建设工程造价咨询合同(律师修订版)
建设工程造价咨询服务合同6篇
建设工程造价咨询服务合同6篇篇1建设工程造价咨询服务合同甲方:(委托人)___________,身份证号码:____________,住址:____________________。
乙方:(咨询人)___________,统一社会信用代码:____________,注册地址:__________________。
鉴于,甲方拟进行建设工程项目,为保证建设工程项目的合理性、经济性和合法性,经过甲、乙双方协商一致,本着互信互利的原则,达成以下协议:第一条服务范围1.1 乙方按照国家建设工程造价咨询服务规定,提供建设工程项目可行性研究、招标文件编制、投标分析、施工图预算、施工计价和结算、工程造价咨询、工程概算编制等服务。
1.2 乙方应当根据建设工程项目的实际情况,提供全面、专业、客观的服务,确保甲方的合法权益。
第二条服务期限2.1 本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如甲方需要延长合同期限,应提前与乙方协商一致,并签订书面延期协议。
第三条服务费用3.1 甲方应按照双方约定的服务内容和支付方式,及时足额支付服务费用。
3.2 服务费用支付方式:甲方应在咨询人提供服务后的___日内,向乙方支付服务费用,支付方式如下:________________。
第四条保密条款4.1 乙方应对甲方提供的项目资料和信息进行保密,未经甲方许可,不得泄露或外传。
4.2 乙方应严格遵守国家相关法律法规,保护甲方的商业秘密及相关信息,保护甲方的合法权益。
第五条违约责任5.1 如乙方在服务过程中违反约定,对甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
5.2 如甲方未按时支付服务费用,造成乙方无法提供服务的,甲方应承担逾期支付违约责任。
第六条合同变更6.1 本合同的任何变更应经双方协商一致,并以书面形式确认。
第七条争议解决7.1 本合同涉及的争议应通过友好协商解决,协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。
2024年建设工程造价咨询合同范本(3篇)
2024年建设工程造价咨询合同范本【合同编号】:____-001《建设工程造价咨询合同》甲方:(委托人)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:开户银行名称:银行账户:乙方:(承办方)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:开户银行名称:银行账户:鉴于甲方拟进行建设工程项目,欲委托乙方提供造价咨询服务,双方经友好协商,本着平等、自愿、公正的原则,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,达成如下合同:一、服务内容1.1 甲方委托乙方提供以下造价咨询服务:(1)项目建设初期阶段提供投资预算编制、造价测算和风险评估等服务;(2)项目可行性研究阶段提供项目概算编制、项目投资回报率计算和资金需求分析等服务;(3)项目建设设计阶段提供工程量清单计价、工程变更管理和工期控制等服务;(4)项目施工阶段提供施工图预算编制、施工投标文件编制和合同价款支付管理等服务;(5)项目竣工验收阶段提供工程结算编制、工程质量评定和工程款支付审核等服务;(6)项目运营阶段提供运营成本编制、后期维护费用评估和性能评价等服务。
乙方应按照本合同约定提供上述咨询服务,并提供建议和意见,确保服务质量和提供准确、及时的咨询报告。
1.2 乙方为了完成上述服务内容,有权要求甲方提供关于项目的相关文件、资料、图纸等,并有权对现场进行勘查和调查。
1.3 乙方有权委派合格的技术人员执行此项咨询服务工作,乙方将为其员工提供适当的技术培训和支持。
二、服务费用及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付乙方的服务费用。
具体费用包括项目预算编制,施工图预算编制,工程结算编制等各项服务费用。
双方在合同签订之前应就各项服务费用达成一致,以书面形式确认。
2.2 服务费用的支付方式为:甲方应于接受乙方咨询服务后的十个工作日内,将服务费用的20%作为预付款支付给乙方。
剩余的80%应在服务提供完毕后的十个工作日内一次性支付给乙方。
2.3 乙方完成咨询服务后,应出具咨询报告并交付给甲方。
建设工程造价咨询合同律师修订
建设工程造价咨询合同律师修订一、引言建设工程造价咨询合同是指业主与造价咨询机构签订的协议,约定了双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务。
然而,在实践中,一些合同条款可能存在不合理或模糊的问题,因此需要律师进行修订,以保障双方的合法权益。
二、修订原则在对建设工程造价咨询合同进行修订时,律师应遵循以下原则:1. 法律合规性原则:修订的合同条款必须符合国家法律法规的要求,确保合同的合法性和可执行性。
2. 公平公正原则:修订后的合同条款应保证双方在权利和义务上的平等,并减少一方对另一方的不合理限制。
3. 明确性原则:修订后的合同条款应表达清晰、明确,避免使用模糊的措辞,以减少合同履行过程中的争议。
4. 合理分配风险原则:修订后的合同条款应合理规定各方在风险承担方面的责任,减少一方单方面承担过多风险的情况。
三、具体修订内容下面是对建设工程造价咨询合同中常见的几个条款进行律师修订的建议:1. 合同的履行期限:原合同中可能只注明了合同的开始日期和结束日期,并未明确规定履行期限。
律师应在修订中明确规定具体的履行期限,以确保双方在时间上有明确的约束。
