《监理工程师合同管理》考试真题及答案完整版
2023监理工程师合同管理答案
2023年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析一、单项选择题（共50题，每题1分）1.工程建设中，采用定金担保的合同是（）。
A.发包人文件或工程B.承包人要求或费用C.发包人要求或工程D.监理人指示或费用【答案】C【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》，变更”是指根据变更条款的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
2.恶劣的气候条件和异常恶劣的气候条件，对施工的影响分别由谁承担？（）A.分别由发包人和承包人承担B.分别由承包人和发包人承担C.全部由承包人承担D.全部由发包人承担【答案】B【解析】气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题。
异常恶劣的气候条件属于发包人的责任；不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之问的界限。
3.建设工程招标采购总体策划中，置顶总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是（）。
A.工作分解结构（WBS）B.责任分配矩阵（RAM）C.组织分解结构（OBS）D.利益主体网络（SN）【答案】A【解析】根据项目目标要求，对整个项目的采购工作做出总体策划安排，要明确项目需要采购哪些工程、服务和物资，应用目标分解、工作分解结构（WBS）等方法制定总体采购计划和采购清单。
4.根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和合理使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。
A.保证书B.银行汇票C.保留金D.银行保函【答案】D【解析】预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。
（以上仅为部分真题及答案，更多真题及答案解析请参考完整版内容）。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题1. 下列关于合同的法律特征，说法错误的是：A. 合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B. 合同是当事人意思表示一致的结果C. 合同必须经过国家批准才能成立D. 合同是当事人之间设立权利义务关系的法律行为答案：C2. 下列哪种类型的合同属于有名合同？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 委托合同D. 赠与合同答案：A3. 下列关于合同履行的原则，说法正确的是：A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 所有以上选项答案：D二、多项选择题4. 下列属于合同管理的基本内容有：A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案：ABCD5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更必须符合法律规定C. 合同变更后，原合同的权利义务关系终止D. 合同变更不得损害国家利益和社会公共利益答案：ABCD三、判断题6. 合同的终止意味着合同关系的消灭，合同权利义务关系不复存在。
（）答案：√7. 在合同履行过程中，如果一方当事人违约，另一方当事人可以自行解除合同。
（）答案：×（合同解除必须符合法定条件，不能随意解除）8. 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，但不得对抗善意第三人。
（）答案：√四、案例分析题9. 某建筑公司与某监理公司签订了一份监理合同，合同约定监理公司对某工程项目进行全过程监理。
在监理过程中，监理公司发现建筑公司存在严重质量问题，但未及时告知建筑公司。
工程峻工验收时，因质量问题导致工程不合格。
请问：（1）监理公司是否应当承担法律责任？答案：监理公司未履行合同约定的监理义务，导致工程质量问题未能及时发现，应当承担相应的法律责任。
（2）建筑公司是否可以要求监理公司赔偿损失？答案：建筑公司可以要求监理公司承担因监理公司违约所造成的损失赔偿责任。
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】 A2、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】 D3、采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是（）。
A.FOB 价B.CIF 价C.CIP 价D.FCA 价【答案】 C4、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7 个，而资格审查文件规定的数量为9 个，则（）。
A.不需要评分，选其中前3 名通过资格审查B.需要进行评分，7 家均通过资格审查C.不需要进行评分，7 家均通过资格审查D.需重新进行资格审查【答案】 C5、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标B.中标人无正当理由拒绝签订合同C.投标人没有通过资格预审D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】 C6、NEC合同文本是由（）编制的。
