通力电梯合同补充协议
电梯项目施工合同补充协议范例
电梯项目施工合同补充协议范例一、背景介绍电梯作为现代建筑中不可或缺的设施，其施工合同具有重要意义。
在电梯项目施工合同中，为了明确双方权益和责任，常常需要补充协议。
本文将给出一份电梯项目施工合同补充协议的范例，以供参考。
二、补充协议主要内容1. 合同双方本补充协议由甲方（施工方）和乙方（建设方）共同签署，双方在此确认并补充以下内容。
2. 补充工作范围（1）在原有施工合同中，补充如下工作范围：对电梯井道进行防水处理，包括但不限于涂刷防水涂料、安装防水层等。
（2）补充工作的具体要求和标准将在双方的共同协商下确定，并以书面形式确认。
3. 补充工作时间和工期（1）补充工作的开始时间为本补充协议签署之日起，至工程竣工之日止。
（2）补充工作的工期应在原施工合同规定的总工期内完成，具体工期将在双方协商后确定。
4. 补充工作的费用（1）补充工作的费用由乙方承担，并按照双方协商后的支付方式和时间节点支付给甲方。
（2）如因补充工作引起的其他费用（如材料费、运输费等），由乙方承担。
5. 补充工作的质量保证（1）甲方对补充工作提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任，保证补充工作符合相关标准和规范。
（2）乙方有权对补充工作进行验收，如发现质量问题，甲方应及时进行整改或修复。
6. 变更和解除（1）本补充协议的任何变更或解除，应经双方书面协商一致，并签署补充协议变更或解除协议。
（2）变更或解除协议的具体内容和条件将在双方协商后确定。
7. 争议解决（1）双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
（2）如协商不能解决争议，双方同意将争议提交至所在地法院进行解决。
三、补充协议的效力和生效1. 本补充协议经双方签署后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议的附件为不可分割的组成部分，与本补充协议具有同等法律效力。
四、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决，并以书面形式确认。
2. 本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电梯买卖合同补充协议书
电梯买卖合同补充协议书以下是一份电梯买卖合同补充协议书的范本，供您参考：【电梯买卖合同补充协议书】甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《电梯买卖合同》（以下简称“原合同”），现因________的原因，经双方协商一致，同意对原合同的部分内容作出如下补充和修改：一、关于交货时间的调整原合同中规定的交货时间为____年____月____日。
现经双方协商，将交货时间延期至____年____月____日。
乙方应确保在此日期前完成电梯的交付工作。
二、关于安装服务的明确原合同中未对电梯的安装服务作出明确规定。
现经双方协商，乙方应在电梯交付后的____日内派遣专业技术人员到甲方指定地点进行电梯的安装调试工作，并确保电梯安装质量符合国家相关标准。
三、关于质量保证期的延长原合同中规定的电梯质量保证期为____年。
现经双方协商，将质量保证期延长至____年。
在此期间内，如电梯出现任何非人为损坏的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
四、关于付款方式的变更原合同中规定的付款方式为____。
现经双方协商，变更为以下付款方式：甲方在签订本补充协议后____日内支付货款的____%作为预付款；余款在电梯交付并完成安装调试后____日内付清。
五、其他约定除上述条款外，原合同的其他条款继续有效。
本补充协议一经双方签字盖章后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
六、争议解决如因执行本补充协议而发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
七、生效条件本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（买方）：__________（盖章）授权代表签字：__________日期：__________乙方（卖方）：__________（盖章）授权代表签字：__________日期：__________。
电梯合同补充协议书范本
电梯合同补充协议书范本随着建筑项目的深入发展，原电梯合同中的部分条款可能不再符合双方的实际需求。
为此，甲乙双方经过友好协商，同意对原合同进行如下补充和修改：一、关于电梯型号及数量的变更原合同中规定的电梯型号为XXX，数量为YY台。
现根据实际施工需求，双方同意将电梯型号变更为ZZZ，数量调整为AA台。
二、关于交付时间的调整考虑到生产及安装周期的变化，双方同意将电梯的交付时间由原合同规定的月CC日延期至DD月EE日。
三、关于支付方式的修改原合同规定的支付方式为全额付款后发货。
现双方协商一致，改为分期付款方式，即甲方需在合同签订后FF天内支付总货款的GG%，余款在电梯交付前天内支付完毕。
四、关于质量保证期的延长为确保电梯的长期稳定运行，双方同意将原合同规定的质量保证期由HH个月延长至II个月。