2. 服务内容和费用:律师应对合同中的服务内容进行具体明确的描述,并进一步规定服务的范围、质量要求和完成时间等。
同时,对费用的计算方式、支付方式和发票开具等也应进行明确规定,以避免后期争议。
3. 不可抗力和责任免除:合同中应增加不可抗力的约定,明确在不可抗力情况下的责任免除和合同解除的规定,以保障双方权益。
4. 保密条款:修订后的合同中应增加保密条款,明确双方对于涉及商业秘密的信息的保密义务和保密期限,确保合同履行过程中信息的安全性。
5. 争议解决方式:律师应修订合同中的争议解决方式条款,可以在适用的情况下增加强制性仲裁或司法管辖的规定,以提高争议解决效率。
四、结论通过律师的修订,建设工程造价咨询合同的条款将更加合理、清晰和有效。
修订后的合同将更好地保护双方的权益,减少合同履行过程中的纠纷,并提高合同的执行力。
建设工程造价咨询合同标准范本
建设工程造价咨询合同标准范本建设工程造价咨询合同合同编号:【编号】甲方:【委托方名称】乙方:【咨询方名称】鉴于甲方欲委托乙方为其承担建设工程造价咨询服务,双方本着互利互惠、平等自愿、公平公正的原则,达成如下协议:第一条合同目的甲方委托乙方为其提供建设工程造价咨询服务,包括但不限于项目预算编制、招投标服务、施工图预算评审、工程变更审定、工程决算审计等。
第二条咨询内容具体咨询内容根据甲方需求和项目情况确定。
双方应在合同签订后七天内完成咨询内容的具体规划。
如果需要进行新增咨询内容或进行具体调整,应当签订补充协议。
第三条合同期限本合同有效期为【起始日期】至【终止日期】,共计【工作日/月/年】。
第四条合同费用甲方支付给乙方的合同费用为【金额】人民币,具体支付方式和时间如下:(1)甲方支付给乙方的合同预付款为【金额】人民币,应在合同签订后十个工作日内支付;(2)甲方按照乙方提供的服务进度进行阶段性支付,具体支付金额和时间如下:【阶段性付款安排】;(3)甲方支付给乙方的合同尾款为【金额】人民币,应在乙方完成所有咨询内容并提交相应的咨询报告后十个工作日内支付。
第五条咨询报告与成果乙方在完成咨询内容后应提交相应的咨询报告,并提供咨询成果,包括但不限于项目预算、招投标文件、审定文件、审计报告等。
第六条保密条款双方应对在合同履行过程中获得的商业秘密、技术信息和其他保密信息负有保密义务。
未经对方书面同意,任一方不得向第三方披露或利用上述信息。
第七条违约责任任一方未履行合同义务或违约应付的违约金、赔偿金等,按照双方约定处理。
如双方未作出约定,则按照国家有关法律法规的规定处理。
第八条合同解除(1)双方一致同意解除合同的;(2)发生不可抗力情况导致合同无法履行的;(3)一方严重违反合同条款,对方经书面通知后,三十日内仍未改正的。
第九条纠纷解决双方在履行合同中发生纠纷时,应通过友好协商解决。
如协商未能解决,则应提交有管辖权的人民法院解决。
住房和城乡建设部对 建设工程造价咨询合同5篇
住房和城乡建设部对建设工程造价咨询合同5篇篇1甲方(委托人):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:_________________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:_________________________鉴于甲方需要就建设工程造价咨询事宜寻求专业服务,乙方愿意接受甲方的委托,提供专业的建设工程造价咨询服务。
甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,按照有关法律法规的规定,达成如下协议:一、合同宗旨本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务,确保双方合法权益得到保障。
二、咨询服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:建设项目的投资估算、预算编制、清单编制、造价审核、造价监控、工程结算审核等。
三、咨询服务期限本合同服务期限自合同签订之日起至工程竣工结算完成止。
如有特殊原因需延长服务期限的,双方应另行签订补充协议。
四、咨询费用及支付方式1. 咨询费用计算方式:按照项目规模、复杂程度、服务内容等因素综合考虑确定。
2. 咨询费用支付时间:按照工程进度分期支付,具体支付时间和金额按照双方约定执行。
3. 乙方在收到款项后,应提供相应的发票和收据。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供建设工程造价咨询服务。
2. 甲方应提供与咨询服务相关的资料,确保资料的真实性和完整性。
3. 乙方应按照合同约定提供专业化的服务,确保服务质量。
4. 乙方应对甲方的资料保密,未经甲方同意,不得泄露或向第三方提供。
5. 双方应相互协作,共同推进工程进展。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付咨询费用,乙方有权终止服务,并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方提供的咨询服务存在质量问题,甲方有权要求乙方进行改正或重新提供服务。
2024年建设工程造价咨询合同 范文
2024年建设工程造价咨询合同范文建设工程造价咨询通用版合同甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】为明确工程造价咨询服务的责任和义务,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行工程造价咨询服务事宜,达成如下合同:一、服务内容:1.1 乙方应当根据甲方提供的相关资料,对工程项目进行全面的造价咨询服务,包括但不限于编制预算、评估工程变更、定期报告造价情况等。
