三方拥有对该房屋的任何权利。
在签署正式的买卖合同前，我会配合买方进行相关手续的办理，包括但不限于房产权证的过户手续等。
3. 交易价格双方已达成一致，房屋的出售价格为（价格）。
此价格已经充分考虑了房屋的市场价值，且符合当前房地产市场的行情。
本价格包括了所有权益和附属物，并且不另外收取其他费用。
4. 交付时间和方式房屋的交付日期应在本承诺书签署后的（时间）内完成。
双方将确定具体的交付日期，并且买方将在交付前提供相关款项以及进行过户等手续办理。
5. 房屋物件在交付房屋时，我将确保房屋内部的各项设备、家具以及其他附属物都处于正常工作状态，并且予以交付。
如有特殊约定，则会在签订正式合同时明确。
6. 违约责任如任何一方违反了本承诺书中规定的条款，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切直接或间接损失。
7. 争议解决凡因本承诺书引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至当地人民法院解决。
8. 其他约定事项其他双方约定的事项将在正式签订的买卖合同中详细规定，并作为本承诺书不可分割的部分。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期为（时间）。
若双方在有效期内未能签署正式合同，则本承诺书自动失效。
特此承诺。
卖方：（签字）买方：（签字）日期：。
房价保价承诺书范本
房价保价承诺书范本
首部
本承诺书由开发商与购房者共同签署，旨在确保购房者的利益受到保障。
开发
商在此承诺，如果未来房产市场出现下跌现象，导致购房者所购买的房屋价格低于购房时价格，开发商将按照以下规定补偿差价。
正文
一、保证对象
本承诺书适用于开发商所售出的住宅、商业房产等不动产。
二、保价期限
购房者只需在下单购买时一并选择购买本承诺书，保障期限为购买日起的两年
期限内。
三、计算方法
保价差额 = 购房当日房屋价格 - 未来市场价
如果保价差额为正值，则开发商无需做出任何赔偿。
如果保价差额为负值，则开发商需按照以下规定进行赔偿：
•保价差额在 1 万元以下，购房者不予赔偿。
•保价差额在 1 万元至 5 万元之间，开发商需赔偿购房者保价差额的30%。
•保价差额在 5 万元以上，开发商需赔偿购房者保价差额的 50%。
四、赔偿方式
开发商应当在购房者提出保价赔偿要求后的五个工作日内，按照以上规定进行
赔偿。
赔偿方式由买卖双方协商一致，在保障购房者权益的前提下，开发商应当尽可能满足购房者的赔偿方式要求。
五、补充说明
本承诺书签署是否成功，以开发商与购房者的协商为准。
双方均应当依法履行
签署的本承诺书所载明义务，确保房屋交割和抵押手续及其它相关手续的顺利进行。
结尾
为确保购房者的利益，开发商与购房者共同签署本承诺书，并承诺按照上述规定进行赔偿，以保障购房者的利益不受侵害。
苏州市房地产行业价格信用承诺书
苏州市房地产行业价格信用承诺书尊敬的广大市民、相关部门及社会各界：随着苏州市经济的不断发展和城市建设的日益完善，房地产行业在城市发展中扮演着至关重要的角色。
为了维护苏州市房地产市场的健康稳定，保障广大消费者的合法权益，促进房地产行业的可持续发展，我们作为苏州市房地产行业的从业者，郑重作出以下价格信用承诺：一、严格遵守国家和地方的价格法律法规我们将认真学习并严格遵守《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》等国家和地方有关价格管理的法律法规，自觉遵循公平、合法和诚实信用的原则，依法开展房地产经营活动，坚决抵制各种价格违法行为。
二、合理制定房地产销售价格在制定房地产销售价格时，我们将充分考虑项目的开发成本、市场供求关系、周边同类楼盘价格等因素，确保价格的合理性和公正性。
不恶意哄抬房价，不通过虚构原价、虚假优惠折扣等手段误导消费者，不利用虚假或者使人误解的价格手段诱骗消费者进行交易。
三、规范商品房销售明码标价我们将严格按照国家有关规定，在商品房销售场所醒目位置公示每套商品房的销售价格、相关收费标准以及房屋的基本情况等信息。
做到价目齐全、内容真实、字迹清晰、标示醒目，让消费者明明白白消费。
四、严格执行“一房一价”制度对于取得预售许可或者现售备案的商品房项目，我们将严格按照政府主管部门核定的价格，对每套房屋实行明码标价对外销售，不擅自提高销售价格。
在销售过程中，不强制捆绑销售车位、储藏室等附属设施，不收取未标明的费用。
五、诚实守信履行合同约定我们将严格按照与消费者签订的商品房买卖合同及相关协议的约定，履行价格承诺和交付标准。