A.国际咨询工程师联合会B.英国土木工程师学会C.美国建筑师学会D.我国建筑工程学会【答案】 B7、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】 B8、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】 B9、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】 A10、关于分包的说法错误的是（）。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案题目：合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的实质性内容的是（）。
A. 合同的名称和编号B. 合同的标的C. 合同的签订日期D. 合同的履行地点3. 监理工程师在合同管理中的核心任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格4. 合同的订立方式不包括（）。
A. 口头约定B. 书面形式C. 电子邮件D. 传真5. 下列关于合同履行期限的说法正确的是（）。
A. 合同履行期限可以延长，但需经过合同双方协商一致B. 合同履行期限可以缩短，但需经过合同双方协商一致C. 合同履行期限可以延长或缩短，无需经过合同双方协商一致D. 合同履行期限不能变更6. 合同变更的条件不包括（）。
A. 合同双方协商一致B. 合同一方提出变更请求C. 合同履行中出现不可抗力情况D. 合同履行期限届满7. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同无效B. 合同变更C. 合同解除D. 违约方支付违约金8. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 在合同履行过程中，监理工程师发现合同一方未按照合同约定履行义务，应当（）。
A. 立即终止合同B. 通知对方采取补救措施C. 向合同双方协商解决D. 向法院提起诉讼10. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 监理工程师权威原则二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止12. 下列属于合同的附属文件的是（）。
A. 合同协议书B. 合同履行计划C. 合同变更协议D. 合同解除协议E. 合同的附件13. 监理工程师在合同履行过程中的职责包括（）。
监理工程师《合同管理》考试真题及答案
监理工程师《合同管理》考试真题及答案一、单项选择题（每题的备选答案中只有一个最符合题意）1. 监理工程师在进行合同管理时，应遵循的原则有（）。
A. 公平合理B. 平等自愿C. 诚实信用D. 合法合规答案：D2. 下列合同中，属于监理工程师在工程建设过程中常涉及的有（）。
A. 工程勘察合同B. 工程咨询合同C. 工程设计合同D. 建筑材料采购合同答案：B3. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 向建设单位报告D. 要求承包商承担违约责任答案：B4. 下列关于合同履行的描述中，正确的是（）。
A. 合同履行过程中，双方应当严格按照合同约定的内容履行B. 合同履行过程中，任何一方不得单方面变更合同内容C. 合同履行过程中，监理工程师有权对承包商的施工过程进行监督D. 合同履行过程中，双方应当随时沟通，确保合同顺利履行答案：C5. 下列关于合同变更的说法中，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过双方协商一致B. 合同变更可以任意一方单方面提出C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更无需经过监理工程师同意答案：A6. 在工程建设过程中，监理工程师对合同的管理主要包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的签订、履行和解除C. 合同的履行、变更和解除D. 合同的签订、履行和变更答案：A7. 下列关于合同解除的说法中，正确的是（）。
A. 合同解除必须经过双方协商一致B. 合同解除可以任意一方单方面提出C. 合同解除后，双方应当承担违约责任D. 合同解除后，双方无需承担任何责任答案：A8. 下列关于合同风险管理的说法中，正确的是（）。
A. 合同风险管理主要是监理工程师的责任B. 合同风险管理应当贯穿于合同签订、履行、变更和解除的全过程C. 合同风险管理只需要在合同签订时进行D. 合同风险管理主要是建设单位的责任答案：B9. 下列关于合同纠纷处理的说法中，正确的是（）。
监理工程师考试《合同管理》真题及答案
监理工程师考试《合同管理》真题及答案【真题】题目：某工程项目合同中规定，乙方（承包商）应按合同约定的时间节点完成工程进度，并确保工程质量符合甲方（业主）的要求。
若乙方未能按约定完成工程进度或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方支付合同违约金。
请回答以下问题：1. 请简述合同违约金的性质及其在合同中的作用。
2. 请说明监理工程师在合同执行过程中应如何控制合同违约金的风险。
3. 若乙方未能按合同约定完成工程进度，甲方要求乙方支付违约金，监理工程师应如何处理？【答案】1. 合同违约金的性质及其作用：性质：合同违约金是指合同当事人一方违约时，按照合同约定向另一方支付的一定数额的货币。
它是一种预先确定的、具有惩罚性和补偿性的违约责任方式。
作用：惩罚性：违约金可以惩罚违约行为，促使合同当事人履行合同义务。
补偿性：违约金可以弥补因违约造成的损失，保护合同当事人的合法权益。
预防性：合同违约金的规定可以预防合同当事人违约，维护合同的严肃性和权威性。