1.2 乙方应当按照国家有关建筑工程造价管理规定,认真履行造价咨询服务职责,确保咨询服务质量。
二、服务费用:2.1 甲方应当按照双方签订的合同约定,及时足额支付合同约定的服务费用。
2.2 若出现工程项目变更或增减服务内容的情况,双方应当及时协商调整服务费用并签订书面变更协议。
三、保密条款为维护双方的合法权益,乙方应当严格保守甲方的商业秘密和其他机密信息,并不得泄露给第三方;甲方亦应当对乙方的商业秘密和机密信息予以保密。
四、责任与赔偿4.1 乙方应当承担因未按照约定提供造价咨询服务或者出现其他过失导致的损失,承担相应的经济赔偿责任。
4.2 如果因不可抗力导致乙方无法正常提供服务的,双方均不应承担相应责任。
五、合同终止5.1 合同期满之后双方可根据需求协商续约,如有一方提出终止合同的,应提前书面通知对方,并履行提前通知期的义务。
5.2 其他发生违约事件的情况下,任何一方均有权终止合同,同时违约方应当承担相应的违约责任。
六、争议解决与法律适用6.1 在履行本合同过程中,如发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,提交有关司法机关处理。
6.2 本合同适用中华人民共和国法律。
七、其他约定7.1 本合同自签订之日起生效,至双方履行完毕合同约定义务后终止。
7.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
签约日期:___年___月___日甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:。
建设工程造价咨询合同范本(精选)
建设工程造价咨询合同范本(精选)甲方(委托方):名称:地质:法定代表人:联系方式:乙方(受托方):名称:地质:法定代表人:联系方式:鉴于2.乙方是一家专业的造价咨询公司,具有相关的造价咨询资质和经验;双方本着平等自愿、公平公正的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条咨询内容乙方应根据甲方的委托,对项目进行造价咨询,包括但不限于工程量清单编制、工程预算编制、工程结算编制等工作。
第二条咨询费用1.乙方的咨询费用为人民币【】元整(大写:【】元整)。
2.甲方应在合同签订后【】个工作日内,向乙方支付咨询费用的【】%;剩余的【】%应在乙方提交咨询成果后【】个工作日内支付。
第三条咨询成果1.乙方应在合同约定的期限内,向甲方提交符合要求的咨询成果。
2.甲方对乙方的咨询成果有权进行审核,并提出修改意见。
乙方应根据甲方的意见进行修改,直至甲方满意为止。
第四条保密条款1.双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密,应予以保密。
2.保密义务的期限为合同履行期间及合同终止后【】年。
第五条违约责任1.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金。
2.违约金的数额为合同总金额的【】%。
第六条争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
2.如协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条合同的生效、变更和解除1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议。
3.任何一方要求变更或解除合同时,应提前【】日通知对方,并经对方同意。
第八条其他1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
附件:1.附件一:工程量清单2.附件二:工程预算书甲方(盖章):法定代表人(签字):乙方(盖章):法定代表人(签字):签订日期:年月日========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.国际工程项目:增加条款:适用法律与仲裁条款,明确合同应适用的法律以及争议解决的仲裁机构。
2024年建设工程造价咨询合同范本(2篇)
2024年建设工程造价咨询合同范本委托人全称(甲方):咨询人全称(乙方):根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号:项目名称:工程地点:工程规模:投资金额:资金来源:建设工期或周期:其他:二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容:_____________________。
□全过程造价咨询服务包括:□决策阶段、□设计阶段、□发承包阶段、□实施阶段、□竣工阶段。
□工程估算的编制/审核。
□工程概算的编制/审核。
□施工图预算的编制/审核。
□工程量清单、招标控制价的编制/审核。
□工程结算的编制/审核。
□其他造价咨询服务。
服务范围及工作内容详见附录A。
三、服务期限□全过程造价咨询项目:本合同施工工期自____年____月____日至____年____月____日,共____天;本项目的全过程造价咨询服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程估算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程概算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□施工图预算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程量清单、招标控制价的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□工程结算的编制/审核。