五、关于售后服务的加强乙方承诺在电梯安装完成后，提供更加完善的售后服务，包括但不限于定期维护、紧急故障响应等，并设立24小时客户服务热线。
六、关于违约责任的明确若甲方未能按照修改后的支付方式及时支付货款，应支付违约金；若乙方未能保证电梯按新约定时间交付或未达到约定的服务质量标准，应承担相应的违约责任。
七、关于争议解决方式的约定双方一致同意，任何因执行本补充协议而引起的或与之相关的争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，提交至双方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他未尽事宜除上述条款外，原合同中其他未涉及的事宜仍按照原合同执行。
本补充协议与原合同具有同等法律效力。
九、生效条件本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2023年电梯项目施工合同补充协议范例
2023年电梯项目施工合同补充协议范例电梯项目施工合同补充协议甲方：（合同甲方名称）乙方：（合同乙方名称）鉴于甲、乙双方就电梯项目施工合同（合同编号：XXXXX）中存在一些需要补充约定的事项，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下补充协议：一、项目变更1. 由于设计变更或其他合理原因，甲方提出对电梯项目进行以下变更：（举例）（1）改变电梯数量或规格；（2）更换特定的电梯材料或设备；（3）调整电梯的安装位置或布局。
2. 对于上述变更，甲方应在书面通知乙方后，双方共同商讨，协商确定相关费用、工期及其他具体事宜的调整方案。
3. 不经甲方书面确认，乙方无权擅自进行变更，否则应承担由此产生的费用和损失。
二、工期延期与工期加快1. 如因甲方原因导致工期延期，乙方有权根据实际情况调整工期，并书面通知甲方。
2. 如因乙方原因导致工期延期，乙方应承担由此产生的违约责任，包括但不限于支付逾期款等。
3. 甲方有权要求乙方加快工程进度，乙方应根据甲方的要求，采取积极措施加快进度，并承担由此产生的额外费用。
三、费用支付1. 甲方应按照合同约定的方式和时间，按期向乙方支付相应的款项。
2. 对于上述项目变更所引起的费用调整，双方应重新商讨并协商确定相关费用的支付方式和时间。
四、质量保证与售后服务1. 乙方对所提供的电梯项目质量负责，保证施工质量符合国家有关标准和规定。
2. 自该项目施工竣工之日起，乙方提供十年（或其他约定年限）的质量保修期。
3. 乙方在项目竣工后，应向甲方提供相应的培训和售后服务，包括但不限于操作指南、保养维护手册、紧急故障处理及维修等。
五、违约责任1. 如任何一方违反本补充协议的约定，应承担由此产生的违约责任，并赔偿对方因此造成的直接经济损失。
2. 如甲、乙双方均存在违约行为，应共同商议解决办法，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
电梯维保合同第三方补充协议范本
电梯维保合同第三方补充协议范本《电梯维保合同第三方补充协议》甲方：（电梯维保公司名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（电梯使用单位名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《电梯维保合同》（以下简称“主合同”），为确保电梯的正常运行和乘客的安全，经双方友好协商，就主合同项下的电梯维保服务内容作出如下补充协议：一、维保服务内容扩展1. 乙方同意甲方在维保期间对电梯进行定期检查、保养和维修，确保电梯的安全运行。
2. 甲方应根据电梯的使用情况，定期对电梯的零部件进行更换，确保电梯的正常运行。
3. 甲方应在电梯发生故障时，及时进行维修，确保电梯的修复时间不超过____小时。
二、维保服务时间1. 甲方向乙方提供的维保服务时间为：____年____月____日至____年____月____日。
2. 如乙方需延长维保服务时间，应提前一个月通知甲方，并签订延长维保服务时间的补充协议。
三、维保服务费用1. 甲方应按照主合同约定的费用标准向乙方提供维保服务。
2. 如乙方需变更维保服务费用标准，应提前一个月通知甲方，并签订变更维保服务费用标准的补充协议。
四、违约责任1. 如甲方未按照本补充协议约定提供维保服务，乙方有权按照主合同约定要求甲方承担违约责任。
2. 如乙方未按照本补充协议约定支付维保服务费用，甲方有权按照主合同约定要求乙方支付违约金。
五、其他约定1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年____月____日。
电梯合同补充协议书范本
合同编号：_______甲方（全称）：_________________乙方（全称）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《电梯安装、维修及保养合同》（以下简称“原合同”），双方本着互利互惠、公平公正的原则，经友好协商，就原合同中的部分条款进行补充和变更，特订立本补充协议，作为原合同的不可分割部分。
一、补充协议内容1. 安装期限变更：原合同约定的电梯安装期限为自合同签订之日起____个月。