2. 监理工程师在合同执行过程中控制合同违约金风险的措施：审核合同条款：在合同签订前，监理工程师应仔细审核合同中的违约金条款，确保其合理性和合法性。
监督工程进度：监理工程师应加强对工程进度的监督，确保乙方按照合同约定的时间节点完成工程。
检查工程质量：监理工程师应严格检查工程质量，确保其符合甲方的要求。
及时沟通协调：监理工程师应与甲乙双方保持良好的沟通，及时解决合同执行过程中的问题，避免违约行为的发生。
建立风险预警机制：监理工程师应建立风险预警机制，对可能发生的违约行为提前预警，并采取相应的措施。
3. 监理工程师处理乙方未能按合同约定完成工程进度，甲方要求乙方支付违约金的步骤：核实情况：监理工程师首先要核实乙方是否确实未能按合同约定完成工程进度。
分析原因：监理工程师应分析乙方未能按时完成工程进度的原因，判断是否属于不可抗力等因素。
提出处理意见：根据核实的情况和分析结果，监理工程师应提出处理意见，包括是否同意甲方要求乙方支付违约金。
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共45题）1、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。
A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定【答案】 A2、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()A.项目前期立项咨询B.设计阶段监理C.工程技术咨询服务D.施工阶段监理【答案】 C3、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】 A4、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。
A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同【答案】 C5、关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】 C6、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】 C7、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是( )。
A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】 B8、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（）。
2024年监理工程师合同管理试卷答案
一、选择题1.在监理工程师合同管理中，下列哪项不属于合同变更的常见原因？A.工程量清单错误B.法律法规变更（正确答案）C.设计变更D.施工现场条件变化2.关于监理工程师在合同管理中的角色，下列说法错误的是：A.监督合同执行情况B.处理合同争议C.单方面修改合同条款（正确答案）D.审核工程变更和索赔3.在工程合同中，关于违约责任的约定，下列哪项是正确的？A.违约方只需承担直接经济损失B.违约责任可以无限期追溯（正确答案）C.违约责任不包括名誉损失赔偿D.双方违约时，责任各自承担，不相互抵销4.监理工程师在审查工程延期索赔时，应重点考虑以下哪个因素？A.承包商的盈利状况B.延期事件是否属于合同约定的免责范围（正确答案）C.延期事件对工程师工作的影响D.延期事件对第三方造成的损失5.关于合同解除，下列哪项表述是正确的？A.合同一旦签订，任何情况下均不得解除B.双方协商一致，可以解除合同（正确答案）C.只有在一方严重违约时，另一方才有权解除合同D.合同解除后，已履行的部分无需恢复原状6.在工程合同争议解决过程中，监理工程师通常不承担以下哪项职责？A.提供争议调解建议B.作出最终裁决（正确答案）C.协助收集争议相关证据D.促进双方沟通协商7.下列哪项不属于监理工程师在合同管理中的风险控制措施？A.严格审查合同条款B.及时处理合同变更和索赔C.承担合同中的所有风险（正确答案）D.监督合同履行情况，预防违约行为8.关于工程合同中的价款调整条款，下列说法正确的是：A.价款调整只能由发包方提出B.价款调整与市场价格波动无关（正确答案）C.价款调整需经双方协商一致，并符合合同约定的条件D.价款调整条款一旦约定，任何情况下均不得更改。
2024监理工程师考试合同管理真题答案
选择题根据《合同法》，合同成立的时间通常是（）A. 合同开始履行时B. 要约到达受要约人时C. 承诺发出时D. 双方签字盖章时（正确答案）D下列关于施工合同计价方式的说法，正确的是（）A. 固定总价合同适用于工程量变化较大的工程B. 可调单价合同有利于承包人控制成本C. 成本加酬金合同的风险主要由发包人承担D. 最高限价合同是公开招标的必要条件（正确答案）C在施工合同履行过程中，发包人要求变更设计导致工程量增加，关于工程价款调整的说法，正确的是（）A. 发包人应自行承担增加的费用B. 承包人应无条件执行变更并承担费用C. 双方应按照合同约定调整工程价款D. 承包人有权拒绝变更并索赔（正确答案）C下列属于无效合同的是（）A. 一方以欺诈手段订立的合同B. 损害社会公共利益的合同C. 双方协商一致解除的合同D. 标的物已不存在的合同（正确答案）B根据《标准施工招标文件》，施工合同中的“合同工期”是指（）A. 投标函中承诺的工期B. 招标文件中规定的工期C. 投标函中承诺的工期加上经批准的顺延时间D. 实际完成的工期（正确答案）C在工程招标中，资格预审和资格后审的主要区别在于（）A. 审查内容不同B. 审查时间不同C. 审查标准不同D. 审查主体不同（正确答案）B下列关于履约担保的说法，错误的是（）A. 中标人应在签订合同前提交履约担保B. 履约担保可以是银行保函形式C. 履约担保的金额一般不超过合同价的10%D. 履约担保的有效期应至工程竣工验收合格之日止（正确答案）A根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计文件需政府有关部门审批的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内报送政府有关部门。
