房产项目合同台账模板
房地产工程合同台账
房地产工程合同台账【合同基本信息】1. 合同编号：[填写合同的唯一编号]2. 甲方（发包方）：[填写甲方全称]3. 乙方（承包方）：[填写乙方全称]4. 合同签订日期：[填写合同签订的具体日期]5. 工程名称：[填写工程项目的名称]6. 工程地点：[填写工程项目的具体地址]7. 工程规模：[简要描述工程项目的规模和主要特点]8. 合同金额：[填写合同的总金额，大写和小写]9. 工程期限：[填写工程项目的起止日期]【合同主要内容】1. 工程设计：详细列出工程设计的要求，包括设计标准、设计变更程序等。
2. 工程施工：明确施工的质量标准、施工方法、施工进度计划及验收标准。
3. 材料供应：规定主要建筑材料的供应方式、质量要求和验收标准。
4. 安全生产：双方应遵守的安全生产规定，以及违反规定的责任承担。
5. 环境保护：工程施工过程中应遵循的环境保护措施。
6. 质量控制：设立质量控制体系，明确质量监督和检验的方法和频率。
7. 进度管理：制定进度计划，以及对延误进度的责任追究和处理办法。
8. 投资控制：包括预付款、进度款的支付方式和条件，以及最终结算的方式。
9. 变更与索赔：工程变更的程序、索赔的条件和处理流程。
10. 违约责任：违反合同约定的责任承担，包括违约金的规定等。
11. 争议解决：合同执行过程中出现争议时的解决途径和方法。
【附加条款】1. 保险要求：甲乙双方应投保的险种和保险金额。
2. 知识产权：关于工程设计图纸、技术资料等知识产权的归属和使用。
3. 保密协议：双方在合同执行过程中获知的商业秘密和技术秘密的保密义务。
4. 其他约定：根据工程项目的具体情况，双方可以协商确定的其他事项。
【结尾部分】1. 本合同一式[填写份数]份，甲、乙双方各执[填写份数]份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同解释权归[填写拥有解释权的一方或双方共同]所有。
房地产公司合同台账2024年通用
房地产公司合同台账2024年通用合同编号：__________合同双方：甲方：（房地产公司全称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________乙方：（客户全称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________鉴于甲方是一家依法成立并有效存在的房地产公司，具备房地产开发、销售、管理等资质和能力；乙方是一家具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿意购买甲方开发的房地产项目。
双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条合同标的本合同标的为甲方开发的（房地产项目名称）项目的（房产类型）房产，位于（项目地址），建筑面积为（面积），房号为（房号）。
第二条合同价格1. 本合同约定的房产价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2. 乙方应按照甲方规定的付款方式和付款时间，向甲方支付房款。
付款方式如下：（1）首付款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元，乙方应在签订本合同时支付；（2）剩余款项：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元，乙方应按照甲方规定的分期付款计划支付。
第三条交付及交付手续1. 甲方应按照合同约定，将符合国家和地方质量标准及合同约定的房产交付给乙方。
交付时间为（交付日期）。
2. 乙方应在收到甲方交付的房产后，按照合同约定进行验收。
如发现房产存在质量问题，乙方有权要求甲方按照合同约定进行修复或赔偿。
第四条产权及过户1. 甲方保证所出售的房产具备合法的产权，并保证乙方在购买房产后能顺利办理过户手续。
房产销售合同台账
一、台账名称：房产销售合同台账二、编制单位：[公司名称]三、编制日期：[年月日]四、台账目的：为了规范公司房产销售合同的管理，确保合同的有效性，便于合同执行和履行情况的跟踪，特制定本台账。
五、台账内容：1. 合同基本信息- 合同编号：[编号]- 甲方（出卖方）名称：[甲方名称]- 乙方（买受方）名称：[乙方名称]- 项目名称：[项目名称]- 销售面积：[面积]- 销售价格：[价格]- 销售日期：[日期]2. 合同签订情况- 签订日期：[日期]- 签订地点：[地点]- 签订双方代表：甲方[姓名]，乙方[姓名]3. 合同履行情况- 首付款支付情况：[日期]支付，金额：[金额]- 中间付款情况：[日期]支付，金额：[金额]- 尾款支付情况：[日期]支付，金额：[金额]- 交房日期：[日期]- 实际交房情况：[情况说明]4. 合同变更情况- 变更日期：[日期]- 变更内容：[变更说明]- 变更双方代表：甲方[姓名]，乙方[姓名]5. 合同终止情况- 终止日期：[日期]- 终止原因：[原因说明]- 终止双方代表：甲方[姓名]，乙方[姓名]6. 合同争议解决情况- 争议日期：[日期]- 争议内容：[争议说明]- 解决方式：[解决方式说明]- 解决日期：[日期]7. 合同归档情况- 归档日期：[日期]- 归档人：[姓名]- 归档部门：[部门名称]六、台账使用说明：1. 本台账由销售部门负责填写、更新和保管。
