基建工程项目施工合同实用版
建设工程合同和建设施工合同(通用7篇)
建设工程合同和建设施工合同（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建设工程合同和建设施工合同（通用7篇）建设工程合同和建设施工合同第1篇发包方(甲方)：________承包方(乙方)：________就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：________工程地点：________工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
建筑施工合约样本
建筑施工合约样本1. 引言本文档提供了一份建筑施工合约的样本，旨在为相关方提供一个简单且无法律复杂性的合同模板。
请注意，本样本仅供参考，具体合同条款应根据实际情况进行修改。
2. 合同条款以下是建筑施工合约样本的主要条款：2.1 合同双方本合同由以下双方签署：- 建筑业主：[业主姓名/公司名称]- 承包商：[承包商姓名/公司名称]2.2 工程描述本合同涉及的工程项目包括但不限于：- 工程名称：[工程名称]- 工程地点：[工程地点]- 工程规模：[工程规模]- 工期：[工期]2.3 付款条款- 工程总价款：[工程总价款金额]- 分期付款：根据工程进展情况，工程业主将根据以下分期付款计划支付款项：- 第一期付款：[金额]，于合同签订后 [天数] 内支付- 第二期付款：[金额]，于工程完成 [里程碑/阶段] 后 [天数] 内支付- 其他分期付款：根据实际工程进展情况协商确定2.4 变更和索赔- 变更：任何工程变更需经双方书面同意，并明确变更内容、费用和时间安排。
- 索赔：如承包商因不可抗力或业主原因无法完成工程，承包商有权提出索赔请求。
2.5 履约保证- 承包商应保证按照工程要求完成工程，并承担因施工质量问题引起的责任和损失。
- 业主应按时支付款项，并提供必要的支持和配合。
2.6 合同解除- 双方一致同意解除合同的情况下，应书面通知对方，并协商解决相关事宜。
3. 免责声明本建筑施工合约样本仅供参考，不构成法律意见。
具体合同条款应根据实际情况进行修改，并在律师的指导下签署。
以上为建筑施工合约样本的简要内容，仅供参考。
具体合同条款应根据实际情况进行修改和完善。
建筑工程施工合约书
建筑工程施工合约书
甲方：（委托方）
地址：
电话：
乙方：（承包方）
地址：
电话：
鉴于甲方拟进行以下工程的施工，并委托乙方进行承包，为明确双方的权益和责任，特拟定本建筑工程施工合约书。
一、工程概况
1. 项目名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模：
4. 工程内容及要求：
二、合同金额及支付方式
1. 工程总价款：
2. 工程款支付方式：
- 预付款：
- 进度款：
- 竣工验收款：
- 质保金：
三、工期要求
1. 工程开始日期：
2. 工程竣工日期：
3. 工程进度计划：
四、质量要求
1. 工程质量要求及验收标准：
2. 质量责任期限：
五、安全与保障
1. 工程安全要求及措施：
2. 施工过程中的安全责任和保障：
六、违约责任
1. 甲方违约责任：
2. 乙方违约责任：
3. 违约赔偿方式：
七、工程变更及索赔
1. 双方可以通过书面协商变更施工内容和工程款支付方式。
2. 双方应合理解决工程变更引起的索赔问题。
八、解决争议
1. 对于因履行本合约而发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不能解决，可申请仲裁或诉诸法律。
九、其他约定事项
1. 本合约附件：
- 工程图纸： __________
- 技术规范： __________
- 其他附件： __________
2. 合同生效日期：
3. 合同终止条件：
附：甲方与乙方签名确认
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
2024年深圳市基建工程项目施工合同电子版
2024年深圳市基建工程项目施工合同电子版甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就深圳市基建工程项目的施工事宜达成如下合同：
一、项目名称：深圳市基建工程项目
二、施工范围：本次施工合同包括但不限于工程项目的具体工作内容、工时、材料等相关事宜。
乙方应按照甲方的要求和相关标准完成施工工作。
三、施工期限：双方约定的工程完成期限为____年月日至____年月日，期间如需延长应经双方协商一致并办理相关手续。
四、合同价款：根据双方协商，本次合同总价款为____万元，根据工程进度及质量要求进行分期支付，具体支付方式双方另行约定。
五、工程质量：乙方保证工程质量符合相关标准和规定，如发现质量问题应立即进行整改并承担相应责任。
六、安全生产：乙方应遵守相关法律法规，确保施工现场的安全生产，不得发生安全事故。
若由于乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。
七、保密条款：双方保证在履行合同过程中不泄露对方的商业秘密和敏感信息。
八、争议解决：本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向有关部门提起诉讼。
九、合同解除：本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。
以上为深圳市基建工程项目施工合同内容，甲、乙双方应严格按照合同内容执行，如有违反，应承担相应法律责任。
甲方（盖章）：_________日期：______年___月___日
乙方（盖章）：_________日期：______年___月___日。
基建合同书样本(精选5篇)
基建合同书样本（精选5篇）基建合同书样本1发包方：___________________(以下称甲方)承包方：___________________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同，共同信守。
1.工程名称：校内部安装工程2.工程地点：江桥镇封浜村638号承包内容：厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3.共计人民币____________元。
4.工程价款和费用的结算依据和付款方法：______________________。
5.工程安排日期：20xx年12月1日6.工程竣工日期：20xx年12月23日7.工程质量：以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8.甲方主要义务：工程质量、工程时间9.乙方主要义务：包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。
10.乙方按甲方规定的时间竣工。
11.工程竣工后保修期一年。
在保修期内，属于承包方施工责任造成的，由承包方负责免费修理。