A. 5B. 7C. 10D. 15（正确答案）B下列关于联合体投标的说法，正确的是（）A. 联合体各成员应就中标项目向招标人承担连带责任B. 联合体牵头人可单独与招标人签订合同C. 联合体各成员可分别就不同专业与招标人签订合同D. 联合体成员变更须经招标人同意，但无需重新资格审查（正确答案）A。
监理工程师合同管理真题及答案
监理工程师合同管理真题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于合同管理的范畴？A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案：D2. 合同管理的目的是什么？A. 确保合同的履行B. 提高合同履行效率C. 防止合同纠纷D. 所有以上选项答案：D3. 以下哪种合同不属于监理工程师合同管理的范畴？A. 工程设计合同B. 工程施工合同C. 工程监理合同D. 劳务派遣合同答案：D4. 合同履行过程中，以下哪项不属于监理工程师的职责？A. 监督合同履行情况B. 检查合同履行质量C. 对合同履行中的问题提出整改意见D. 参与合同纠纷的处理答案：D5. 以下哪种情况下，监理工程师可以提出合同变更？A. 合同履行中出现重大问题B. 合同履行中，双方协商一致C. 合同履行中，出现不可抗力D. 所有以上选项答案：D二、判断题（每题2分，共20分）6. 合同管理是指对合同签订、履行、变更、终止等全过程进行监督、检查、指导、协调的活动。
（）答案：正确7. 监理工程师在合同履行过程中，有权对合同履行中的问题进行整改。
（）答案：错误8. 合同变更必须经过双方协商一致，并签订书面协议。
（）答案：正确9. 合同终止后，监理工程师不再对合同履行情况进行监督。
（）答案：错误10. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同履行中存在问题时，应及时向建设单位报告。
（）答案：正确三、案例分析题（每题10分，共30分）11. 某工程项目，监理工程师在合同履行过程中发现，施工单位未按照合同约定的时间节点完成工程进度。
监理工程师应该如何处理？答案：监理工程师应当及时与施工单位沟通，了解原因，并根据实际情况提出整改意见。
如施工单位无法在规定时间内完成进度，监理工程师应向建设单位报告，协助双方协商解决。
12. 某工程项目，合同约定工程款支付时间为每月25日。
但在实际履行过程中，建设单位未按时支付工程款。
监理工程师应该如何处理？答案：监理工程师应当及时与建设单位沟通，了解未按时支付工程款的原因。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同文件的是（）。
A. 工程设计图纸B. 工程量清单C. 合同协议书D. 施工现场情况说明书3. 合同履行的过程中，监理工程师对合同的监督主要体现在（）。
A. 工程进度控制B. 工程质量控制C. 工程投资控制D. 合同履行过程的跟踪检查4. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要经过监理工程师同意5. 下列属于合同违约的情形的是（）。
A. 当事人未履行合同义务B. 当事人迟延履行合同义务C. 当事人擅自变更合同内容D. 当事人未按照约定的方式履行合同6. 下列关于合同解除的说法，正确的是（）。
A. 合同解除必须经过双方当事人协商一致B. 合同解除应当采用书面形式C. 合同解除后，当事人应当承担违约责任D. 合同解除不需要经过监理工程师同意7. 下列属于合同权利义务转让的情形的是（）。
A. 债权人将其债权全部转让给第三方B. 债务人将其债务全部转让给第三方C. 债权人将其债权部分转让给第三方D. 债务人将其债务部分转让给第三方8. 下列关于合同终止的说法，正确的是（）。
A. 合同终止后，当事人之间的权利义务关系消灭B. 合同终止后，当事人应当承担违约责任C. 合同终止后，合同文件仍然有效D. 合同终止后，合同中的结算条款仍然有效9. 下列属于合同担保的方式的是（）。
A. 保证B. 抵押C. 质押D. 定金10. 下列关于合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 合同争议解决应当遵循公平原则B. 合同争议解决可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等方式C. 合同争议解决必须经过监理工程师同意D. 合同争议解决只能采取诉讼方式二、多项选择题（每题2分，共40分）11. 合同文件的组成包括（）。
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)
2024监理工程师《合同管理》测试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列不属于合同文件的组成内容的是（）。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单3. 合同履行的过程中，监理工程师对合同的监督主要体现在（）。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程投资D. 合同变更4. 在合同执行过程中，监理工程师对合同的调整与控制主要针对（）。
A. 合同价格B. 合同内容C. 合同条款D. 合同履行情况5. 下列关于合同变更的说法错误的是（）。