鉴于甲方施工进度及电梯制造周期等因素，经双方协商一致，同意将电梯安装期限延长至____个月。
2. 保养服务内容增加：原合同约定的保养服务内容包括日常清洁、润滑、检查及故障排除。
为提高电梯运行安全性，经双方协商一致，增加以下保养服务内容：（1）每月对电梯进行一次全面安全性能检测；（2）每季度对电梯紧急停止装置进行一次功能测试；（3）每年对电梯进行一次全面的大修保养。
3. 维修费用调整：原合同约定的维修费用为按实际发生费用结算。
鉴于电梯运行过程中可能出现的意外情况，经双方协商一致，对维修费用进行调整如下：（1）日常保养及常规维修费用按原合同约定执行；（2）因甲方使用不当或外部因素导致的故障维修，甲方承担80%的费用；（3）因电梯制造质量问题导致的故障维修，乙方承担全部费用。
4. 责任划分：原合同约定的责任划分如下：（1）甲方负责提供电梯安装、维修及保养所需的场地、电源等条件；（2）乙方负责按照国家相关标准和规范进行电梯的安装、维修及保养工作；（3）双方应按照本补充协议及原合同约定，共同确保电梯的安全运行。
二、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议有效期为____年，自生效之日起计算。
3. 本补充协议期满后，如双方无异议，可继续签订新的补充协议。
三、争议解决1. 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
电梯安装补充合同范本
电梯安装补充合同范本
1. 甲方：[甲方名称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[甲方地址]
联系电话：[联系电话]
2. 乙方：[乙方名称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[乙方地址]
联系电话：[联系电话]
一、补充内容
1. 新增设备或服务：[具体说明新增的设备或服务]
2. 价格和付款方式：[详细说明新增设备或服务的价格和付款方式]
3. 安装时间和进度：[重新约定安装时间和进度]
4. 质量保证和售后服务：[明确质量保证和售后服务的内容]
5. 其他条款：[如有其他需要补充的条款，在此注明]
二、合同生效
本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
如原合同与本补充合同有冲突之处，以本补充合同为准。
三、争议解决
如双方在本合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________ 乙方（盖章）：______________________
法定代表人或授权代表（签字）：______ 法定代表人或授权代表（签字）：______ 日期：______年______月______日日期：______年______月______日。
电梯合同补充协议
电梯合同补充协议1. 引言本补充协议（以下简称“协议”）与原有电梯合同（以下简称“原合同”）共同构成电梯服务提供方（以下简称“甲方”）与电梯使用方（以下简称“乙方”）之间电梯服务相关的补充协议。
双方在签署本协议前已经具备了相应的法律权利和满足了相关的法律义务。
2. 服务内容甲方在此确认，乙方在原合同中购买的电梯的制造、安装、维护和保养服务（以下简称“服务”）将根据以下条款进行补充。
2.1 电梯维保在原合同中规定的维保服务基础上，甲方将进一步承诺提供以下的额外服务：•24小时急救服务：甲方将提供全天候的急救服务，确保乙方在紧急情况下能够及时获得帮助和支持。
•远程监测系统：甲方将安装远程监测系统，用于实时监控电梯运行状态，及时发现故障并采取措施，以确保电梯的安全性和稳定性。
•定期巡检和维护：甲方将按照约定的时间表对电梯进行定期巡检和维护，以保障电梯的正常运行。
2.2 电梯升级及改进甲方同意，在乙方的请求下，根据实际需求对电梯进行升级和改进。
具体升级和改进的内容、费用及执行时间将在双方协商一致后确定，并以书面形式记录在电梯服务合同的附件中。
2.3 电梯故障处理双方同意，在电梯出现故障时，甲方将按照以下步骤处理故障事件：1.乙方将及时向甲方报告故障情况，提供详细的故障描述和相关的信息。
2.甲方将派遣技术人员尽快赶到现场，并对故障进行诊断和维修。
3.如需更换部件或进行其他维修工作，甲方将在经过乙方同意后进行相关的工作，并及时通知乙方维修进展情况。
4.甲方将在故障解决后进行测试和调整，确保电梯运行正常。
3. 服务费用和支付方式3.1 服务费用甲方同意提供的服务费用如下：1.电梯维保费用：按季度支付，费用总额为$XXX。
2.电梯升级及改进费用：根据实际情况另行协商确定，费用将根据协议确定的执行时间和实际升级和改进的内容进行支付。
3.2 支付方式乙方同意按照以下支付方式支付服务费用：1.银行转账：乙方每个季度通过银行转账的方式支付电梯维保费用。
电梯合同补充协议书范本
电梯合同补充协议书范本甲方（电梯购买方）：_____________________乙方（电梯供应方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《电梯销售合同》（以下简称“原合同”），现因____________________（具体原因）需对原合同进行补充，经双方协商一致，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。