属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
12.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.合同未尽事宜，双方可另行补充协议。
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同一式三份，双方各一份、镇有关部门一份。
发包方(盖章)：_______________承包方(盖章)：_________________法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：_______________签订地点：_____________________签订地点：_____________________20xx年x月x日20xx年x月x日基建合同书样本2甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方委托建筑工程队建造房一幢，本建筑总平方面积为m，每平方米价格为___元，合计总金额为___元；瓷砖地板砖每平方米价格为___元，楼梯、卫生间平方面积双算，总平方面计算以上楼板覆盖面为准。
个人基建合同模板
个人基建合同模板甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方的基建项目达成如下合同条款，以资共同遵守：一、项目概况1. 项目名称：_____________________2. 项目地点：_____________________3. 项目内容：_____________________4. 项目规模：_____________________5. 项目期限：自____年____月____日至____年____月____日二、承包范围及方式1. 乙方负责项目的全部施工工作，包括但不限于土建、安装、装修等。
2. 承包方式为包工包料，乙方负责提供施工所需的全部材料、设备及人工。
三、工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 工程竣工后，乙方应组织自检，并配合甲方进行验收。
四、工程款支付方式1. 工程款支付分为预付款、进度款和竣工款三部分。
2. 预付款为合同总价的____%，于合同签订后____日内支付。
3. 进度款根据工程进度按月支付，每月支付比例为当月完成工程量的____%。
4. 竣工款为合同总价的____%，于工程竣工验收合格后____日内支付。
五、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并提出整改要求。
2. 乙方应按照合同约定的期限和质量标准完成工程，并接受甲方的监督。
3. 甲方应按时支付工程款，乙方应按时完成工程进度。
六、违约责任1. 因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 因乙方原因导致工程延期或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
七、合同变更与解除1. 合同一经签订，双方均不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素，双方可协商变更或解除合同。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
基建工程项目施工合同(8页)
基建工程项目施工合同经市府基建办施工处批准，本工程于年月日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条：工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：______；层/幢；______；建筑面积____________；建筑面积M2，道路：___________；给排水管道：____________；构筑物：____________（二）承包范围：承包按号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
（三）承包金额内未包含的工程项目：第二条：工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币万元。
全部工程造价按下列办法办理：（二）承包方式：1．按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2．按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3．工程质量标准要求：第三条：工期（一）按定标（或双方）规定总工期______天（日历天从开工之日算起）。
（二）开工日期：__________________竣工日期：__________________（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1．甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2．因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者；3．由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；4．因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；5．因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；6．甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7．甲方财力不足导致停工窝工者；8．甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
建设工程施工项目合约范本
建设工程施工项目合约范本一、合约基本信息甲方：（填写甲方名称，以下称为“甲方”）乙方：（填写乙方名称，以下称为“乙方”）项目名称：（填写项目名称）合约编号：（填写编号）签约日期：（填写日期）二、合约背景1. 项目概述：本项目旨在（填写项目的总体概述、目标和范围等信息）。
2. 合作原则：本合约以双方合作、互惠互利、共同发展为原则，遵循相关法律法规和政策规定。
三、合约内容1. 项目工期：本项目的工期为（填写工期信息），自工程开工之日起计算。
2. 合作方式：双方合作以（填写合作方式，如承包、合作、委托等）的方式进行。
3. 项目责任划分：双方按照合同附件中的工作任务划分表明确各自的责任范围。
4. 资金支付：（根据具体情况填写资金支付的方式、金额、支付节点等）5. 材料采购：（根据具体情况填写材料采购的方式、责任方和合作方式等）6. 工程质量：（根据国家标准和相关规范填写工程质量的要求）7. 变更管理：任何一方需变更合同内容时，应提前提出书面变更申请，经双方协商后签署补充协议。