服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
□其他造价咨询服务项目:服务期自____年____月____日至____年____月____日,共____天。
工程造价咨询合同律师版(3篇)
工程造价咨询合同律师版一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:2、服务类别:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价业务自____年____月____日开始实施,至____年月____日终结。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人:_____(盖章)咨询人:_____(盖章)法定代表人:_____(签字)法定代表人:_____(签字)委托代理人:_____(签字)委托代理人:_____(签字)工程造价咨询合同律师版(二)第一部分建设工程造价咨询合同_____(以下简称委托人)与_____(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1.项目名称:2.服务类别:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:1.建设工程造价咨询合同标准条件;2.建设工程造价咨询合同专用条件;3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自____年____月____日开始实施,至____年____月____日终结。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人:(盖章)咨询人:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:____年____月____日____年____月____日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
工程造价合同律师版(二篇)
工程造价合同律师版甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装).第二条工程造价决算方式:1.工程造价计算:__________________________________。
与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算.2.工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.第三条工程款支付:_____。
第四条工期:1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.第五条施工组织管理:1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.2.乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.第九条前期要求:乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____ 代表人:_____ 代表人:_____ 合同签订日期:合同签订地点:工程造价合同律师版(二)卖方(以下简称甲方):_____买方(以下简称乙方):_____甲方按照《北京市实施<中华人民共和国城镇国有土地使用权出让暂行条例>细则》的规定,已合法取得北京市____区(县)_____地块的土地使用权,土地面积为____平方米,土地使用年限____年,自____年____月____日至____年____月____日止,国有土地使用证号为_____。
工程咨询合同律师版
工程咨询合同律师版甲方(委托方):________乙方(咨询方):________鉴于甲方拟进行________工程项目(以下简称“本项目”),现需聘请具备专业资质的咨询机构提供相关服务。
经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,达成如下工程咨询合同条款:一、服务内容乙方应根据甲方需求,就本项目提供以下服务:1. 项目前期的市场调研、可行性研究报告;2. 工程设计、施工方案的评审和优化建议;3. 工程造价预算审核;4. 工程施工过程中的质量监控与进度管理;5. 竣工验收及后期维护的建议。
二、服务期限本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止,具体起止日期以甲方书面通知为准。
三、费用支付1. 甲方应向乙方支付咨询费用总额为人民币____元;2. 支付方式为:____%预付款于合同签订后____日内支付,余款按照项目进度分期支付;3. 逾期支付的,甲方应按日支付未付款额千分之____的滞纳金。
四、双方权利与义务1. 甲方应提供必要的项目资料,并保证资料的真实性;2. 乙方应保证提供的咨询服务专业、准确,符合行业标准;3. 双方应互相保密商业秘密和技术信息,未经对方同意不得泄露给第三方。
五、违约责任如一方违反合同约定,须承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日注:以上合同范本仅供参考,实际签订合同时应考虑项目的具体情况,必要时应寻求专业律师的意见。
民法典关于建设工程造价咨询合同5篇