一、补充条款1. 原合同第__条关于电梯交付时间现修改为：乙方应于____年__月__日前将电梯交付给甲方。
2. 原合同第__条关于电梯安装调试现补充为：乙方负责电梯的安装调试，并确保电梯在交付后__天内通过相关质量检验。
3. 原合同第__条关于保修期限现修改为：自电梯交付之日起，乙方对电梯提供__年的保修服务。
二、违约责任1. 如乙方未能按照本协议第一条约定的时间交付电梯，每逾期一日，应向甲方支付违约金，金额为合同总价的__%。
2. 如乙方未能在约定时间内完成电梯的安装调试，每逾期一日，应向甲方支付违约金，金额为合同总价的__%。
3. 如乙方提供的电梯在保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换，如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
三、其他1. 本协议与原合同具有同等法律效力，如本协议与原合同内容有冲突，以本协议为准。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年__月__日（注：以上内容为示例文本，具体条款需根据实际情况协商确定。
）。
通力电梯合同补充协议
补充协议甲方：烟台第一国际房地产开发有限公司乙方：南通海泉楼宇设备有限公司甲乙双方于2016年4月8日签订了《电梯设备销售合同》和《电梯设备安装合同》合同编号为：YIKONE201601，现甲乙双方协商一致就该套合同签订以下补充协议：一、对《电梯设备销售》质量保证条款（合同第六条）的补充1、乙方保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及甲方现场安装条件，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。
2、本合同中电梯产品按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》或自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-2011）生产设备标准制造。
3、乙方向甲方提供的电梯设备情况如下;电梯编号：L1-2产品名称：KONE 3000S MonoSpace®无机房乘客电梯型号/规格/数量：KONE MonoSpace / PW18/10-19/2台4、乙方向甲方提供的电梯系通力电梯有限公司生产，乙方应向甲方出具其与通力电梯有限公司正常的业务关系证明或者授权销售证明等相关的资料，保证其向甲方提供的电梯无侵犯商标等知识产权的侵权行为，并承诺其对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题承担一切责任。
5、在质量保证期内，乙方对产品本身的质量缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方统一回收。
二、对《电梯设备安装合同》维修保养条款（合同第六条）的补充1、乙方必须有相应的保修服务人员配备，15天完成一次电梯日常保养，以处理所有的维修服务。
乙方需提供24小时服务，而且维修人员需要接到报修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到维修结束。
2、乙方须对合同中规定的电梯按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供12个月质保期，在质保期内提供免费日常维护和保养及维修培训服务，时间从质量技术监督局验收合格之日算起，最迟不超过工厂最终出货期后的18个月。
3、在质保期内，乙方应定期为电梯的日常维护和保养及维修提供服务支持，确保电梯正常安全平稳运行。
电梯项目施工合同补充协议范例
电梯项目施工合同补充协议范例甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲乙双方就电梯项目施工合同（以下简称“原合同”）已经达成一致意见，为明确双方的权利和责任，特制定本补充协议，并按照合同法的要求，经双方协商一致，自愿签署以下补充协议：一、项目简介1. 项目名称：2. 项目工程：项目所需电梯的设计、制造、安装、调试等工作。
3. 项目地点：4. 合同总价款：5. 合同履行时间：二、补充内容1. 增减工程（1）根据项目需求，甲方要求增加以下工程内容：（2）乙方同意增加以上工程内容，并根据申请进行价格调整。
2. 变更合同约定（1）根据施工实际情况，甲、乙双方同意对原合同进行如下变更：（2）甲、乙双方同意按照变更后的合同约定进行履行。
3. 合同价款调整（1）根据变更后的合同约定，甲、乙双方同意对合同价款进行如下调整：（2）甲方应支付乙方调整后的合同价款。
4. 工期调整（1）根据施工实际情况，甲、乙双方同意对原合同约定的工期进行如下调整：（2）甲、乙双方同意按照调整后的工期进行履行。
5. 其他（根据实际情况添加补充内容）三、双方责任1. 甲方责任（1）支付乙方按照合同约定的款项；（2）提供项目相关信息并协助乙方开展工作。
2. 乙方责任（1）按照合同约定的工程内容、工期和质量要求，完成项目施工；（2）保证施工安全，遵守相关法律法规；（3）及时报告项目进展和问题，并与甲方协商解决。
