工程类合同(暂定价)

暂定总价合同范本

建筑安装工程 总承包合同 发包人： 承包人： 工程名称：项目建筑安装工程 签约地点： 签订日期：年月日 第一部分协议书 发包人: （以下简称甲方） 承包人: （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第1条：工程概况 1.1工程名称：项目。 1.2工程地点：。 1.3工程内容：项目建筑安装工程，总建筑面积约平方米。 1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑、安装总承包责任。 第2条：承包范围 2.1乙方承包范围： 2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除甲方明确直接发包工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明及相关配套（包括配合发包方售楼的有关通道、防护栏）等工程（详见附件一）。 2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。 2.2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工： 2.2.1大型土石方、地下室通风、首层住户大堂装修、户内豪华装修、铝合金门窗、阳台栏杆、入户门、防火门、人防设备、楼宇白蚁防治、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信（包括宽带网）、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政

园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担总承包管理及配合施工的责任。 2.3 甲供材料、甲定乙供材料： 2.3.1 等为甲供材料，详见附件。 2.3.2 等为甲定乙供材料，详见附件。 第3条：工程质量标准 3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。 3.2保修期自本工程竣工验收合格并完成竣工备案手续之日起计。保修期限按照2000年6月中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。 第4条：保修期 4.1本工程保修期为： 1、基础工程及主体结构工程为设计年限。 2、防水工程5年。 3、管线设备工程2年。 4、装修工程2年。 4.2保修期内的返修工作，乙方必须服从甲方或甲方委托的物业管理公司的管理，详见附件《保修期内维修工作管理的约定》。 第5条：工期 5.1总工期：天（本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收备案的时间，包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期）。 5.2开工日期：年月日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。 5.3节点工期： 5.4合同文件中提及的工期，应包括劳动假日、公众假日、星期六、星期天和恶劣天气日子。第6条：承包方式 6.1本工程采用定额计价形式由乙方承包，即乙方采用包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。 6.2在施工期间,其它有需要由乙方承包施工的项目（合同外项目）,以甲方的书面通知为准,计费和付款依本合同的约定执行,总工期应经双方确认后调整。 第7条：合同价 7.1合同暂定总价 本工程含税暂定总价为￥元（大写：人民币亿仟佰拾万仟佰拾元角分）。乙方在收到甲方确认的施工图纸后45天内报送工程预算书及详细完整计算底稿（含电子版）送甲方审核，甲方在收到乙方报送的资料后45天内，甲乙双方按经甲方审核的工程施工图纸核对的工程量及按本合同附件计算本工程造价，然后双方可签订调整本合同建筑、装修、安装工程暂定造价的补充协议。 7.2计价方式 7.2.1除合同另有约定，计价方式如下：按工程施工图、竣工图和说明，结合实际执行的施工方案（须甲方及其委托的监理确认）、图纸会审记录、设计变更、隐蔽验收记录及签证，根据国家、省、市相关计价规定计算实际完成工程量（不包括乙方造成的浪费）。 7.2.2土建工程套用；装修工程套用；安装工程套用；按规定取费，地区类别按类地区，计价费率有浮动范围的取中值。

工程机械销售合同示范文本_1

工程机械销售合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

工程机械销售合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 供方：______ 需方：______ 今有上海神力二手工程机械有限公司(以下简称供方)， 销售__台工程机械给____(以下简称需方)。供需双方本着平 等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执 行。 第一条机械名称：____ 第二条机械单价及合同总金额 1.机械定价，供需双方同意按____定价执行。如发生变 化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失 由违约方承担经济责任。 2.单价和合同总金额：_____。 第三条包装方式及包装品处理_____。

(按照各种机械的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。) 第四条交货方式 1.交货时间：_____。 2.交货地点：_____。 3.运输方式：_____。 第五条验收方法____。 (按照交货地点与时间，根据不同机械种类，规定验收的处理方法。) 第六条预付货款(根据不同机械，付货款的百分之十作为定金。) 第七条付款日期及结算方式_____。 第八条运输及保险_____。 (根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合

工程施工政府采购合同(参考文本)