A. 合同变更应按照合同约定的程序进行B. 合同变更应经过双方协商一致C. 合同变更应由监理工程师提出D. 合同变更应按照合同约定的时间进行6. 下列不属于合同违约责任的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失7. 下列关于合同争议解决的说法正确的是（）。
A. 合同争议应首先通过协商解决B. 协商不成的，应通过调解解决C. 调解不成的，应通过仲裁解决D. 仲裁不成的，应通过诉讼解决8. 下列不属于合同索赔的条件的是（）。
A. 索赔事件应属于合同约定的范围内B. 索赔事件应给当事人造成损失C. 索赔事件应由当事人一方负责D. 索赔事件应发生在合同履行期间9. 下列关于工程变更的说法正确的是（）。
A. 工程变更应由监理工程师提出B. 工程变更应经过设计单位同意C. 工程变更应由施工单位提出D. 工程变更应按照合同约定的程序进行10. 下列不属于合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 监理工程师认为合同无法履行二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同文件的组成包括（）。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单E. 合同履行过程中的相关文件12. 监理工程师在合同履行过程中的监督职责包括（）。
监理工程师合同管理2024年考试题及答案
在监理工程师合同管理中，以下哪项不属于常见的合同变更原因？A. 业主需求变化B. 自然灾害影响C. 监理工程师个人意愿D. 设计变更关于建设工程合同履行的基本原则，以下说法正确的是？A. 监理工程师有权单方面修改合同条款B. 合同双方应严格遵循公平原则C. 承包商有权在未取得业主同意的情况下分包工程D. 合同纠纷应首先通过仲裁解决下列关于建设工程合同解除的说法中，错误的是？A. 合同解除应基于双方协商一致B. 业主可以单方面解除合同，无需承担任何责任C. 合同解除后，双方应清理和结算合同关系D. 合同解除后，已完成的工程部分应按合同约定支付价款监理工程师在审查工程变更时，应主要考虑哪些因素？（多选）A. 变更的必要性B. 变更对工程造价的影响C. 变更对工程进度的影响D. 承包商的个人意愿建设工程合同中，以下哪项属于违约责任的常见形式？A. 罚款B. 拘留C. 赔礼道歉D. 赔偿损失填空题监理工程师在合同管理中应遵循的基本原则包括_____、_____和诚信原则。
工程变更的程序通常包括提出变更、_____、审查变更和_____等步骤。
建设工程合同的主要内容包括工程范围、_____、工期、_____等。
在合同履行过程中，若发生不可抗力事件，双方应及时_____，并按照合同约定或法律规定处理相关事宜。
监理工程师在审查工程价款结算时，应确保结算金额与_____相符，并符合相关法规和合同约简答题简述监理工程师在合同管理中的主要职责。
描述工程变更对建设工程合同的影响，并说明监理工程师应如何应对工程变更。
阐述建设工程合同解除的条件和程序，并讨论合同解除后双方的权利和义务。
分析监理工程师在审查工程价款结算时应注意的要点，并说明其对确保工程质量和经济效益的重要性。
举例说明建设工程合同履行过程中可能出现的纠纷类型，并讨论监理工程师在纠纷处理中应发挥的作用。
2024监理工程师合同管理考试及答案
选择题：监理工程师在合同管理中的主要职责不包括：A. 监督合同的履行情况（正确答案的反义词，即非主要职责）B. 编制项目预算C. 处理合同变更和索赔D. 协调合同双方的关系（正确答案：B. 编制项目预算，这通常是项目经理或造价工程师的职责，而非监理工程师的主要合同管理职责。
）下列哪项不属于合同风险管理的内容？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险消除（正确答案，因为风险通常无法完全消除，只能进行管理和控制）D. 风险应对（正确答案：C. 风险消除，因为风险管理的目标是降低风险至可接受水平，而非完全消除风险。
）在FIDIC合同条款中，关于“不可抗力”的定义，下列说法正确的是：A. 不可抗力包括所有无法预见的自然事件B. 不可抗力仅指战争、动乱等社会事件（正确答案的反义词）C. 不可抗力事件发生后，承包商无需承担任何责任（需具体分析合同条款）D. 不可抗力事件发生后，承包商有权要求延长工期和赔偿损失（正确答案，根据FIDIC条款，这是承包商在不可抗力事件下的常见权益）（正确答案：D. 不可抗力事件发生后，承包商有权要求延长工期和赔偿损失，这是FIDIC 条款中对于不可抗力的通常规定。
）合同的变更必须由哪一方提出？A. 监理工程师（正确答案的反义词，监理工程师可以提出变更建议，但并非必须由监理工程师提出）B. 承包商C. 发包人D. 任何一方均可提出，但需经双方协商一致后确定（正确答案）（正确答案：D. 任何一方均可提出，但需经双方协商一致后确定，这是合同变更的一般原则。
）关于合同索赔，下列说法错误的是：A. 索赔必须在合同规定的期限内提出B. 索赔必须基于合同中的明确条款（正确答案的反义词，索赔可以基于合同条款，也可以基于法律法规或公平原则）C. 索赔可以通过协商、调解或仲裁等方式解决D. 监理工程师在索赔处理中通常扮演调解人的角色（正确答案：B. 索赔必须基于合同中的明确条款，这是错误的，因为索赔还可以基于法律法规、行业惯例或公平原则等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
A．申请资格预审日起，至开标日止B．购买招标文件日起，至开标日止C．投标截止日起，至招标人确定中标人日止D．投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止12.按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（）家。