四、合同变更和终止1. 合同变更（1）如需对本补充协议进行变更，应经甲、乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。
（2）补充协议的变更内容应与原合同一致。
2. 合同终止（1）双方经协商一致，可以在下列情况下解除合同：a. 甲方出现重大违约；b. 乙方无法按照合同约定完成施工；（2）合同终止后，甲、乙双方应按照合同约定的违约责任承担相应责任。
五、争议解决由于本补充协议引起的争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，可以提请有管辖权的人民法院解决。
电梯安装合同补充合同范本
电梯安装合同补充合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、补充内容1. 安装地点变更：原合同中约定的电梯安装地点为[原安装地点]，现变更为[新安装地点]。
2. 安装时间调整：原合同中约定的电梯安装时间为[原安装时间]，现调整为[新安装时间]。
3. 增加服务内容：甲方要求乙方在电梯安装完成后，提供[具体增加的服务内容]，乙方应按照甲方的要求提供相应的服务。
4. 费用调整：由于上述变更和增加的服务内容，原合同总价为人民币[原合同总价]元，现调整为人民币[新合同总价]元。
甲方应在本补充合同签订后[具体付款时间]日内，向乙方支付增加部分的费用人民币[增加费用金额]元。
二、双方责任与义务1. 甲方责任与义务按照本补充合同的约定，及时向乙方支付增加部分的费用。
为乙方的安装工作提供必要的协助和配合，包括但不限于提供安装场地、电源、水源等。
按照原合同和本补充合同的约定，对乙方的安装工作进行验收。
2. 乙方责任与义务按照本补充合同的约定，按时完成电梯的安装工作，并确保安装质量符合国家和行业标准。
按照本补充合同的约定，为甲方提供增加的服务内容。
在安装过程中，遵守国家和地方的相关法律法规，以及甲方的现场管理规定，确保施工安全。
三、违约责任1. 若甲方未按照本补充合同的约定及时向乙方支付增加部分的费用，每逾期一日，甲方应按照未付款项的[违约金比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照本补充合同的约定按时完成电梯的安装工作或提供增加的服务内容，每逾期一日，乙方应按照本补充合同总价的[违约金比例]向甲方支付违约金。
2024年度电梯安装工程合同变更与补充协议3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L2024年度电梯安装工程合同变更与补充协议本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程预算2. 变更内容2.1 变更原因2.2 变更项目2.3 变更后的工程预算2.4 变更的审批流程3. 工程进度3.1 变更后的工程计划开工日期3.2 变更后的工程计划竣工日期3.3 工程进度的监督与协调4. 工程质量与安全4.1 质量标准4.2 安全措施4.3 质量与安全的监督5. 合同价款与支付5.1 变更后的合同总价5.2 支付方式5.3 支付进度6. 合同解除与违约责任6.1 合同解除的条件6.2 违约责任的具体规定7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构8. 合同的生效、修改与终止8.1 合同生效条件8.2 合同修改程序8.3 合同终止条件9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限10. 知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 知识产权保护措施11. 合同的转让与分包11.1 合同转让的条件11.2 分包的规定12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力事件的处理13. 合同的签字与盖章13.1 签字盖章的要求13.2 签字盖章的地点与时间14. 其他条款14.1 双方认为需要约定的其他事项14.2 附件：工程变更明细表第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：2024年度电梯安装工程1.2 工程地点：位于市街道号1.3 工程规模：共部电梯，包括型客梯部，型货梯部，型观光梯部1.4 工程预算：总金额为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体预算分配见附件。
第二条变更内容2.1 变更原因：由于原工程设计方案在施工过程中发现不合理之处，需要进行调整。
2.2 变更项目：（1）调整电梯的数量，由原计划的部增加至部；（2）修改电梯的型号，由原计划的型更改为型；（3）调整电梯的安装位置，由原计划的位置调整至新的位置。
电梯工程补充合同协议书
电梯工程补充合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电梯工程补充合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《电梯工程合同》（以下简称“主合同”）的相关约定，现就主合同未尽事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程范围及内容1.1 乙方根据甲方要求，在主合同约定的工程范围内，负责实施并完成电梯工程的施工、安装、调试、验收及保修等工作。