不因市场价格波动等因素随意变更合同约定的价格条款，不擅自增加收费项目或提高收费标准。
对于因不可抗力等特殊原因确需调整价格或变更合同的，将依法依规与消费者协商解决，并及时向政府主管部门备案。
六、积极配合政府价格监管我们将积极配合政府价格主管部门的监督检查，如实提供相关资料和信息。
售房议价协议书范本
售房议价协议书范本甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为房屋的合法所有者，乙方有购买房屋的意愿，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就房屋买卖事宜达成如下协议：一、房屋信息甲方同意将其位于____________________（详细地址）的房屋出售给乙方。
该房屋建筑面积为______平方米，房屋结构为______，权属证书编号为______，房屋所有权人为______。
二、房屋价格双方同意该房屋的出售价格为人民币______元整（￥______）。
三、付款方式乙方应按照以下方式支付房款：1. 首付款：乙方应在本协议签订之日起______日内支付首付款人民币______元整（￥______）。
2. 余款支付：乙方应在房屋过户手续办理完毕之日起______日内支付余款人民币______元整（￥______）。
四、房屋交付甲方应在收到乙方首付款后______日内将房屋交付给乙方，并确保房屋内设施设备完好无损。
五、过户手续甲方应协助乙方在房屋交付后______日内完成房屋过户手续，过户所需费用由乙方承担。
六、违约责任如甲方未能按期交付房屋或乙方未能按期支付房款，违约方应向守约方支付违约金，违约金为房屋总价款的______%。
七、其他约定双方应遵守本协议的所有条款，如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决。
八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
九、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
十、协议文本本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：________________________乙方签字：________________________签订日期：____年____月____日。
购房单价承诺书
购房单价承诺书
本人（姓名），身份证号码（身份证号），现就购买位于（楼盘名称）的房产，向（开发商名称）作出如下承诺：
1. 我已充分了解并同意购买的房产单价为人民币（单价金额）元/平
方米，该单价为最终成交价格，不包含任何其他费用。
2. 我承诺在签订购房合同时，将按照上述单价支付房款，且不会要求
更改单价或提出任何其他条件。
3. 我确认已收到并阅读了开发商提供的《商品房买卖合同》及相关附件，对合同内容及条款已充分理解并同意遵守。
4. 我承诺在购房过程中，将遵守国家及地方的法律法规，不进行任何
违法违规行为。
5. 如因本人原因导致购房合同无法履行或需要解除，本人愿意承担由
此产生的一切法律责任及经济损失。
6. 本承诺书自签订之日起生效，具有法律效力。
承诺人（签字）：_____________________
日期：____年____月____日
注：本承诺书仅供参考，具体内容需根据实际情况调整。
在签订任何
法律文件前，请咨询专业法律人士。
房屋售价承诺书
房屋售价承诺书
我公司参与用地（文件编号：）挂牌出让活动时，郑重承诺：
一、自觉维护市场秩序，在该项目中建设的商品房销售：
指导均价（不含高标准商品住宅建设方案奖励）不高于×（1-政府持
有商品住宅产权份额）元/平方米，并将结合房屋楼层、朝向、位置等
因素，确定每套房屋的销售价格，价格浮动范围为销售均价±%。
不采取
捆绑销售或在售房合同中安排不合理条款等各种手段，变相加价。
二、承诺项目满足以下高标准商品住宅基本品质要求：
绿色建筑二星级标准、实施装配式建筑且装配率达到60%即A(BJ)级、设
置太阳能光伏或光热系统、宗地中托幼用地（如有）须全部实施超低能耗建筑。
若宗地进入高标准商品住宅建设方案投报阶段，我司将严格按照投报的高标准
商品住宅建设方案进行开发建设，在规划、建设及验收等审批环节将接受相关
主管部门监管，同意投报方案及方案设计单位名称在预售前对社会公告，接受
购房人监督。
三、如项目有配建保障性租赁住房，将确保保障性租赁：
住房与商品住房规划设计及建筑品质均好性、物业管理一致性等要求。
上述内容如有违反，我公司愿按照本挂牌文件约定承担相关违约责任。