2. 合同签订、履行、变更、终止、争议解决等情况需及时填写，确保台账信息的准确性和完整性。
3. 如有合同变更或终止等情况，需在台账中予以记录，并注明相关日期和情况说明。
4. 如发生合同争议，需在台账中记录争议内容、解决方式和解决日期。
七、台账保管期限：自合同签订之日起至少保存[年]年。
[公司名称][年月日]。
2024年房地产企业合同台账2
2024年房地产企业合同台账2合同编号：__________甲方（房地产开发企业）：__________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________乙方（购房人）：________________身份证号：____________________地址：________________________联系电话：____________________鉴于甲方为合法注册成立的房地产开发企业，具备开发、建设、销售房地产项目的资格；乙方为具备购房条件的自然人，自愿购买甲方开发的房地产项目。
为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1甲方开发的房地产项目名称：__________项目1.2房屋座落位置：__________栋__________单元__________室1.3房屋结构：__________1.4房屋面积：建筑面积为_______平方米，套内面积为_______平方米。
二、房屋价格及支付方式2.1房屋总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2乙方支付方式：2.2.1乙方在签订本合同时，向甲方支付定金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（1）首付款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元，于_______年_______月_______日前支付；（2）余款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元，于_______年_______月_______日前支付。
三、交付及验收3.1甲方应在_______年_______月_______日前将房屋交付给乙方。
3.2乙方在接收房屋时，应按照国家相关验收标准进行验收。
如乙方对房屋质量有异议，可要求甲方在合理期限内进行整改。
房地产企业合同台账模板多场合版
房地产企业合同台账模板合同编号：_______甲方（卖方）：________乙方（买方）：________签订日期：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售、乙方购买房地产相关事宜，达成如下协议：一、标的物（1）房地产权证号：________；（2）建筑面积：________平方米；（3）用途：________；（4）土地使用权期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
1.2甲方保证对标的物拥有完全的所有权，并保证标的物不存在任何权利瑕疵、质量瑕疵、债权债务纠纷等情况。
二、交易价格及支付方式2.1乙方购买标的物的交易价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2乙方支付交易价格的付款方式如下：（1）签订本合同之日，乙方向甲方支付人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元作为定金；（2）在办理完毕标的物过户手续后，乙方向甲方支付剩余的交易价格。
三、交付及过户3.1甲方应在合同签订之日起____个工作日内，将标的物的所有权证书、土地使用权证书等相关材料交付给乙方。
3.2甲方应在合同签订之日起____个工作日内，协助乙方办理完毕标的物的过户手续。
四、甲方保证4.1甲方保证标的物不存在任何权利瑕疵、质量瑕疵、债权债务纠纷等情况。
4.2甲方保证在合同签订之日起至标的物交付之日止，不将标的物出租、转让、抵押或设定其他权利负担。
五、乙方保证5.1乙方保证按照本合同的约定支付交易价格。
5.2乙方保证在合同签订之日起至标的物交付之日止，不以任何方式损害甲方的合法权益。
六、违约责任6.1如甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并要求甲方继续履行合同。
6.2如乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方继续履行合同。
七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用的法律。
房地产合同管理台账范本2024年通用
房地产合同管理台账范本2024年通用合同编号：__________甲方（出卖人）：乙方（买受人）：一、房地产基本状况1.2 该房屋的规划用途为_______，建筑结构为_______，房屋所有权性质为_______。