A．3B．4C．5D．713.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。
A．招标代表人2人，专家3人B．招标代表人2人，专家4人C．招标代表人2人，专家6人D．招标代表人2人，专家7人14.有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（）。
A．与本项目监理人同为一个法定代表人的单位B．与本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C．与本项目代建人相互控股的单位D．有人在本项目招标代理机构任职的单位15.根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（）。
A．再次发布招标公告进行招标B．降低对投标人的资格要求再次招标C．降低工程质量标准再次招标D．采用直接发包形式委托施工任务16.根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是（）。
A．形式评审B．资格评审C．响应性评审D．施工方案合理性评审17.关于工程设计招标的说法，错误的是（）。
A．发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B．设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法C．招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D．设计招标通常采用设计方案竞选的方式18.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。
A．评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B．评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C．评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D．投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件19.备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A．1B．2C．3D．420.关于机电设备招标的说法，错误的是（）。
A．可以采用公开招标或邀请招标方式B．招标程序与施工招标基本相同C．评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D．招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明21.某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2．5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）美元。
A．7．5B．11．5C．13．0D．20．522.关于勘察成果的说法，错误的是（）。
A．应根据勘查成果文件进行工程设计B．应根据勘查成果文件组织施工C．勘查成果应真实、准备D．施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果23.关于设计合同履行的说法，正确的是（）。
A．初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B．提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C．合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D．合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金24.关于设计文件的说法，正确的是（）。
A．发包人可要求监理人修改不重要的设计B．监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误C．监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改D．设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担25．关于工程设计管理的说法，正确的是（）。
A．设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B．除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C．设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D．设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析26．根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A．发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B．监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C．监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D．监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务27．根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。