1.2 乙方应按照双方约定的时间表，确保电梯工程的顺利进行，并按照合同约定的质量标准完成施工。
二、工程质量及标准2.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和主合同约定的质量要求进行施工，确保电梯工程的安全、可靠和功能性。
2.2 乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，并对甲方提出的合理改进意见予以采纳。
三、工程进度及验收3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成电梯工程的施工，如有延期，应提前通知甲方，并采取措施加快工程进度。
3.2 电梯工程完成后，乙方应组织甲方、监理等相关方进行验收，验收合格的，方可投入使用。
四、保修及售后服务4.1 乙方对电梯工程提供的设备及安装工程，按照主合同约定的保修期限和保修范围承担保修责任。
4.2 乙方应在接到甲方关于电梯工程问题的通知后，及时派员进行处理，确保电梯的正常运行。
五、合同价款及支付5.1 乙方应按照主合同约定的价格，向甲方提供电梯工程所需的设备、材料和服务。
5.2 甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。
六、违约责任6.1 任何一方违反本补充协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电梯安装合同补充合同范本
电梯安装合同补充合同范本甲方（电梯安装公司）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（电梯使用单位）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、变更内容1. 电梯型号和数量：原合同中约定的电梯型号为[具体型号]，数量为[具体数量]，现变更为电梯型号为[具体型号]，数量为[具体数量]。
2. 安装地点：原合同中约定的安装地点为[具体地点]，现变更为安装地点为[具体地点]。
3. 安装工期：原合同中约定的安装工期为[具体工期]，现变更为安装工期为[具体工期]。
4. 安装费用：原合同中约定的安装费用为人民币[具体金额]，现变更为安装费用为人民币[具体金额]。
二、补充内容1. 付款方式：双方同意将原合同中的付款方式变更为[具体付款方式]。
2. 质量保证：双方同意将原合同中的质量保证期延长至[具体质保期]。
3. 售后服务：双方同意将原合同中的售后服务条款变更为[具体售后服务内容]。
4. 其他条款：原合同中的其他条款仍然有效，双方应继续履行。
三、争议解决如双方在本补充合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本补充合同为原合同的不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
甲方（电梯安装公司）：______________________ 乙方（电梯使用单位）：______________________法定代表人（或授权代表）：________________ 法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：______________________ 签订日期：______________________。
电梯维保合同补充协议书范本
电梯维保合同补充协议书范本甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条协议目的与范围a. 本协议旨在明确甲方与乙方之间关于电梯维保服务的权利、义务和责任。
b. 本协议适用于甲方所拥有的电梯设备，乙方负责其日常维保工作。
c. 协议范围包括电梯的定期检查、维修、保养、故障排除及安全评估等。
第二条维保服务内容a. 乙方应按照甲方要求，对甲方电梯设备进行定期检查，确保其安全运行。
① 检查内容包括但不限于电梯的机械、电气、液压系统等。
② 检查周期根据电梯使用频率和制造商建议确定。
③ 检查结果应形成书面报告，并及时提交给甲方。
b. 乙方负责对电梯设备进行必要的维修和保养工作。
① 维修工作包括但不限于更换损坏的零部件、调整电梯运行参数等。
② 保养工作包括但不限于清洁、润滑、紧固等。
③ 维修和保养工作应在接到甲方通知后及时进行。
c. 乙方应确保电梯设备在维保期间的安全运行。
① 乙方应配备专业的维保人员，并对其技能和知识进行定期培训。
② 乙方应使用合格的零部件和工具进行维保工作。
③ 乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准。
第三条维保费用及支付方式a. 乙方应向甲方提供详细的维保费用清单，包括但不限于检查费、维修费、保养费等。
b. 甲方应在收到乙方提供的费用清单后，按照协议约定支付相应费用。
① 甲方应在收到费用清单后的十个工作日内支付费用。
电梯补充合同范本