二、购买房地产的数量、价款及支付方式2.1 乙方同意购买该房屋，房屋的总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方应按照下列方式支付房价款：（1）乙方于本合同签订之日起_______日内，向甲方支付房价款的_______%；（2）乙方应于_______年_______月_______日前，向甲方支付剩余的房价款。
2.3 乙方支付房价款后，甲方应按照合同约定向乙方交付该房屋。
三、交付及办理过户手续（1）该房屋已取得所有必要的批准文件，包括但不限于房屋所有权证/不动产权证、规划许可证、施工许可证等；（2）该房屋已按照合同约定的标准完成建设，包括但不限于水、电、燃气、供暖等设施的接入和功能的正常使用；（3）该房屋的产权清晰，不存在任何抵押、租赁、债务等权利瑕疵。
3.2 甲乙双方应在本合同签订之日起_______日内，共同向房地产登记机构申请办理过户手续。
双方应如实提供办理过户所需的全部文件、资料，并按照登记机构的要求支付相关费用。
3.3 过户手续办理完成后，甲方应将该房屋的所有权转移给乙方。
自所有权转移之日起，乙方享有该房屋的一切权益，并承担相应的义务。
四、合同的变更和解除4.1 本合同一经签订，即具有法律效力。
除法律、法规规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更或解除本合同。
4.2 甲乙双方如需要变更本合同的，应协商一致，并签订书面变更协议。
变更协议与本合同具有同等法律效力。
4.3 有下列情形之一的，甲乙双方可以解除本合同：（1）双方协商一致解除的；（2）因不可抗力导致合同无法履行的；（3）法律、法规规定的其他情形。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的_______%。
房地产工程合同台帐
房地产工程合同台帐房地产工程合同台帐范本甲方（开发商）：_______________乙方（承包商）：_______________一、合同基本信息1. 工程名称：___________________________________2. 工程地点：___________________________________3. 合同编号：___________________________________4. 签订日期：____年____月____日5. 工程内容：___________________________________6. 工程造价：人民币（大写）_______________________7. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止二、甲方责任1. 提供必要的工程技术资料及施工图纸。
2. 确保施工现场具备施工条件。
3. 按照合同约定支付工程款项。
三、乙方责任1. 负责组织施工力量，保证工程质量。
2. 按照约定时间完成工程建设任务。
3. 遵守安全生产规定，确保施工安全。
四、合同价格与支付方式1. 合同总价为人民币（大写）_______________________元。
2. 付款方式：_____________________________________3. 进度款支付：根据工程进度分期支付。
4. 结算方式：工程完工后，按实际完成的工程量进行结算。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间或质量要求完成工程，应承担相应的违约责任。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上便是一个简化版的房地产工程合同台帐范本。
在实际运用中，还需要根据项目的具体情况，对合同条款进行详细规定，包括但不限于工程变更、延期、保修等相关内容。
房地产公司合同台账-2024
房地产公司合同台账甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方名下房地产相关事宜，达成如下协议：一、合同台账1.1.1乙方姓名、联系方式、联系号码等基本信息；1.1.2房地产的地质、面积、户型、楼层等详细信息；1.1.3房地产的交易价格、付款方式、付款期限等交易条件；1.1.4合同签订日期、交付日期、过户日期等时间节点；1.1.5双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等条款。
1.2甲方应确保合同台账的真实性、完整性和准确性，并在合同签订后及时更新合同台账。
二、合同履行2.1甲方应按照合同台账的约定履行合同义务，包括但不限于按时交付房地产、协助乙方办理过户手续等。
2.2乙方应按照合同台账的约定履行合同义务，包括但不限于按时支付购房款、配合甲方办理过户手续等。
2.3双方应严格按照合同台账的约定履行合同，如有变更，应签订书面补充协议，并更新合同台账。
三、违约责任3.1如甲方违反合同台账的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
