压桩合同签订版

压桩工程施工合同

发包方：有限公司

承包方：

兴建单位：有限公司

工程名称：静压桩工程

工程地点：

签订日期年月日

压桩工程施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

第一条工程项目

（一）、工程名称：

（二）、工程地点：

（三）、工程内容及承包范围：本工程基础采用静压式预应力高强砼管桩，其中Φ型管桩桩位约: 根，暂定: 米。乙方按甲方提供的本工程施工图纸规定内容，负责提供并运送管桩及桩尖到现场，按设计要求将上述管桩压入设计要求的持力层中。但不包括承台施工。

（四）、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。

(五)、综合单价见下表：

乙方综合单价内，包含管桩价、普通尖底桩尖价、压桩费、桩机进退

场费、桩段驳接费、移机费、临设费；不含割桩头费、不含桩底灌砼费、不含水电费、不含桩基检测费、不含施工道路和施工场地的铺设费。

单桩结算长度由桩尖底部至自然地面包干计算。

第二条工程造价暂定为人民币: 元

大写：

第三条工期

（一）打桩工期为天，暂定自年月日开工至年月日完工。

（二）开工前二天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，具体从试打第一根桩的次日起开始计算工期。

在履行过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

第四条工程质量标准

工程质量标准按国家现行施工及验收规范、标准进行验收。

第五条材料设备供应

（一）所需之一切材料及设备由乙方采购供应至施工现场。

（二）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担、正常材料检测由乙方负责。

（三）工程材料和设备差价的处理办法：施工期间不作调整。

第六条工程款支付和结算

（一）乙方桩机进场后两天内甲方向乙方预付万元作备料款。

（二）乙方完成总桩位数时，甲方向乙方支付合同总价。

（三）余款待检验合格后当天算起三个月内一次付清。

第七条双方责任

（一）甲方责任：、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前三天完成施工场地的平整、压实，同时向乙方提供施工图纸份，地质勘探报告份。、负责提供满足压桩机所需的用电量给乙方,电源与最远桩位的距离不大于米。、委派为现场管理代表，协调管理工地日常事务及监督检查工程质量、安全等问题，负责与参建方的联系、工程签证及事务处理。、开工前二天完成由甲乙方和设计参加的施工图会审。、在工程竣工后一周内办理完竣工结算。、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。、提供建筑物角点给乙方。、提供施工用电和生活水电给乙方。、做好与当地村民的协调工作，排除人为因素对本工程的不利影响。

（二）乙方责任：、收图后，在开工前二天内配合甲方完成施工图会审，在二天内编排施工组织设计和材料、设备进场计划并送给甲方。、按施工安全规范做好施工质量、安全管理、物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。、委派为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。、做好施工原始记录和档案资料（竣工后天移交甲方）。、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。、对

竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。、负责桩位的定位测量、负责当地相关部门需检测检验的报验工作及其发生的费用。

第八条工程验收

（一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

（二）隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后当天内到场验收，经验收合格并符合设计要求时由双方签字后进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复检，复检费用由甲方承担，复查结果不合格，返修费用由乙方承担，乙方承担顺误工期。

（三）工程（包括单项工程）竣工前三天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后七天内验收完毕。工程内容及质量符合设计和国家现行规范要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸相关工程资料向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。甲方不按时验收，向乙方支付违约金；经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数计算延误工期，延误工期罚款按元天累计。工程（含单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视为合格。由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责。

（四）工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上标注。工

程变更较大的，应由设计方出具变更图纸。

第九条违约责任

（一）甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。、不按期交出施工场地；、因图纸变更未及时送达乙方；、因工程设计变更，使已完成的工程拆改；、逾期组织验收；、其他甲方原因造成的。

（二）乙方未能按合同规定履行，出现以下情形，应承担违约责任：、具备开工条件，甲方通知进场而乙方未能在三天内进场；、因乙方原因延误工期，影响甲方后期工程施工；、因乙方原因造成质量不合格，给甲方造成损失。

（三）遇到不可抗力的损失，报有关部门裁定。

第十条其他约定条款

（一）施工中如因地质异常、遇地下障碍物而造成桩身移位、倾斜和破损的，发生配桩，按实际完成配桩长度乘以本工程综合单价补价。因施工方法不当、桩身质量不好而造成质量、安全事故的，其损失由乙方承担。

（二）甲方提供的施工场地和道路应可满足运桩车辆的进出，负责场地内的排水，使场地内不积水。因场地及道路原因而造成的停工，工期顺延。

（三）因恶劣天气（台风、下雨）、设计变更等甲方原因而造成的停工，工期顺延。

（四）本合同条款或文字如需修改，需经甲、乙双方签名并加盖校对章后方可生效。