8. 违约责任：（根据国家法律法规和合同约定填写双方违约责任和相应的违约金等）9. 争议解决：双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构。
四、合约附件1. 工作任务划分表：详细说明双方各承担的工作内容和责任范围。
2. 资金支付计划：明确资金支付的方式、金额、支付节点等。
3. 工程规划图纸：提供工程规划图纸，确保工程施工的准确性。
4. 相关证明文件：包括双方法定代表人的身份证明、营业执照、资质证书等。
五、合约生效与解除1. 合约生效：本合约自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 合约解除：本合约在以下情况下可以解除：a. 双方协商一致同意解除合约；b. 一方严重违约的，对方有权解除合约；c. 发生不可抗力等不可预见的情况，导致合作无法继续。
六、合约补充规定1. 本合约一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
基建工程项目施工合同4篇
基建工程项目施工合同4篇篇1基建工程项目施工合同一、甲方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________乙方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________为明确基建工程项目的约定事项，经甲、乙双方友好协商，就本项目的具体合同内容达成如下协议：二、项目名称：__________________经双方确认，乙方将承担甲方项目（名称）的总承包与施工工作，包括但不限于（具体项目内容），合同总金额为（具体金额），工期为（具体工期）。
三、合同款项：1. 工程预付款：甲方应在本合同签订后______日内向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，金额为______元人民币（大写）。
2. 进度款：工程期间，甲方按照工程施工进度向乙方支付工程款项，具体比例及金额为____________。
3. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提供完工结算书及相关资料，甲方应在______日内支付工程尾款，金额为______元人民币（大写）。
四、施工内容与要求：1. 工程范围：_______________（详细描述具体工程范围）。
2. 施工期限：乙方应按照本合同约定的工期完成工程建设，如因特殊原因需延长工期，应提前______日书面通知甲方。
3. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和法律规定，保证工程建设的质量符合相关标准，如发现质量问题应及时整改。
4. 安全生产：乙方应加强工程施工过程中的安全管理，确保工程建设过程中无任何安全事故发生，如发生意外事故，应及时处理并通知甲方。
五、变更与索赔：1. 变更：如因设计变更、工程施工技术难度等原因需变更工程内容，乙方应提出变更申请，并经双方协商确定变更内容及工程造价变更。
建设工程施工合同(通用10篇)
建设工程施工合同（通用10篇）建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别：_________立合同单位：_________（简称借款方）_________银行_________行（简称贷款方）借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。
为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。
预计分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________％，计算复利。
第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后，本合同同时失效。
第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。
借款方（盖章）：_________ 贷款方（盖章）：_________地址：_________ 地址：_________法定代表（签字）：_________ 法定代表（签字）：_________开户银行及帐户：__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________贷款种类：_________编号：_________申请单位：_________企业性质：_________申请时间：_________年_________月_________日经办行：中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称：_______________甲方：___________________乙方：__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：１．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
房屋基建承包合同范本
房屋基建承包合同范本本合同由以下各方订立：甲方（业主）：地址：乙方（承包商）：地址：鉴于甲方拥有位于上述地址的房屋基建项目，希望乙方完成该项目的施工，并且乙方具备完全的承包能力和资质。
双方经过友好协商，达成如下合同：第一条项目信息1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地址：（填写项目地址）1.3 项目描述：（填写项目的基本情况、工作范围等）第二条合同金额和支付方式2.1 合同金额：（填写项目的总金额）2.2 支付方式：（填写支付方式和分期支付的时间节点）第三条工期和交付日期3.1 工期：从合同生效之日起至乙方完成全部工程为止，约计（填写工期）天。
3.2 交付日期：乙方应于工期届满之日前将整个项目交付给甲方。
第四条项目标准和质量要求4.1 甲方要求乙方严格遵守国家和地方有关房屋基建的相关法律法规，按照合同约定的标准和质量要求进行施工。
4.2 如乙方在施工过程中发现项目存在影响质量和安全的问题，乙方有义务及时向甲方汇报，并采取相应措施予以解决。
第五条变更和补充在合同履行过程中，如有必要对合同内容进行变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式作出变更或补充合同。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
6.2 如乙方不能按时完成工程并交付，应向甲方支付每日延迟交付违约金，违约金为合同金额的（填写违约金比例）%。
第七条争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构或人民法院进行解决。