3.2如乙方违反合同台账的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
四、争议解决4.1双方在履行合同过程中如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2本合同未尽事宜，可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5.3本合同附件包括但不限于合同台账、房地产权证复印件、乙方联系复印件等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________签订日期：____________________附件：房地产公司合同台账样本=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：商业地产交易增加条款：商业地产的具体用途：明确乙方购买的商业地产的用途，如办公、零售、餐饮等。
2024房地产企业合同台账2
2024房地产企业合同台账2合同编号：__________甲方地址：__________乙方地址：__________鉴于甲方是一家专业从事房地产开发、经营的企业，具备房地产开发的资质和经验；乙方是一家具备相应资质和能力的__________（乙方经营范围），为了共同发展，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行__________（项目名称）的房地产开发项目合作，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目用途：__________1.5 项目合作期：自双方签署本合同之日起至项目验收合格之日止。
二、甲方权利和义务2.1 甲方应向乙方提供项目的全套审批文件和资料，包括但不限于土地使用权证、规划许可证、建筑工程施工许可证等。
2.2 甲方应按合同约定向乙方支付委托代理费用。
2.3 甲方应对乙方的开发工作进行监督和检查，确保乙方按照约定的标准和质量完成项目。
2.4 甲方应协调解决项目开发过程中出现的问题，确保项目的顺利进行。
三、乙方权利和义务3.1 乙方应按照甲方的要求，全面负责项目的开发工作，包括但不限于规划设计、施工建设、销售管理等。
3.2 乙方应确保项目按照约定的标准和质量完成，不得擅自降低工程质量。
3.3 乙方应按照约定的时间节点完成项目，不得延误。
3.4 乙方应承担项目开发过程中的所有费用，包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用等。
四、委托代理费用4.1 甲方向乙方支付的委托代理费用为人民币__________元（大写：__________________________元整）。
4.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方开具正规发票。
五、合同的变更和解除5.1 任何一方不得单方面变更或解除本合同，除非经双方协商一致。
5.2 合同的变更或解除必须书面确认，并经双方签字盖章生效。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
房地产工程合同台账模板
房地产工程合同台账模板一、工程概况1.1 工程名称：XXXX房地产项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。
1.4 工程承包范围：根据双方协商确定的承包范围，具体以合同为准。
1.5 工程开工日期：XXXX年XX月XX日1.6 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日二、合同双方2.1 甲方（发包方）：（写明名称、法定代表人和住所）2.2 乙方（承包方）：（写明名称、法定代表人和住所）三、合同文件3.1 合同协议书3.2 合同履行过程中产生的各种图纸、技术文件、变更文件等。
四、合同价格4.1 合同总价：人民币（大写）（XXXX万元整）4.2 合同价格构成：包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、利润、税费等。
4.3 合同价格支付方式：根据工程进度，按照双方约定的比例逐期支付。
五、工程进度与质量5.1 工程进度：按照双方协商确定的工程进度计划进行施工。
5.2 质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行。
六、合同的履行与监督6.1 甲方指派工程师对工程进行日常监督，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
6.2 乙方按照合同约定，按时完成工程，确保工程质量符合要求。
七、合同的变更与解除7.1 合同履行过程中，如发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议。
7.2 合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同，并签订解除协议。