第四章采购合同（参考文本） 编号： 甲方：兴业银行股份有限公司 住所： 法定代表人/负责人： 邮政编码：传真： 联系人：联系电话： 乙方： 住所： 法定代表人/负责人： 邮政编码：传真： 联系人：联系电话：合同签订地点：

甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方进行装修工程施工建设事宜签订本合同，以兹共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、工程内容: 。 四、工程标准: 。 招投标文件及其附件、图纸、工程量清单、标准、规范及技术文件等详见附件。 第二条工程期限 一、本工程总工期为日历天。开工日期为，竣工日期为。 二、甲方应在开工日期日前向乙方提供完整的施工图纸套。乙方应根据双方确认的施工方案制定工程进度计划，并按照经甲方确认同意的工程进度计划组织施工。 具体的工程进度计划详见附件的约定。 三、甲方在认为有必要推迟开工时间时，应书面通知乙方，工期相应顺延。 四、如乙方不能按合同约定日期开工，应提前天将延期开工书面申请提交甲方批准（需要监理单位参与的工程须经监理代表确认后报甲方审批）。除非甲方书面同意，工期不予顺延。 五、在施工过程中，因乙方自身原因，发生工程中途停止或延期或返工，未能在合同约定的竣工日期前完成工程的，任何因工期延误所产生的费用（包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、保险费等）均由乙方自行承担，且乙方应承担本合同第十七条第二款第（一）项约定的违约责任。 六、因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认（需要监理单位参与的工程须经监理代表确认后报甲方审批确认），则工期相应顺延： （一）因设计变更导致工程量增加；

（二）一周内非乙方原因的停电、停水导致停工累积超过8小时以上； （三）不可抗力导致停工； （四）经甲方书面同意的其他情形。 七、甲方在认为确有必要时，可要求乙方暂停施工，乙方应按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，待具备条件时继续施工，工期顺延。 第三条材料设备供应 一、甲乙双方约定，本工程的材料设备供应按照下述第种方式执行： （壹）乙方负责工程施工，并提供施工所需的全部材料设备。 （贰）乙方负责工程施工，并提供工程施工所需的部分材料设备，其他材料设备由甲方负责提供。 （叁）乙方仅负责工程施工，甲方负责提供工程施工所需的全部材料设备。 工程施工所需的材料设备清单和价格明细、规格、数量、费用等详见附件的约定。 二、本工程乙方负责采购供应的材料设备，应为符合设计要求和质量标准的合格产品，乙方应向甲方提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，并应按工程施工需要及时供应到现场。乙方应在材料设备到货前合理时间内提前通知甲方进行清点、验收，并负责妥善保管经甲方验收确认后的材料设备，因乙方原因发生丢失损坏的，由乙方负责赔偿。 三、乙方采购的材料和设备必须符合国家环保标准，确保完工后的室内空气质量等指标符合国家规范，使甲方达到安全使用的目的。 四、乙方采购的材料设备与设计要求、质量标准不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 五、对于本工程由甲方供应的材料设备，甲方应在材料设备到货前合理时间内提前通知乙方清点、验收，乙方派人清点、验收完毕后由乙方妥善保管。因乙方原因发生丢失损坏的，由乙方负责赔偿。 六、如甲乙双方约定甲方供应的材料设备由乙方提货的，甲方应将提货手续交给乙方，由乙方承担运输费用，经乙方验收后，由乙方负责保管。因乙方提货、

工程销售合同范本

编号： XS-20212349 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 工程销售合同范本 This contract will be effective after being signed by both parties.

[标签:titlecontent] 甲方（卖方）： 住所： 联系电话： 乙方（买方）： 住所： 联系电话： 甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守： 一、乙方向甲方购买以下常规产品 1、产品名称： 2、规格： 3、价格： 4、数量： 二、质量检验 1、质量标准：按国家有关规定标准验收。 2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。

3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。 三、付款方式 本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的______%即人民币______元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，______天内生产完工，第______天内乙方需付清余款______元，货从______发出，______天内到达______。 四、交货方式、交货时间、交货地点 1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的______工地。 2、交货时间：自收到定金之日起______天内货到达。 3、交货地点：__________________。 五、产品接收及检验 货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收）。 六、对产品提出异议的时间和办法 乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于______日内向甲方提出书面异议，甲方将在______个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，______日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所