特此承诺。
竞买人盖章（单位）：
法定代表人签名（或委托代理人）：
填写日期：年月日。
售房报价协议书范本
售房报价协议书范本甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方有意出售其拥有的房产，乙方有意购买该房产，双方经友好协商，就房产出售事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 房产位于：_______________________________________。
2. 房产权属证明：甲方保证拥有该房产的合法所有权，并提供相应的房产权属证明文件。
3. 房产现状：甲方应向乙方提供房产的现状说明，包括但不限于房屋结构、面积、装修情况等。
第二条报价1. 甲方同意以人民币（大写）______________________元整（￥______________________）的价格出售上述房产给乙方。
2. 乙方同意按照上述价格购买甲方的房产。
第三条付款方式1. 乙方应在本协议签订之日起______天内支付定金人民币（大写）______________________元整（￥______________________）给甲方。
2. 余款支付方式为：______________________________________________________。
第四条房产交付1. 甲方应在收到乙方全部房款后______天内将房产交付给乙方，并办理相关过户手续。
2. 交付时，甲方应保证房产状况与本协议第一条所述相符。
第五条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内交付房产或未能履行过户手续，应向乙方支付违约金，金额为房产总价的______%。
2. 如乙方未能在约定时间内支付房款，应向甲方支付违约金，金额为未支付房款的______%。
第六条其他约定1. 双方应遵守国家有关房产交易的法律法规，依法办理相关手续。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
第七条协议的变更和解除1. 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
房屋出售的承诺书
房屋出售的承诺书我们承诺在此次房屋出售交易中，遵守下列规定：一、房产证及相关证件1.确认该房屋的产权证已经办理齐全，无法产生任何瑕疵与纠纷。
2.确认该房屋所涉及的土地使用权证、规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、竣工验收证、房屋所有权证、共有部分规划许可证、共有部分产权证等证件也全部办理齐全。
3.同时，如果产权证和相关证件有任何问题或瑕疵，我们承诺在正式购买房屋之前，一定会将问题处理完毕。
二、交易价格1.房屋的最终出售价格，将会在合法合规的范围内公平、公正、公开地进行定价。
2.出售价格确立以后，不会再进行任何的砍价行为，以确保双方都能得到公正的价格。
3.在正式签署买卖协议之前，我们承诺会对房屋的真实价值进行认真评估，保证房屋的售价不低于正常市场价值。
三、过户1.我们承诺，在卖方已经完全收到购房者所支付的全款之后，我们会在两个工作日内，协助购房者完成房屋交易过户。
2.过户的相关手续，如产权转移登记、房产所得税、公证等事项，我们也会全权协助完成，以确保整个交易过程的合法性和完整性。
四、房屋质量1.我们承诺在售卖方面的所有承诺中，房屋质量是最为重要的，次之为房产证等相关证件。
2.房屋的质量问题，如交付时出现房屋质量问题、房屋硬件设施问题等，我们承诺会全权负责处理和解决，确保购房者得到的房屋是质量上乘、无隐患、无争议。
五、产权保障1.我们承诺在过户完成之后，对房屋产权进行保障。
2.如果出现了因为我们方面的原因致使产权问题出现，我们承诺会全额赔偿购房者的经济损失。
3.如果出现了因为购房者的疏忽或其他原因导致产权问题出现，我们有义务协助购房者进行协调解决，但我们不承担任何赔偿责任。
六、法律责任1.出售方声明此次出售房屋行为的合法性，如出现购房者（以及相关第三者）因购房行为产生纠纷，损害他人合法权益的情况，我方承担一切法律责任。
2.如果由于我方过错导致相关纠纷和问题出现，我方不仅要承担法律责任，还要承担赔偿责任。
苏州房地产行业价格信用承诺书2023年版
苏州房地产行业价格信用承诺书
尊敬的合作方：
一、价格公开透明
我们将在销售过程中，公开明示房地产产品的价格，并如实提
供相关信息。
不擅自调整价格，不隐瞒重要的价格信息，不进行不