八、违约责任8.1 甲方未按约定支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
8.2 乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
9.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2024版售楼合同台账范本模板
2024版售楼合同台账范本模板合同编号：__________甲方（出卖人）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（买受人）：__________地址：__________联系电话：__________第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落：__________（详细地址）；1.2 房屋结构及面积：__________（结构）；建筑面积：__________平方米；套内建筑面积：__________平方米；1.3 房屋所有权证号：__________；1.4 房屋土地使用权证号：__________；1.5 甲方对该房屋享有独立的产权，无任何抵押、租赁、债务等权利负担。
第二条购买价格及支付方式2.1 双方确认，该房屋的购买价格为人民币__________元整（大写：__________元整）。
（1）签署本合同时，乙方支付人民币__________元整作为定金；（2）自本合同签订之日起____个工作日内，乙方支付购房款总额的__________%；（3）余款人民币__________元整，乙方应于____年__月__日前支付。
第三条交付及办理产权转移手续3.1 甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将该房屋交付给乙方。
交付时，双方应共同对房屋现状进行验收，如有问题，甲方应负责整改；3.2 甲方应自本合同签订之日起，协助乙方办理该房屋的产权转移手续，包括但不限于土地使用权证、房屋所有权证等相关手续；3.3 办理产权转移手续所需费用，按照相关法律法规规定，由甲方和乙方承担各自应负担的部分。
第四条违约责任4.1 甲方未按本合同约定时间交付房屋的，应按照已交付购房款的__________%向乙方支付违约金；4.2 甲方未按本合同约定履行产权转移手续的，应按照已交付购房款的__________%向乙方支付违约金；4.3 乙方未按本合同约定时间支付购房款的，应按照逾期支付金额的__________%向甲方支付违约金。
2024房地产合同管理台账正规范本
2024房地产合同管理台账正规范本合同编号：__________甲方（卖方）：甲方地址：甲方联系方式：乙方（买方）：乙方地址：乙方联系方式：鉴于甲方为房地产权利人，愿意将其拥有的房地产出售给乙方，乙方愿意购买甲方的房地产，双方经协商，达成如下协议：第一条房地产基本情况1.1 甲方出售的房地产位于__________市（县）__________街道（镇）__________号，房屋所有权证号/不动产权证书号为__________。
1.2 该房地产的用途为__________，建筑结构为__________，房屋面积为__________平方米。
1.3 甲方保证该房地产不存在任何权属纠纷、租赁关系等影响乙方购房的情形。
第二条购买价格及支付方式2.1 乙方向甲方支付的购房款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方支付购房款的方式为：__________。
2.3 乙方应在签订本合同时，向甲方支付定金人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
定金在乙方履行完毕本合同约定的义务后，无息退还乙方。
第三条交付及过户3.1 甲方应在本合同签订后__________个工作日内，将房地产交付给乙方。
3.2 双方应共同办理房地产过户手续，过户费用由__________方承担。
3.3 房地产过户完成后，甲方应将房地产所有权/使用权转移给乙方。
第四条违约责任4.1 甲方未按本合同约定交付房地产，或交付的房地产不符合本合同约定的，甲方应向乙方支付违约金，违约金为购房款总额的__________%。
4.2 乙方未按本合同约定支付购房款，或未按本合同约定履行其他义务的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为购房款总额的__________%。
第五条争议解决5.1 本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024版房地产合同管理台账
2024版房地产合同管理台账合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为房地产开发商，乙方为房地产销售代理公司，双方为平等互利、自愿协商的原则，就甲方委托乙方代理销售甲方开发的房地产项目事宜，达成如下协议：第一条合作项目1.1 甲方同意授权乙方作为其房地产项目“__________”的独家销售代理。
1.2 乙方应按照甲方的要求，积极开展销售工作，确保项目销售目标的实现。