黑龙江省政府采购合同(试行)工程类

合同编号： 黑龙江省政府采购合同（试行） 工程类 （维修装修） 采购单位（甲方）采购计划号 供应商（乙方）招标编号 签订地点签订时间 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，按照招标文件和中标供应商投标文件，甲乙双方签订本合同。 第一条工程概况； 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 6、工程质量： 7、合同总价款（人民币）：大写小写 第二条甲方权利和义务 1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。 2、指派为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同

履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。 3、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将监理合同副本交乙方份。 4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 第三条乙方权利和义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划，天内交甲方审定。办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。 2、本工程项目班子成员包括：。其中项目经理姓名：、级别：、职务（职称）：，技术负责人姓名：、职称：。项目经理和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与投标文件相符。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 5、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。 6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。 第四条材料供应 1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号和《财政部国家环保总局联合印发关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号文件规定，本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是

施工合同的计价方式—变动总价合同

施工合同的计价方式—变动总价合同 变动总价合同又称可调总价合同，合同总价是按照图纸及规定、规范为基础，按照时价进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。 变动总价合同是一种相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计变更、工程量变化和其它工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此通货膨胀等不可预见因素的风险由业主承担，对承包商而言，其风险相对较小，但对业主而言，不利于进行投资控制，突破投资的风险变大了。 在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，通常不考虑价格调整问题，以签订合同时候的单价和总价为准，物价上涨的风险全部由承包商承担。但是对建设周期一年半以上的工程项目，一般应考虑由于设计变更、工程量变化和其它工程条件变化所引起的费用变化，签订变动总价合同。 签订变动总价合同一般应考虑下列因素引起的价格变化问题1）劳务工资以及材料费用的上涨；2）外汇汇率的不稳定；3）国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨；4）其它影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化。

总价合同无论采用固定总价合同还是变动总价合同，承发包双方对承发包工程的内容及其它各种条件都应该清楚、明确，否则，承发包双方都有蒙受损失的风险。因此，一般是在施工图设计完成，施工任务和范围比较明确，业主的目标、要求和条件都比较清楚的条件下才采用总价合同。 变动总价合同和固定总价合同，这两种总价合同都有以下特点;1)发包单位都可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测工程成本；2)业主的风险较小，承包人将承担较多的风险；3）评标时易于迅速确定最低报价的投标人；4）在施工进度上能极大地调动承包人的积极性；5）发包单位能更容易、更有把握的对项目进行控制；6）必须完整而明确地规定承包人的工作；7）必须将设计和施工方面的变化控制在最小的限度内。

工程材料购销合同_买卖合同最新版

工程材料购销合同_买卖合同 工程材料购销合同范文1 购货单位：(以下简称甲方) 供货单位：(以下简称乙方) 为了明确甲乙双方各自应承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 （一）、材料的名称、品种、规格和质量 （1）、材料的名称：砂石、水洗沙等名称、质量、品种、数量、规格要求以以下明细表为准。乙方供应材料设备一览表 （二）、材料的数量和计算单位、计算方法 1 （2）、计算单位、计量方法：计量的单位以明细表要求为准; 计量的方法：送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收为准。砂石料以实铺场地压实方数测量为准，其他以实收数量为准。 （三）、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点到货地点和接货单位(或接货人)：新亭。 （四）、材料的价格和货款的结算

（1）、产品的价格(单价以合同明细表中约定价格为准、此价格为到货含税价。) （2）、此价格为固定价，合同期内不得浮动。 （五）、验收方式 （1）、验收时间：乙方将材料运输到甲方指定地点后，通知甲方指定的验收人员进行验收。 （2）、验收方法：实际现场验收方为准。 （3）、验收标准：行业统一标准。 4验收人员：甲方指定人员。 以上材料为甲乙双方商定，乙方不得增加数量并保证工程正常施工。 （六）、对材料提出异议的时间和方法 （1）、甲方在验收中，如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定，应当场拒收。

（2）、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降，不得提出异议。 （3）、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 （七）、乙方违约责任 （1）、乙方不能按期交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的30%违约金。 （2）、乙方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，如果甲方同意利用，按质论价;如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。 （3）、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 （4）、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担。