合理的附加收费，确保消费者能够清晰了解房地产产品的实际价格。
二、价格真实合理
我们将根据市场行情和产品实际情况，公正合理地制定价格，
严禁制造人为涨价或虚报价格等违法行为。
确保房地产产品的价格
与其实际价值相符，维护市场公平和消费者的合法权益。
三、价格承诺可靠
我们将严格按照价格承诺提交合同，并确保在签订合同期间不
擅自变更价格。
如需调整价格，需提前双方协商并签订书面变更协议，确保价格的合法、合理和可靠。
四、价格服务保障
我们将提供优质的售后服务，确保消费者购房后享受到相应的权益和服务。
对房屋质量问题，我们承诺按照相关法律法规和合同约定进行维修和解决，并承担相应的责任。
以上是我们的苏州房地产行业价格信用承诺书，我们将严格遵守上述承诺，并为广大消费者提供诚信、公正、透明的服务。
希望以此信承诺书为基础，加强双方的信任和合作。
特此承诺！
【公司名称】。
房屋买卖价格承诺书
1.买卖房子承诺书怎么写出卖人：XXXX（以下简称甲方）买受人：XXXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。
一、甲方愿将坐落于文化路四段东海新村小区内，建筑面积为71.94平方米的14321号自有楼房，出售给乙方。
二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币10.5万元人民币。
三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款；甲方同时将房屋钥匙交付给乙方。
双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。
四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。
乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。
五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。
六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。
乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该尽快办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。
除客观原因不能办理外，甲方应该于2006年10月底前协助乙方办理完产权过户事宜。
七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。
如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。
因签订本协议所发生的过户登记费、契税、估价费、印花税等费用由乙方负担。
其他税费按有关法律规定，各自承担。
九、本协议签订后，双方应该共同遵守。
如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。
十、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
售房价格承诺书
篇一：售房承诺书
售房承诺书
今产权人房
屋，现因产权人个人原因无法到场，产权人及配偶均同意由本人
代为签订存量房买卖合同，所签定的合同条款及内容本人均已告知产权人及配偶，如出现纠纷，本
人愿承担一切法律责任。
承诺人：身份证号码：日期：
篇二：20XX二手房买卖承诺书范本
20XX二手房买卖承诺书范本
二手房买卖承诺书范本
甲方：（出售方）身份证号码：
乙方：（预购方）身份证号码：
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订二手房事宜，订立本合同。
第一条甲方转让的二手房位于____，（以下简称该二手房）。
甲方已取得该二手房的二手房所有权证（编号：），该二手房建筑面积为：____，产权人：________，房地产用途为：_______。
第二条该二手房产权现状为___，甲方对该二手房享有完全处分权。
该二手房若存在租约，甲方须于二手房交付乙方使用前解除原租赁合同，乙方对因原租赁合同而产生之纠纷不承担任何责任。
第三条该二手房转让总价格为人民币___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元___角___分（小写____元）。
第四条甲、乙双方一致同意签订本合同时，由乙方向甲方支付____元人民币的定金，作为甲、乙双方当事人订立该房屋买卖合同的担保，签订房屋买卖合同后，乙方支付的定金转为房价款。