民法典关于建设工程造价咨询合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(咨询人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要就建设工程造价领域的相关事宜寻求专业咨询,乙方愿意接受甲方的委托,提供专业、准确、及时的咨询服务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,经友好协商,达成如下建设工程造价咨询合同:第一条术语解释1. 建设工程造价咨询:指对建设项目的投资估算、工程概算、工程预算、工程结算及竣工决算等造价事项进行的咨询服务。
第二条咨询内容及服务范围本合同涉及的咨询内容包括但不限于工程项目的投资估算编制、工程造价控制、预算编制审核等。
服务范围包括但不限于以下几个方面:投资估算编制、工程量清单编制、预算编制审核、工程结算审核等。
乙方应根据甲方需求提供专业、准确的咨询服务。
第三条合同期限及进度安排本合同自双方签署之日起生效,至完成所有约定咨询服务内容止。
乙方应按甲方要求的时间节点完成各阶段咨询服务工作,甲方应给予充分的支持和配合。
第四条合同价格及支付方式本合同总价为人民币[大写金额]整(¥[小写金额])。
支付方式按照双方约定的时间节点支付。
乙方在完成各阶段咨询服务工作后提交相应的成果文件,经甲方确认后支付相应款项。
第五条甲乙双方权利义务一、甲方的权利义务:1. 提供与咨询业务相关的资料和信息;2. 保证所提供的资料真实、完整、有效;3. 按照合同约定支付咨询费用;4. 尊重并采纳合理的咨询成果。
二、乙方的权利义务:1. 按照合同约定完成咨询任务;2. 保证咨询成果达到约定的质量要求;3. 对涉及的商业秘密承担保密责任;4. 按时提交咨询成果。
第六条质量要求及验收标准乙方提供的咨询服务应符合国家和行业的相关标准和规范,满足甲方的实际需求。
工程造价律师合作协议范本
工程造价律师合作协议甲方(委托人):乙方(咨询人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供工程造价法律服务事宜,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方接受甲方的委托,为甲方提供工程造价咨询服务,包括但不限于:(1)对甲方工程项目进行全面造价评估;(2)对甲方工程项目的设计、施工、材料采购等环节进行成本控制和优化;(3)为甲方的工程招投标提供造价咨询服务;(4)为甲方的工程合同签订和履行提供法律保障;(5)协助甲方处理工程造价相关的法律纠纷。
二、服务期限2.1 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自协议生效之日起计算。
2.2 乙方应在协议有效期内按照甲方的要求提供服务。
三、服务费用3.1 乙方向甲方提供工程造价咨询服务的费用为人民币____元(大写:____________________元整)。
3.2 乙方应在收到甲方支付的服务费用后,向甲方提供正式的发票。
四、支付方式4.1 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。
4.2 甲方支付服务费用后,乙方应及时提供相应的服务。
五、保密条款5.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等,应予以严格保密。
5.2 保密期限自本协议签订之日起算,至协议终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________签订日期:________________ 签订日期:________________(注:本协议仅供参考,具体内容请根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士的意见。
建设工程造价咨询合同------律师审查(精修版)
合同编号:建设工程造价咨询合同咨询项目名称:委托人:受托人:签订地点:签订时间:《建设工程造价咨询合同》使用说明《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。
《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。
双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
《专用条件》的填写说明:《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。
例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。
第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。
其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。
在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。
如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当付款酬金,并应约定好酬金的计算方法及付款时间,在写明其付款时间时应写明其后的多少天内付款。
如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。
建设工程造价咨询合同_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:。
2、项目类别:。
