钢结构屋面施工合同

xxxxxxxxxx

xxxxxx钢结构及屋面工程的施工合同

发包方（以下简称甲方）：xxxxxx

承包方（以下简称乙方）：xxxxxxx

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲、乙双方达成如下协议：第一条：承包范围：xxxxxxx结构及屋面工程的安装，包含钢结构、檩条、屋面板的安装，严格按照图纸施工。

第二条：工程造价：工程施工综合单价为每平方米xxx元（不含税收），其中屋面部分为每平方米xxx元，钢结构部分（含钢梁、檩条）每平方米45元。工程总造价按照实际施工面积，据实结算。

此价格包含施工人员的意外伤害保险费、生活费、工时费、脚手架费、吊装费及防锈底漆补漆，不含整体钢结构的其它油漆喷刷。如工程量有增减，则工程款据实结算。

第三条：承包方式：包清工（按照图纸）

第四条：施工期限：本工程按工期定额和有关规定，施工工期（有效施工日）xx天，定于xxx 年月日开工至xxx 年月日完工，如因钢结构等甲方提供的施工材料不到位而误工或施工期间发生不可抗力的自然灾害，工期和费用另行确认。

第五条：双方的主要责任

一、甲方：

1、开工前，发包方负责联系建设方平整场地，接通施工现场水源，电源、拆迁现场的障碍物。

2、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐患工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。

3、负责施工场地的平整，提供施工区内的用水、用电、道路和临时设施，提供施工人员住宿宿舍。

二、乙方：

按双方商定的分工范围，自备施工设备和施工工具。

1、安全施工与检查：在施工期间，所有现场施工人员佩戴安全帽，高空作业系好安全带后方可施工，高空作业时的使用工具要带工具袋，在高空传递时不得扔掷，在屋面上作业要穿防滑胶鞋，严禁穿皮鞋等硬底鞋。现场施工人员必须有意外伤害保险。如发生安全事故，一切损失由乙方承担，甲方不承担任何责任和损失。乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。

2、工程质量：因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修。因管理问题造成损失，由乙方承担。

第六条：工程价款支付与结算：

合同签订，乙方尽快组织施工技术人员。乙方施工人员进入施工现场，甲方支付乙方20000元用于新值施工机具、生活费及保险费用。甲方负责

协调吊车使用，台班费用经乙方确认，在工程施工完成后，付至工程安装费用的百分之八十的进度款。钢结构工程全部安装完成，甲方尽快协调业主、监理组织验收，工程验收合格一周内甲方支付乙方除质保金以外的剩余工程款，留工程总价3%的质保金，验收合格一年后五个工作日内无安全及质量隐患一次结清。

第七条：工程质量的验收标准

1、甲方严格按照施工图与说明组织施工，确保工程质量。

2、工程竣工后，由乙方通知甲方，甲方接到通知后，三天内组织验收，验收后工程移交给甲方管理。

第八条：违约责任

1、甲方不按合同拨付工程款造成停工现象，或因甲方材料及手续等原因造成误工或停工现象，责任、损失由甲方承担。

2、乙方不按合同内容施工造成停工，责任、损失由乙方负担。

二．附则：

1、其它未尽事宜，双方协商解决，如协商不成由甲方或乙方所在地法院裁决。

2、本合同自签订之日起生效，该工程结算完毕后自行终止。

3、本合同一式二份，双方各执一份。

甲方签字（章）：乙方签字（章）：

身份证：xxx

代表：开户行：xxxxx

银行号：xxxx

年月日