第八条合同生效和终止8.1 本合同自双方签署之日起生效。
8.2 本合同履行完毕后终止。
双方如有其他需要继续合作的，可以另行签署补充合同。
第九条其他事项9.1 本合同正本一式两份，双方各执一份具有同等法律效力。
9.2 本合同项下的通知和文件应以书面形式进行，并通过挂号信、专人送达或快递等方式交付。
甲方（业主）：乙方（承包商）：签字：签字：日期：日期：房屋基建承包合同范本（二）甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，自愿达成如下合同：第一条合同目的甲方为乙方提供承包房屋基建项目的服务，乙方按约定对工程进行施工，双方共同履行合同约定的义务。
铝土矿基建施工合同范文
铝土矿基建施工合同范文甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行铝土矿基建施工项目，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：铝土矿基建施工项目。
1.2 项目地点：____________________。
1.3 施工范围：包括但不限于土石方开挖、运输、回填，基础设施建设等。
1.4 施工期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条施工资质与条件2.1 乙方应具备国家规定的相应施工资质，并在合同签订前向甲方提供资质证书复印件。
2.2 乙方应保证其施工队伍具备相应的技术能力和安全施工条件。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后____个工作日内组织验收。
3.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在甲方指定的期限内无偿返工或修复。
第四条工程价款及支付4.1 工程总价款为人民币（大写）：____________________元。
4.2 甲方应在合同签订后____个工作日内支付预付款，金额为总价款的____%。
4.3 工程进度款按月支付，乙方应于每月____日前向甲方提交进度报告，甲方应在收到报告后____个工作日内支付。
4.4 工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。
第五条安全与环保5.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，防止事故发生。
5.2 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守环保法规。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付工程款，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按期完成施工，应按逾期工程款的____%向甲方支付违约金。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2024年-(多应用场合版)建设工程施工合同(简易本)
合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程面积：_______1.5工程质量：_______1.6工程期限：_______二、合同价款及支付方式2.1合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥___ ____元。
2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交工程进度报告和支付申请，甲方审核确认后支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方审核确认后支付至合同价款的_______%。
（4）质保金：工程竣工并验收合格满_______年后，甲方支付乙方剩余的合同价款_______%作为质保金。
三、工程变更及合同价款的调整3.1工程变更：在施工过程中，如甲方要求变更工程范围、设计、材料等，应书面通知乙方。
乙方根据变更情况重新报价，经甲方确认后，按照变更后的合同价款进行支付。
3.2合同价款调整：在合同履行过程中，如遇国家政策调整、市场价格波动等因素影响合同价款，甲乙双方应协商调整合同价款。
四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家有关工程质量的法律法规和标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告、施工图纸、工程技术资料等文件，甲方应在_______日内组织验收。
验收合格后，双方签订竣工结算协议。
五、工程保修5.1乙方应按照国家有关工程保修的法律法规和标准，对工程进行保修。
基本建设合同样式实用的范文
基本建设合同样式实用的范文一、引言基本建设合同是指在建设工程领域中，由建设单位与承包商签订的一种合同形式。
它旨在明确双方的权责，规范工程进度和质量，保障双方的合法权益。
本文将介绍一份实用的基本建设合同样式，以供参考和使用。
二、合同样式基本建设合同甲方：（建设单位名称）乙方：（承包商名称）一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程期限：5. 工程造价：二、合同条款1. 合同总金额：本合同的总金额为（具体金额）人民币，包括所有工程费用和相关费用。
2. 工程进度：乙方应按照合同约定的工期进行施工，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。
3. 工程质量：乙方应保证工程质量符合相关标准和规范，如发现质量问题，应及时整改或承担相应责任。
4. 付款方式：甲方应按照合同约定的进度和标准支付工程款项，乙方应提供相应的发票和证明文件。
5. 变更和索赔：如需对合同进行任何变更，双方应书面协商并签署变更协议。
如发生索赔情况，应按照合同约定的程序进行处理。
6. 违约责任：如任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和解除合同。
7. 保密条款：双方应对合同涉及的商业机密和技术资料保密，不得泄露给第三方。
8. 争议解决：如发生合同争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
三、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清款项之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签署补充协议。
四、结语以上是一份基本建设合同的实用范文，旨在为建设单位和承包商提供一个参考和借鉴的样式。
在实际使用时，双方应根据具体情况进行适当修改和完善，以确保合同内容的准确性和合法性。
合同的签订是建设工程顺利进行的基础，希望本文能对相关人士有所帮助。