电梯补充合同范本甲方（全称）：__________________乙方（全称）：__________________鉴于甲乙双方已就[原电梯合同名称]签订了相关合同（以下简称“原合同”），为进一步明确双方在电梯相关事宜上的权利和义务，经友好协商，达成如下补充合同：一、补充事项及具体内容1. [详细说明补充的具体事项，如电梯规格调整、安装时间变更等内容]。
2. [其他补充条款的具体描述]。
二、合同价款及支付方式1. 本补充合同涉及的价款为人民币______元（大写：____________）。
2. 支付方式：[明确具体的支付时间、方式等]。
三、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. [甲方应承担的具体责任和义务，如提供必要的场地条件等]。
2. [其他甲方相关责任条款]。
（二）乙方责任与义务1. [乙方应履行的具体职责，如保证电梯质量等]。
2. [其他乙方相关责任条款]。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应按照相关标准和要求确保电梯质量。
2. 售后服务的具体内容和期限：[详细说明售后服务的范围、响应时间等]。
五、违约责任1. 若甲方未能履行本补充合同约定的责任和义务，应承担相应违约责任。
2. 若乙方未能按照约定履行，应承担相应违约责任，具体为：[明确违约责任的具体形式和赔偿方式]。
六、争议解决如双方在本补充合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本补充合同与原合同具有同等法律效力，如与原合同有冲突之处，以本补充合同为准。
2. 本补充合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________签订日期：______年______月______日。
电梯安装合同补充合同模板
电梯安装合同补充合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：电梯安装合同补充合同模板甲方（以下简称“安装方”）：乙方（以下简称“使用方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就电梯安装事项达成以下补充合同条款：一、项目概述1.1 本合同所涉及的电梯安装项目位于使用方所指定的地址。
1.2 安装方负责按照国家相关标准和规定，完成电梯的安装、调试、验收及售后服务。
二、安装范围及要求2.1 安装方应按照使用方提供的电梯型号、规格及数量进行安装。
2.2 安装方应确保电梯的安装质量符合国家相关标准和规定。
2.3 安装方负责电梯井道、机房、电源及附属设施的施工及验收。
三、合同价款及支付方式3.1 双方约定的电梯安装合同总价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。
3.2 使用方按照以下付款计划向安装方支付合同价款：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）电梯安装完毕并验收合格后7个工作日内，支付合同总价款的50%；（3）剩余20%的合同总价款，自验收合格之日起12个月内无息支付。
四、工程期限4.1 安装方应在合同签订后30个工作日内完成电梯的安装、调试及验收。
4.2 如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
五、售后服务5.1 安装方应提供电梯的免费质保期为XX个月。
5.2 在质保期内，如因电梯本身质量问题导致故障，安装方应在接到使用方通知后24小时内响应，并负责维修。
5.3 质保期结束后，安装方可提供有偿的维保服务。
六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 因安装方原因导致工程延期，每延期一天，安装方应支付合同总价款千分之一的违约金。
6.3 使用方未按约定支付合同价款，每逾期一天，应支付合同总价款千分之一的滞纳金。
电梯安装合同补充合同范本
电梯安装合同补充合同范本甲方（电梯安装公司）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（电梯使用单位）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、变更和补充内容1. 增加的工作内容和费用：[具体说明增加的工作内容和费用]2. 变更的工作时间和进度：[具体说明变更的工作时间和进度]3. 其他变更和补充事项：[具体说明其他变更和补充事项]二、合同价格和付款方式1. 合同价格：根据变更和补充内容，原合同价格增加/减少[具体金额]，调整后的合同价格为[调整后的合同价格]。
2. 付款方式：双方同意按照原合同的付款方式执行，但在支付[具体款项]时，按照变更和补充内容进行相应的调整。
三、质量保证和售后服务1. 质量保证期：原合同的质量保证期不变，自电梯安装调试合格之日起计算。
2. 售后服务：双方同意按照原合同的售后服务条款执行，但在服务内容和响应时间等方面进行相应的调整。
四、违约责任1. 双方应严格履行本补充协议约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行合同义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。