第二条代理期限2.1 本合同代理期限为__________年，自双方签订之日起计算。
2.2 代理期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第三条销售目标3.1 乙方应在代理期限内完成甲方设定的销售目标，即销售总额达到__________元。
第四条销售价格4.1 乙方应按照甲方确定的销售价格进行销售。
4.2 乙方不得擅自降低销售价格，如确需调整，应事先征得甲方同意。
第五条销售政策5.1 乙方应遵守甲方的销售政策和宣传资料，不得擅自修改或发布。
5.2 乙方应按照甲方的要求，开展各类销售活动，促进项目销售。
第六条甲方权益保障6.1 甲方应对乙方的销售工作进行指导和监督，确保项目销售的顺利进行。
6.2 甲方应提供乙方所需的销售资料和支持，包括但不限于项目介绍、宣传资料、销售培训等。
6.3 甲方应对乙方提供的客户信息保密，不得泄露给第三方。
第七条乙方权益保障7.1 乙方应按照约定完成销售任务，确保甲方权益的实现。
7.2 乙方有权根据市场情况，提出合理的销售建议，甲方应给予充分重视。
7.3 乙方在代理期限内，对项目所取得的业绩和客户资源享有优先使用权。
第八条佣金结算8.1 乙方完成销售任务的，甲方应按照约定支付佣金。
8.2 佣金支付比例为销售总额的__________%，支付时间为销售款项到账后__________个工作日内。
第九条违约责任9.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
房地产企业合同台账模板
房地产企业合同台账模板合同编号：__________鉴于甲方为一家合法成立的房地产企业，具备房地产开发资质，且乙方为具备相关业务能力的独立法人或其他组织，经双方友好协商，就甲方委托乙方开展相关业务事宜，达成如下协议：一、业务范围1.1 乙方同意接受甲方的委托，在甲方指导下开展如下业务：（1）房地产项目策划；（2）房地产广告设计及发布；（3）房地产销售代理；（4）物业管理；（5）其他双方约定的业务。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
2.2 在合同有效期内，双方如需终止或解除合同，应提前____天书面通知对方。
三、业务费用及支付方式3.1 乙方在履行本合同过程中产生的费用，包括但不限于人力、物料、差旅等成本，由甲方按照双方约定的费用标准和支付方式予以报销。
3.2 甲方应按照双方约定的付款周期和付款比例，向乙方支付业务费用。
具体付款周期和付款比例由双方在附件《费用支付明细表》中约定。
四、保密条款4.1 双方在履行本合同过程中，应对甲方的商业秘密、客户信息等予以保密。
未经对方书面同意，不得向第三方披露。
4.2 保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 违约金的计算方式为：违约方应支付的违约金=违约行为所涉及的金额×违约比例。
具体违约比例由双方在附件《违约金计算公式》中约定。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日附件：1.《费用支付明细表》2.《违约金计算公式》3.其他双方约定的附件一、附件列表：1. 附件《费用支付明细表》2. 附件《违约金计算公式》3. 其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1. 违约行为：任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失。
房地产开发商合同台账模板
房地产开发商合同台账模板甲方（房地产开发商）名称：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（承包方/供应商）名称：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________一、项目概述1. 项目名称：______________________2. 项目地点：______________________3. 项目内容：______________________4. 项目规模：______________________5. 项目总投资：______________________6. 项目工期：______________________7. 项目质量标准：______________________二、合同金额1. 合同总价：______________________2. 付款方式：______________________3. 付款时间节点：______________________4. 质保金比例及支付方式：______________________5. 其他费用：______________________三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 负责提供项目所需的相关文件和资料。
- 按照合同约定支付合同款项。
- 对项目实施过程中的变更提出要求，并承担相应费用。
