安全防护工程施工协议书范文.doc

安全防护工程施工协议书

xx工程设计公司在接到工程承包的案件后，需要写一篇工程承包协议书回执给委托方。下面是我给大家带来的工程承包协议书范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!一甲方：乙方：根据《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平的原则。结合本工程实际情况，经双方协商签订本协议。一、工程名称：二、施工范围与内容：xxx路段，道路安全标牌、标志、道口标注、警示桩、标线、振动标线的施工与安装。三、工程工期：乙方按甲方要求在规定时间内完成施工项目工程。四、协议价款：大写：小写：本协议为固定单价。本工程按日照市规划建筑设计院设计图为依据，工程量以实际为准。五、结算与付款方式：协议签订并施工完毕后，甲方需以电汇方式付款给乙方协议价款80%，余款20%半年内付清。六、维修：乙方按GB5768—2009“道路交通标志和标线”标准、按规范要求，进行质量自检并接受甲方的监督检查，如因产品质量问题造成的损失，由乙方无条件予以维修或更换。如因不可抗力，如自然灾害或人为故障造成的损坏，乙方不负责维修。七、权利与施工要求：1、甲方有权对乙方工程质量、进度、技术、保障措施等施工内容全程监督检查，发现问题及时对乙方提出整改意见，乙方应积极采取措施按照甲方和设计要求进行整改。2、甲方需向乙方提供施工沿线施工点地下管网、供水、供暖及地下光缆等线路分布图，因图纸不详导致乙方对施工地点地下管网、供水暖及地下光缆等线路造成

的损坏，由甲方承担。3、乙方必须严格按照甲方设计要求和

GB5768—2009“道路交通标志和标线”标准要求制作并施工，确保工程质量。4、乙方必须在施工现场设置明显的施工标志，施工人员必须正确佩带劳动安全防护用品，防止施工过程中交通事故的发生，正常施工过程中出现的安全事故与甲方无关。5、乙方必须合理安排各项工作，保证按期完成施工项目。八、变更：1、因甲方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由甲方支付。2、因乙方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由乙方支付。3、乙方应按照国标GB5768—2009“道路交通标志和标线”标准要求施工，因乙方未按要求施工而导致的质量及其它相关问题，由乙方承担。九、仲裁：凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争议，应通过协商解决;如不能解决，则可向有关部门提请仲裁，该仲裁委员会作出的仲裁是最终的，甲、乙双方均应受其约束，仲裁费用由败诉方承担。十、未尽事宜：甲、乙双方本着友好合作的目的，进行协商解决，如因国家政策调整或与国家政策法规不符，以国家政策为准。十一、相关技术、施工及更改文本均为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。十二、协议生效：本协议甲、乙双方代表签字之日起生效，本协议生效后，甲、乙双方均有义务严格履行本协议规定的各项条款和条件。十三、本协议一式六份，甲、乙双方各执一份存查。甲方：法定代表人：委托代理人：电话：乙方：法定代表人：委托代理人：电话：年月日二建筑单位个人

以下简称甲方施工单位个人以下简称乙方按照《中华人民共和国协议法》和《建筑法》的有关条列及规定，对路合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同遵照执行：一、工程概况：1. 工程名称：2. 工程地点3. 工程内容、范围：完成甲方基础以上的土建工程含内外粉刷，不含水电管道安装，包括正负零线以下含零线部分施工。具体以图纸为准。4. 承包方式：包清工，甲方提供架子所需的扎丝铅丝5. 施工日期：6. 质量等级：优良7. 本工程总造价清工费按以下价格计算：① 现浇部分按110元/㎡不包括卫生间;② 其他按75元/㎡;③ 具体建筑面积以实际测量为准除房屋建筑正负零线以下含零

线的建筑面积二、甲方工作1. 甲方提供土建工程所需的水泥、钢筋、沙、石子、架子所需的扎丝铅丝等建筑材料，同时须保证乙方施工材料供应。2. 甲方如需对图纸进行更改，须适当提前通知乙方。

三、乙方工作：1. 按施工现场和施工图纸打求，做好施工。2. 乙方不得随意更改施工图纸。3. 乙方须地保证工程质量的前提下节约材料，砼砂浆需按规定配合比施工。4. 施工现场做好安全围栏和文明施工。5. 工程项目成品在未竣工交付使用前，由乙方自行保护，竣工验收交付甲方后由甲方负责。6. 乙方施工必须保证质量。主体结构、竣工质量必须到达优良标准。因质量问题产生的一切后果，均由乙方负责赔偿。四、工期、验收1. 施工工期：从开工到主体工程竣工期限为50天内外墙粉刷除外2. 工程质量必须接受甲方派出的施工员全面检查。3. 每层完工后须经过甲方指定的施工员验收后才可进行下一层的施工。五、工程款的支付和预付：1. 一层结构完

工预付仟元，二至三层完工各预付仟元，结顶并盖好瓦后付仟元，粉刷完工后付仟元，其余工程款待房屋验收后五个月内一次性付清剩余款项。2.各预付、结算款项须在甲方指定的施工员验收合格后方可支付。3.款项决算按实际竣工图进行调整。六、其他：1. 施工期间，乙方须严格遵守《安全操作规程》进行施工，如在施工期间发生安全事故，由乙方承担全部的责任和费用。2. 本协议自签订之日起生效。3. 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方盖章乙方盖章甲方代表签名乙方代表签名签约日期：年月日三发包人全称

____________________________承包人全称

____________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________工程全称签定工程质量保修书。第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

___________________________________________________________ _______________________________________________________.第

二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈ 地基基础工程和主体结构工程为