甲方在收取定金后，应当向乙方开具收款凭证，并注明收款时间。
乙方逾期未支付认购定金的，甲方有权解除本合同，并有权将该二手房另行出卖给第三方。
第五条甲、乙双方约定，该二手房转让预订期为_____天，甲方应当在预订期内与乙方签定《房屋买卖合同》，并于_____年___月___日将该房产交付给乙方。
第六条乙方应在本合同第五条约定的预订期限前，按下列第_____种方式向甲方支付除定金之外的房款人民币___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元___角___分（小写______元）。
1、一次性支付，乙方在签定《房屋买卖合同》时将上述房款支付到甲方指定银行帐户；
2、按揭支付，乙方在签定《房屋买卖合同》时将购房首期款项支付到甲方指定银行帐户，与甲方（或者第三方机构）共同办理房屋按揭手续，并在房屋交付使用前将银行所发放贷款支付到甲方指定银行帐户。
第七条有下列情形的，乙方拒绝签订房屋买卖合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。
甲乙双方在签订房屋买卖合同时，因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款，存在分歧，不能协商一致的。
第八条有下列情形的，甲方应双倍返还已收取的定金给乙方。
1、甲方房屋产权信息虚假，或者甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的出租、查封、共有权人不同意出售等事实的，乙方因此原因拒绝签订房屋买卖合同的。
2、甲方在乙方支付认购定金之日起至本认购书解除之日止，将该商品房另行出卖给第三方的。
第九条在本合同的第五条约定的预订期限内，除本合同第七条、第八条约定的情形外，甲方拒绝签订《房屋买卖合同》的，应双倍返还已收取的定金给乙方；乙方拒绝签订房屋买卖合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。
第十条甲、乙双方应在《房屋买卖合同》签定后_____日内，共同向房地产权登记机关申请办理产权转移登记手续，该房地产证由乙方领取。
甲方逾期不予协助办理的，乙方有权要求甲方以该二手房总价为基数自逾期之日起至产权办理申请提出之日止按每日_____的比例支付违约金。
第十一条该二手房所附着的户口，甲方承诺在收到二手房转让总价之日起______日内迁出，逾期则以该二手房总价为基数按每日_____的比例向乙方支付违约金。
第十二条按照相关法律规定，该二手房交易产生税费共有：（1）营业税（2）城市建设维护税（3）教育费附加（4）印花税（5）个人所得税（6）土地增值税
（7）房地产交易服务费（8）土地使用费（9）契税（10）产权登记费（11）公证费（12）其他_____。
经甲、乙双方协商，其中___________________项由甲方承担，___________________项由乙方承担。
第十三条乙方逾期付款的违约责任：乙方逾期支付除定金外剩余房款的（因银行贷款原因导致乙方逾期付款的除外），甲方有权要求乙方按下列第_____种方式承担违约责任。
1、要求乙方以未付款项为基数，按每日_____的比例向甲方支付违约金，合同继续履行。
2、有权解除合同并要求乙方支付该二手房总价______的违约金。
第十四条甲方逾期交房的违约责任：在乙方已付清全部房款的情况下，甲方未按本合同第五条约定期限将二手房交付给乙方的，自约定交付日期起至实际交付日止，甲方以该二手房总价为基数按每日_____的比例向乙方支付违约金，合同继续履行。
第十五条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，因不可抗力不能按照约定履行合同的一方应当及时告知另一方，并自不可抗力结束之日起_____日内向另一方提供证明。
第十六条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字生效。
甲方：（签章）乙方：（签章）日期：日期：
二手房买卖协议书
卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________
买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产住宅，建筑面积为_____平方米。
(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当。