A．均采用无条件担保B．分别采用无条件担保和有条件担保C．均采用有条件担保D．分别采用有条件担保和无条件担保28．采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。
A．分包人B．发包人C．施工项目部D．承包人29．根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是（）。
A．已标价的工程量清单—通用合同条款—图纸B．已标价的工程量清单—图纸—通用合同条款C．通用合同条款—已标价的工程量清单—图纸D．通用合同条款—图纸—已标价的工程量清单30．施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。
A．合同工期长短B．材料价格浮动幅度C．合同计价方式D．劳动办价格浮动幅度31．根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。
A．直接与保险人协商一致后，通知发包人B．直接与保险人协商一致后，通过监理人C．应事先征得发包人同意，并通知监理人D．应事先征得监理人同意，并通知发包人32．根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。
A．组织施工图设计交底B．审查承包人质量管理体系C．组织专项施工方案论证D．审查暂估价及暂列金额33．根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。
A．1%B．2%C．3%D．5%34．根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。
A．只包括暂列金额，不包括暂估价B．即不包括暂列金额，也不包括暂估价C．不包括暂列金额，只包括暂估价D．既包括暂列金额，也包括暂估价35．根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。
A．单价支付B．工程材料费用C．总价支付D．人工费用36．根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。
A．承包人投标书内提交的进度计划B．施工准备阶段承包人编制的进度计划C．承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D．承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划37．根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。
索赔的原因应是在（）发生的事项。
A．施工期间B．竣工验收期间C．缺陷责任期间D．合同有效期间38．建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
A.容易获得最优设计方案B．发包人便于控制实施过程C．合同责任明确D．承包人承担的风险小39．建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A．只向发包人提交分包合同副本B．应向发包人和监理人提交分包合同副本C．应向监理人提交分包合同副本D．不需要向发包人和监理人提交分包合同副本40．根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。
A．选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B．将无条件补偿条款写入专用条款C．将有条件补偿条款写入专用条款D．明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担41．根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。
A．承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B．承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C．承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D．发包人、监理人、承包人和分包人均应投保42．根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。
A．发包人发出变更指示—承包人提交实施方案—监理人审批方案—监理人签发变更指令B．监理人发出变更意向书—承包人提交实施方案—监理人审批方案—监理人签发变更指令C．监理人发出变更意向书—承包人提交实施方案—发包人同意实施方案—监理人签发变更指令D．发包人发出变更意向书—承包人提交实施方案—发包人同意实施方案—监理人签发变更指令43．根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。
A．发包人提供的材料不符合要求B．监理人的指示错误C．不可预见的物质条件D．异常恶劣的气候条件44．材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A．按合同有关条款执行B．按交易习惯确定C．执行买受人要求D．达成补充协议45．材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A．衡量法B．经验鉴别法C．物理检验法D．化学分析法46．材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。
A．转账结算或托收承付B．托收承付或验单付款C．验单付款或验货付款D．验货付款或转账结算47．设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。