- 对乙方的工作成果进行验收。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成项目任务。
- 保证工程质量符合甲方要求。
- 及时向甲方报告项目进展情况。
- 按照甲方要求提供项目变更方案。
四、合同变更与解除1. 合同变更：- 双方协商一致，可以对合同内容进行变更。
- 变更应以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
2. 合同解除：- 双方协商一致，可以解除本合同。
房地产企业合同台账模板
房地产企业合同台账模板一、引言房地产企业合同台账是指房地产企业用于记录和管理与合作伙伴、客户以及供应商之间签订的各类合同的工具。
它可以帮助企业实时掌握合同的情况，确保合同的履行和管理的规范性，提高企业的管理效率和风险控制能力。
二、台账内容1. 合同基本信息- 合同编号：例如，CT2021001- 合同名称：例如，房地产开发合作协议- 合同类型：例如，合作协议、销售合同、租赁合同等- 合同签订日期：例如，2021年1月1日- 合同签订地点：例如，上海市- 合同有效期：例如，2021年1月1日至2026年1月1日- 合同相对方：例如，某房地产开发公司- 合同金额：例如，1000万元- 合同履行地点：例如，北京市2. 合同主要条款- 合同目的和背景：例如，双方合作开发某地产项目- 合同约定事项：例如，项目规划、投资分配、合作方式等- 合同履行义务：例如，开发商提供土地、资金等资源，合作方负责开发 - 合同风险控制措施：例如，违约责任、争议解决方式等- 合同变更和解除条款：例如，变更合同的程序和条件- 合同生效和终止条款：例如，合同生效的条件和终止的情况3. 合同履行情况- 合同履行进度：例如，已完成30%的工程进度- 合同履行质量：例如，质量符合合同约定标准- 合同履行支付情况：例如，已支付合同款项的50%4. 合同变更和补充- 变更原因：例如，项目规划调整- 变更内容：例如，增加工程量、调整工期等- 变更手续：例如，书面通知、双方协商一致等- 变更结果：例如，变更后的合同金额、履行期限等5. 合同争议和解决- 争议事项：例如，合同履行中发生的争议- 解决方式：例如，协商、仲裁、诉讼等- 解决结果：例如，仲裁裁决、法院判决等6. 合同归档- 合同存档位置：例如，公司档案室- 合同存档责任人：例如，公司法务部门三、台账使用方法1. 台账建立和更新- 每当有新的合同签订时，应及时在台账中添加新的合同信息。
房地产工程付款合同台账
房地产工程付款合同台账
台账基本信息
- 项目名称：【XX房地产项目】
- 甲方（开发商）：【XX开发有限公司】
- 乙方（承包商）：【XX建筑工程有限公司】
- 合同编号：【XX-2023-XXX】
- 合同签订日期：【XXXX年XX月XX日】
- 合同总金额：【XXX万元人民币】
付款条款
1. 预付款：乙方在合同签订后十个工作日内，甲方需支付合同总金额的【10%】作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，分阶段支付相应款项，具体比例按照合同约定执行。
- 地基完成验收合格后，支付【20%】；
- 主体结构封顶后，支付【30%】；
- 室内装修完成后，支付【20%】；
- 最终竣工验收合格后，支付剩余【20%】。
3. 尾款：在工程全部完工并且通过甲方组织的验收团队验收合格后，甲方应在三十个工作日内支付剩余尾款。
违约责任
若甲方延迟支付款项，应按未付金额的【每日万分之五】支付违约金。
若乙方延迟工程进度或工程质量不符合合同约定，应按照合同中的相关条款承担相应的违约责任。
其他约定
双方可以根据项目实际情况，对付款计划进行调整，但必须以书面形式作出补充协议，并作为本合同不可分割的一部分。
附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
任何对合同的修改和补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
结束语。
房地产企业合同台账模板
房地产企业合同台账模板一、合同基本信息1. 合同编号：2. 合同名称：3. 合同类型：4. 合同签订日期：5. 合同期限：6. 合同签订方：甲方（房地产企业）：乙方（合同对方）：二、合同内容1. 合同目的：描述合同达成的目的和目标。
2. 合同条款：在此部分列出各项具体合同条款，包括但不限于房地产项目名称、地点、房屋面积、价款、付款方式、交付时间、违约责任等条款。
3. 合同附件：列出所有附加在合同中的文件、图纸、规范等。
4. 合同变更：描述允许在合同期限内进行的合同变更情况，包括变更的原因、变更的内容和程序等。
5. 合同解除：描述解除合同的条件和程序。
三、合同履行情况1. 履行主体：列出合同履行的主体，包括甲方和乙方。
2. 履行义务：描述甲方和乙方各自的履行义务。
3. 履行时间：记录合同的履行时间和进度。
4. 履行结果：描述合同履行的结果，包括遇到的问题和解决方案。
四、合同验收1. 验收标准：描述合同的验收标准和要求。
2. 验收程序：记录合同验收的程序和流程。
3. 验收结果：描述合同验收的结果，包括通过验收或未通过验收的原因。
五、合同结算1. 结算方式：描述合同的结算方式，如支付条件、付款计划等。