3、咨询服务内容:。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
2024版工程建设项目造价咨询合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXXP E R S O N A L2024版工程建设项目造价咨询合同本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同1.2 甲方1.3 乙方1.4 建设项目1.5 造价咨询第二条合同范围与内容2.1 乙方向甲方提供建设项目的造价咨询服务,包括但不限于:2.1.1 工程预算编制2.1.2 工程决算编制2.1.3 工程审计2.1.4 工程招投标造价控制2.1.5 工程变更造价控制2.1.6 工程结算造价控制第三条合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
3.2 乙方应在合同有效期内完成约定的造价咨询服务。
第四条费用与支付4.1 乙方向甲方提供的造价咨询费用为人民币____元(大写:____________________元整)。
4.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付咨询费用。
4.3 付款方式如下:4.3.1 合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方咨询费用的____%。
4.3.2 乙方完成约定的咨询服务后,甲方支付乙方咨询费用的剩余____%。
第五条乙方义务5.1 乙方应按照甲方的要求,按时提供专业的造价咨询服务。
5.2 乙方应保证咨询服务的质量,确保咨询结果的准确性。
5.3 乙方应保密甲方的商业秘密,未经甲方同意不得泄露给第三方。
第六条甲方义务6.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付咨询费用。
6.2 甲方应提供乙方所需的工程资料,包括但不限于设计文件、施工图纸、工程量清单等。
6.3 甲方应配合乙方的咨询工作,提供必要的协助和支持。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成咨询服务的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=咨询费用×逾期天数×____%。
7.2 甲方未按照约定时间支付咨询费用的,应按照逾期天数向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:滞纳金=咨询费用×逾期天数×____%。
2024年建设工程造价咨询合同精编版(2篇)
2024年建设工程造价咨询合同精编版答复应以书面形式提供,当咨询人要求第三方提供相关资料时,委托人有义务转达及传递这些资料。
第十条委托人应授权一位胜任的代表,以负责与咨询人进行业务联系。
第十一条咨询人在其从事的建设工程造价咨询业务范围内,享有以下权利:1. 如委托人提供的资料不明确,咨询人有权提出书面澄清请求。
2. 咨询人有权对第三方与咨询业务相关的问题进行核实或询问。
3. 咨询人有权对工程现场进行勘察。
第十二条委托人享有的权利包括:1. 委托人有权询问咨询人的工作进度及相关内容。
2. 委托人有权表达对具体问题的意见和建议。
3. 如认定咨询人员未履行合同职责或与第三方串通导致损失,委托人有权要求更换人员,甚至终止合同并要求咨询人承担赔偿责任。
第十三条咨询人的责任期限与建设工程造价咨询合同的有效期相同。
如因非咨询人原因导致延误,双方应商定延长合同有效期。
第十四条在责任期内,咨询人应履行合同约定的义务。
因咨询人单方面过失造成委托人经济损失的,咨询人应进行赔偿,累计赔偿额不超过咨询酬金总额(不包括税金)。
第十五条咨询人未能及时回应委托人或第三方的问题,导致合同无法全部或部分履行,咨询人应承担相应责任。
第十六条若咨询人对委托人的赔偿要求无法成立,应补偿由此产生的委托人各种费用。
第十七条委托人应履行合同约定的义务,如有违反,应承担违约责任,赔偿咨询人所受损失。
第十八条若委托人对咨询人的赔偿或其他要求无法成立,应补偿咨询人因此产生的各种费用。
第十九条合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条因委托人或第三方原因导致咨询人工作受阻,咨询人应及时通知委托人,额外工作量视为额外服务,完成咨询的时间应相应延长,并获得额外报酬。
第二十一条变更或解除合同时,应在规定日期前书面通知对方,因变更或解除合同造成的损失由责任方赔偿。
第二十二条变更或解除合同的通知或协议应采取书面形式,未达成新协议前,原合同继续有效。
第二十四条至第二十七条详细规定了建设工程造价咨询业务酬金的计算、支付方式、逾期利息以及支付货币和汇率的约定。
建设工程造价咨询服务合同范本2024年通用
建设工程造价咨询服务合同范本2024年通用合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(受托方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供建设工程造价咨询服务事宜,达成如下协议:第一条咨询服务范围与内容(1)工程预算编制及审核;(2)工程量清单编制及审核;(3)工程结算编制及审核;(4)工程造价控制及咨询;(5)其他与工程造价相关的咨询服务。
1.2 乙方应根据甲方的具体需求,提供专业、高效、准确的建设工程造价咨询服务。
第二条咨询服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效,有效期为____年。