五、争议解决本补充协议的解释和执行均适用[法律适用地]法律。
如双方在本补充协议的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未约定的事项，按照原合同的约定执行。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（电梯安装公司）：______________________ 乙方（电梯使用单位）：______________________法定代表人或授权代表：______________________ 法定代表人或授权代表：______________________签订日期：______________________。
电梯安装合同补充合同范本
电梯安装合同补充合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、补充事项及内容1. 关于安装工期的调整原合同约定的安装工期为______天，现双方同意将工期调整为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 安装费用的变更原合同约定的安装费用为人民币______元（大写______元整），现因______（具体原因），双方同意将安装费用变更为人民币______元（大写______元整）。
3. 技术标准和质量要求的补充在原合同的基础上，双方进一步明确电梯安装的技术标准和质量要求如下：（1）_______________________（2）_______________________（3）_______________________4. 验收标准及方式的补充（2）验收方式：_______________________二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）按照补充合同约定支付安装费用。
（2）提供安装所需的必要条件和协助。
（3）按照补充合同约定参与验收。
2. 乙方的权利和义务（1）严格按照补充合同约定的工期、技术标准和质量要求进行安装。
（2）及时通知甲方参与验收，并提供相关验收资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
补充协议
甲方：烟台第一国际房地产开发有限公司
乙方：南通海泉楼宇设备有限公司
甲乙双方于2016年4月8日签订了《电梯设备销售合同》和《电梯设备安装合同》合同编号为：YIKONE201601，现甲乙双方协商一致就该套合同签订以下补充协议：
一、对《电梯设备销售》质量保证条款（合同第六条）的补充
1、乙方保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及甲方现场安装条件，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。
2、本合同中电梯产品按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》或自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-2011）生产设备标准制造。
3、乙方向甲方提供的电梯设备情况如下;
电梯编号：L1-2
产品名称：KONE 3000S MonoSpace®无机房乘客电梯
型号/规格/数量：KONE MonoSpace / PW18/10-19/2台
4、乙方向甲方提供的电梯系通力电梯有限公司生产，乙方应向甲方出具其与通力电梯有限公司正常的业务关系证明或者授权销售证明等相关的资料，保证其向甲方提供的电梯无侵犯商标等知识产权的侵权行为，并承诺其对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题承担一切责任。
5、在质量保证期内，乙方对产品本身的质量缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方统一回收。
二、对《电梯设备安装合同》维修保养条款（合同第六条）的补充
1、乙方必须有相应的保修服务人员配备，15天完成一次电梯日常保养，以处理所有的维修服务。
乙方需提供24小时服务，而且维修人员需要接到报修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到维修结束。
2、乙方须对合同中规定的电梯按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供12个月质保期，在质保期内提供免费
日常维护和保养及维修培训服务，时间从质量技术监督局验收合格之日算起，最迟不超过工厂最终出货期后的18个月。
3、在质保期内，乙方应定期为电梯的日常维护和保养及维修提供服务支持，确保电梯正常安全平稳运行。
4、质保期内乙方负责免费修理和替换任何由于设备自身质量问题造成的损坏及故障。
5、在质保期内，如乙方服务不及时或维修后仍不能排除故障的，乙方应承担因此造成的有关责任和直接经济损失，此损失甲方有权向乙方索赔。
6、若因乙方设备质量缺陷，致使本合同项下电梯出现设备故障或运行安全事故的，由乙方自行承担全部责任，并承担给甲方造成的所有损失。
甲方乙方。