2. 结算依据：列出合同结算的依据，如合同条款、价格调整等。
3. 结算金额：记录合同的结算金额，包括应付金额和已付金额。
4. 结算日期：记录合同的结算日期。
六、合同备案1. 合同备案机构：描述合同备案的机构和部门。
2. 备案时间：记录合同备案的时间。
3. 备案结果：描述合同备案的结果，包括通过备案或未通过备案的原因。
七、备注在此部分可以添加对合同的补充说明或其他相关事项。
以上为房地产企业合同台账的模板，根据具体合同的需求和内容，可适当增加或调整相应的条款和信息。
为了保证合同的有效性，请在填写合同台账时务必详尽准确地记录相关信息。
房地产开发商合同台账模板
房地产开发商合同台账模板合同编号：______甲方（开发商）：__________________乙方（合作方/购房人）：__________________签订合同日期：____ 年 ____ 月 ____ 日一、项目基本信息1. 项目名称：__________________2. 项目地址：__________________3. 开发商联系方式：__________________4. 合作方联系方式：__________________二、项目描述1. 本项目为_______________（简要描述项目规划、用途等信息）2. 项目总建筑面积：_____________ 平方米3. 项目总户数：_____________ 户4. 项目总楼栋数：_____________ 栋5. 项目开工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日6. 项目竣工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日7. 项目交房日期：____ 年 ____ 月 ____ 日三、合同条款1. 合同总金额：_____________ 元2. 首付款比例：_____________ %3. 尾款支付方式：_____________（一次性支付/分期支付）4. 分期付款详情：第一期：____ 年 ____ 月 ____ 日支付_____________ 元第二期：____ 年 ____ 月 ____ 日支付_____________ 元第三期：____ 年 ____ 月 ____ 日支付_____________ 元5. 标的物交付条件：根据工程进度和合同约定，标的物交付时间为____ 年 ____ 月 ____ 日6. 违约责任：任何一方因故不能履行合同应承担由此产生的法律责任7. 签约方式：双方签字盖章即生效四、其他条款1. 若项目因不可抗力造成延期或取消，双方应协商处理方式2. 本合同书面文本以双方签字为准，不得修改3. 本合同一式两份，双方各执一份合同签订方：甲方（开发商）：__________________（盖章）乙方（合作方/购房人）：__________________（盖章）签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日以上为本次合同的台账，双方请核对无误后签字确认。
2024版售楼合同台账范本模板
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版售楼合同台账范本模板本合同目录一览第一条合同主体1.1 出卖人信息1.2 买受人信息第二条房屋基本信息2.1 房屋坐落2.2 房屋结构2.3 房屋面积2.4 房屋用途第三条价格与支付3.1 房屋总价3.2 付款方式3.3 付款时间第四条交付及办理手续4.1 交付时间4.2 交付条件4.3 办理过户手续第五条质量及保修5.1 房屋质量5.2 质量保修范围5.3 保修期限第六条售后服务6.1 物业服务6.2 维修服务6.3 咨询服务第七条合同的变更和解除7.1 变更条件7.2 解除条件第八条违约责任8.1 出卖人违约8.2 买受人违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径第十条其他约定10.1 物业管理费10.2 水电燃气费用10.3 配套设施第十一条附件11.1 房屋所有权证11.2 买卖双方身份证明11.3 房屋平面图第十二条签字盖章12.1 出卖人签字12.2 买受人签字12.3 见证人签字第十三条合同生效13.1 生效条件13.2 生效时间第十四条合同份数14.1 合同正本份数14.2 合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 出卖人信息1.1.1 出卖人全称：X房地产开发有限公司1.1.2 出卖人地址：省市区路号1.1.3 出卖人法定代表人：X1.2 买受人信息1.2.1 买受人全称：X1.2.2 买受人地址：省市区路号1.2.3 买受人法定代表人：X第二条房屋基本信息2.1 房屋坐落：省市区路号2.2 房屋结构：X2.3 房屋面积：X平方米2.4 房屋用途：住宅第三条价格与支付3.1 房屋总价：人民币X万元整3.2 付款方式：3.2.1 买受人应于本合同签订之日起七个工作日内，向出卖人支付人民币X万元整作为购房定金。
3.2.2 买受人应按照下列分期付款方式支付房价款：3.2.2.1 房屋交付前，买受人应支付房价款的30%。