2.2 乙方应在合同有效期内完成委托事项,如因特殊情况需延长,应提前向甲方申请,并经甲方同意后方可延长。
第三条咨询服务费用3.1 乙方向甲方提供的建设工程造价咨询服务费用为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的金额和付款期限向乙方支付咨询服务费用。
3.3 乙方应提供正规发票,甲方按约定时间支付费用。
第四条双方义务4.1 甲方应向乙方提供与咨询服务有关的工程资料、图纸、文件等,并保证资料的真实、完整、准确。
4.2 乙方应妥善保管甲方的工程资料,未经甲方同意,不得向第三方透露。
4.3 乙方应按照合同约定的时间、质量要求完成咨询服务,并对提供的服务质量负责。
4.4 甲方应按照约定的时间支付乙方咨询服务费用。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、质量要求完成咨询服务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的____%。
5.2 甲方未按照约定时间支付乙方咨询服务费用的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的____%。
5.3 因甲方提供的工程资料不真实、不完整、不准确导致乙方无法正常开展咨询服务的,甲方应承担相应责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
徐州建设工程造价咨询合同
徐州建设工程造价咨询合同甲方(委托方):_________________________乙方(咨询方):_________________________合同编号:_______________签订日期:_______________签订地点:_______________鉴于甲方拟对徐州建设项目进行造价咨询,乙方作为专业的造价咨询机构,双方经友好协商,就乙方为甲方提供造价咨询服务的相关事宜达成如下合同条款:第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方提供的项目资料,进行详细的造价咨询工作,包括但不限于工程量清单编制、预算编制、结算审核等。
1.2 乙方应提供专业的造价咨询服务,并确保服务内容符合国家及地方相关法律法规和行业标准。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自合同签订之日起至项目竣工结算完成之日止。
2.2 如遇特殊情况,双方可协商延长服务期限。
第三条甲方义务3.1 甲方应向乙方提供完整的项目资料,并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。
3.2 甲方应按合同约定及时支付咨询服务费用。
3.3 甲方应配合乙方进行现场勘查、资料收集等工作。
第四条乙方义务4.1 乙方应根据甲方提供的资料,按时完成造价咨询服务。
4.2 乙方应保证咨询服务的质量,并对咨询服务结果负责。
4.3 乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方书面同意,不得泄露给第三方。
第五条费用及支付5.1 双方约定咨询服务费用为人民币(大写)___________元整。
5.2 甲方应在合同签订后五个工作日内支付50%的预付款,余款在乙方提交最终造价咨询报告后五个工作日内支付完毕。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付费用,每逾期一日,应向乙方支付应付款项千分之五的违约金。
6.2 如乙方未能按时提供服务或服务质量不符合合同约定,应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程造价咨询合同(精选2024)
建设工程造价咨询合同(精选2024)建设工程造价咨询合同目录1. 引言2. 合同主体3. 定义与术语4. 咨询服务内容5. 合同期限6. 报酬及支付方式7. 双方的权利与义务8. 保密条款9. 违约责任10. 争议解决11. 合同的变更与终止12. 附件1. 引言本合同(以下简称“本合同”)由以下双方于2024年3月4日签订,以规范双方在建设工程造价咨询方面的权利和义务。
2. 合同主体甲方(委托方):__________乙方(咨询方):__________3. 定义与术语3.1 建设工程:指甲方委托乙方进行造价咨询的工程。
3.2 造价咨询:指甲方委托乙方提供的关于建设工程造价的相关咨询服务。
4. 咨询服务内容4.1 乙方应根据甲方的委托,对建设工程的造价进行全面的咨询,包括但不限于预算编制、成本控制、结算审核等。
4.2 乙方应按照甲方的要求,提供专业的造价咨询报告,并对报告的真实性、准确性负责。
5. 合同期限本合同的期限自2024年3月4日起至2024年12月31日止。
6. 报酬及支付方式6.1 甲方应按照乙方的报价,支付乙方的咨询服务费用。
具体金额如下:(此处列出具体金额)6.2 甲方应在收到乙方提供的咨询报告后30日内,支付乙方的咨询服务费用。
7. 双方的权利与义务7.1 甲方应提供必要的资料和信息,以便乙方进行造价咨询。
7.2 乙方应按照甲方的要求,按时完成造价咨询工作。
8. 保密条款8.1 双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方泄露。
9. 违约责任9.1 如一方违反本合同的约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付违约金。