基建项目施工合同范本
《基建项目施工合同范本》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________基础设施建设项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政道路工程等。
具体内容详见施工图纸及工程量清单。
第二条合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程报价、措施费、规费、税金等全部费用。
2.2 合同金额内未包含的工程项目、材料价格以及政策性调整等，按照双方约定或国家有关规定执行。
第三条合同工期3.1 工程计划开工日期：____年__月__日。
3.2 工程计划竣工日期：____年__月__日。
3.3 工程实际开工、竣工日期以甲方书面通知为准。
第四条质量标准4.1 工程质量应符合国家现行建筑工程质量验收标准。
4.2 工程质量等级：合格。
4.3 工程验收：按照合同约定和国家有关规定进行验收。
第五条合同履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、协调周边关系，确保乙方顺利施工。
5.2 甲方应按照合同约定及时支付工程进度款，支付时间及比例双方约定如下：（1）工程进度达到20%时，支付合同总金额的20%；（2）工程进度达到60%时，支付合同总金额的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同总金额的90%；（4）工程验收合格后，支付剩余的10%。
5.3 乙方应按照合同约定及施工图纸、施工规范要求进行施工，确保工程质量、安全、进度达到合同要求。
5.4 乙方应做好施工场地内的环境保护、安全生产和防火工作，承担由此产生的一切责任。
第六条违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工。
甲方应当承担因此产生的费用增加、工程延误等违约责任。
常用文书基本建设合同样书
常用文书基本建设合同样书一、合同双方甲方：（全称）法定代表人：地址：电话：乙方：（全称）法定代表人：地址：电话：二、合同背景甲方是一家具备相应资质的建筑施工企业，乙方是一家拥有土地或房屋的所有权人，双方根据相关法律法规的规定，就基础设施建设项目达成以下合作协议。
三、合同目的本合同的目的是确保双方在基础设施建设项目中的权益，明确双方的责任和义务，维护合同的合法性和有效性。
四、合同内容1. 项目概述1.1 甲方负责的项目范围、规模和内容；1.2 乙方提供的土地或房屋的位置、面积和使用权；1.3 项目的建设周期和工期。
2. 甲方的责任2.1 甲方负责项目的设计、施工和监督；2.2 甲方负责按照合同约定的工期和质量要求完成项目；2.3 甲方负责向乙方提供项目进展情况的及时报告；2.4 甲方负责项目的安全管理和环境保护。
3. 乙方的责任3.1 乙方负责提供土地或房屋的使用权；3.2 乙方负责按照合同约定的条件配合甲方进行施工；3.3 乙方负责支付合同约定的费用；3.4 乙方负责提供项目相关的法律文件和手续。
4. 付款方式4.1 乙方应在合同签订后的三日内支付合同总金额的30%作为预付款；4.2 甲方按照工程进度和合同约定的阶段性支付比例，向乙方提出付款申请；4.3 乙方应在收到付款申请后的七日内支付相应的款项。
5. 合同变更5.1 双方一致同意，如需对合同内容进行变更或补充，应书面形式进行；5.2 变更或补充后的合同应经双方签字盖章生效。
6. 合同解除6.1 双方一致同意，如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，可协商解除合同；6.2 解除合同后，双方应按照已完成工作的实际情况进行结算。
7. 争议解决7.1 双方如发生争议，应通过友好协商解决；7.2 若协商不成，可提交相关争议至双方约定的仲裁机构进行仲裁；7.3 仲裁裁决是终局裁决，对双方具有约束力。
8. 合同生效8.1 本合同自双方代表人签字盖章之日起生效；8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J9807可按资料类型定义编号基建工程项目施工合同实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日基建工程项目施工合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
基建工程项目施工合同范本1经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2，道路：_________;给排水管道：_________;构筑物：_________。
(二)承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目：_________第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。
全部工程造价按下列办法办理：(二)承包方式：1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3.工程质量标准要求：_________第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期：_________;竣工日期：_________(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3.由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5.因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6.甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7.甲方财力不足导致停工窝工者;8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备，由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备，由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。
第五条双方责任(一)甲方责任：1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽的障碍物资料;2.负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证;3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_________米。
并能满足施工需要;4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程)，道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图)，桩基工程质量证明书两份;6.由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;7.提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。
因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用(应按实计算)，由甲方承担，并按工程进度付给乙方;8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方;9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度;11.甲方应在现场组织地盘管理机构，按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。
监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;12.组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任：1.施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装;2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站;3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量)，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款;4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期;5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;7.做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。
器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施;8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时)，抓好分包单位的工程质量和工程进度;9.在交工后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。
属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责;10.凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案;11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆)，并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清;12.在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收1.施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;2.乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录;3.凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量)，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续;4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责;5.施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长;6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
第七条施工图纸修改1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。
由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价;3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担，工期损失不予顺延;4.施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延;5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延;6.已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第八条工程款支付1.合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款，计_________万元;2.甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款;3.工程进度款支付达工程总造价的50%时，逐步按比例开始扣回予付款;4.工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留1%的款待保修期满后支付给乙方;5.若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。
结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的万分之三罚款;6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延。
7.在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则，超过一天按保留价款的万分之三罚款。
第九条工程验收1.乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合;2.工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收;3.经验收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期;4.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为竣工日期;5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收发生损失，应由甲方承担，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷而拒绝支付。