10. 争议解决10.1 双方在合同执行过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;如协商无果,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 合同的变更与终止11.1 本合同经双方协商一致,可以书面形式进行变更。
11.2 在合同履行期间,如一方发生重大违约行为,另一方有权提前终止合同。
建设工造价咨询合同范本
建设工造价咨询合同范本甲方(委托方):_______________________乙方(咨询方):_______________________鉴于甲方拟进行___________工程项目(以下简称“本工程”),现需对本工程的造价进行专业咨询,甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同目的本合同旨在明确双方在本工程中造价咨询方面的权利与义务,确保工程投资控制在合理范围内,提升投资效益。
二、服务范围乙方应根据甲方的要求提供以下服务:1. 工程量清单编制或审核;2. 工程预算编制或审核;3. 工程结算编制或审核;4. 施工过程中的变更造价咨询;5. 其他双方约定的造价咨询服务。
三、服务标准与要求乙方应遵守国家有关法律法规,依据行业标准和规范,提供准确、及时、客观、公正的咨询意见和报告。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币____________元;2. 甲方应在合同签订后__日内支付合同价款的__%作为预付款;3. 余款在乙方提交最终咨询报告并经甲方确认无误后__日内结清。
五、保密条款双方应对在执行本合同过程中知悉的商业秘密和技术信息予以保密,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。
六、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定执行。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;2. 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充;3. 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
九、附件本合同的附件包括:1. 工程项目的相关批准文件;2. 乙方资质证明文件;3. 双方约定的其他附件。
以上附件均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本协议或合同依据实际情况设立,仅供学习参考。
在实际使用过程中,本协议或合同具体条款、权利义务等内容,可以结合实际需要适当修改。
本文档为Word版本,【下载后可任意复制修改】
建设工程造价咨询合同
第一部分建设工程造价咨询合同
委托人:
咨询人:
协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1.项目名称:
2.服务类别:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定
范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人:(盖章)咨询人:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
年月日年月日
第二部分建设工程造价咨询合同专用条件
第一条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:
第二条建设工程造价咨询业务范围
“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:
1.A类:建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;
2.B类:建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;
3.C类:建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;
4.D类:工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;
5.E类:编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第三条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:
第四条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第五条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失酬金比率(扣除税金)
第六条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:
委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:
委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:
第七条双方同意用支付酬金,按汇率计付。
第八条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
一、提交仲裁委员会仲裁;
二、依法向人民法院起诉。
附加协议条款:
第三部分建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。