政府采购施工合同书(50万元以上)【模板】

合同编号： 政府采购施工合同书 (50万元以上) 工程名称：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目 工程地址：网络管理中心 工程造价：元 发包方： 承包方：XXXX机房工程有限公司 2019 年 9 月 1 日

第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）：XXXX机房工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工 程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目。 2.工程地点：网络管理中心。 3.工程立项批准文号：。 4.资金来源：财政资质。 5.工程内容：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程施工。 6.工程承包范围：关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 二、合同工期 计划开工日期：2019年09月01日。 计划竣工日期：2019年10月10日。 工期总日历天数：40天(合同签订后)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰陆拾万零柒仟壹佰陆拾伍元肆角陆分(￥ .46元)； 其中： （1）安全文明施工费：人民币（大写）壹万壹仟壹佰玖拾陆元玖角伍分(￥11196.95 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / (￥ / 元)； （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / (￥ / 元)； （4）暂列金额：人民币（大写） / (￥ / 元)。 2.合同价格形式：总价合同。 五、项目经理 承包人项目经理：梁世学。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求；

分3工程类政府采购合同

分3工程类政府采购合同

合同编号： 富拉尔基区政府采购合同 工程类 采购单位（甲方）： 供应商（乙方）： 签订地点签订时间年月日 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，按照招标文件和中标供应商投标文件，甲乙双方签订本合同。 第一条工程概况； 1、工程项目名称： 2、工程施工地点： 3、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 4、合同总价款（人民币）：大写： 小写：￥元 第二条甲方权利和义务 1、开工前1 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。 2、指派为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 第三条乙方权利和义务 1、本工程项目经理和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。 3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 4、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。 5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。 第四条材料供应 本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。 第五条工期保证 1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。 2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用另签协议。 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。 5、因甲方原因增加工程量或未按本合同工程进度支付工程款，工期可顺延。 6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，造成的经济损失由甲方承担，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第六条工程质量和验收 1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲

施工合同价款及调整方式约定的问题与防范

施工合同价款及调整方式约定的问题与防范 摘要：工程建设过程中普遍存在施工合同价款及调整方式约定的问题，本文针对这些问题进行分析，并提出相应的防范措施，以此保证合同双方订立一份内容完善、权责明确的施工合同，维护其合法权益，促进行业健康发展。 关键词：施工合同；价款及调整约定；问题与防范 abstract: prevalent in the construction process stipulated in the construction contract price and adjustment methods, this paper to analyze these issues, and proposed the corresponding preventive measures, in order to ensure that the parties entered into a perfect, clear responsibilities of the construction contract, safeguard their legitimate rights and interests, and promote the healthy development of the industry.keywords: construction contracts; price and adjust the convention; problems and prevention 中图分类号：tu3文献标识码：a文章编号：2095-2104（2012）施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的协议；它是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。正由于施工合同是明确与支付价款的依据，决定了其中关于合同价款及调整方式的约定尤为重要。目前，仍有人对此不够重视，导致

工程合同工程类合同

工程合同工程类合同 GF—1999—0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设 部 制定 国家工商行政管理局第一部分协议书

云南省工商行政管理局监制 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1） 工程备案项目编码： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准：。 五、合同价款 金额（人民币）￥：（大写） 六、附加部分： 七、组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书；

认可的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； 4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款； 6、标准、规范及其有关技术文件； 7、图纸； 8、工程量清单； 9、工程报价单或预算书。 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组 成部分； 八、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》 中分别赋予它们的定义相同。 九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合 同价款及其他应当支付的款项。 十一、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：。 本合同双方约定合同有效期：。 发包人：（公章）承包人： （公章）住所：住所： 法定代表人：法定 代表人：委托代理 人：委托代理人：

政府采购合同(工程类参考)

工程政府采购合同 协议书 发包人（全称）（简称甲方） 承包人（全称）（简称乙方） 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，订立以下合同条款： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项批准文号： 承包范围： 二、合同工期 开工日期：20 年月日（具体开工日期以发包人发出开工通知书为准）竣工日期：20 年月日 合同工期总日历天数天 三、质量标准 合格。 四、合同价款 金额（大写）：元(人民币) ￥： 五、组成合同的文件 本合同的组成文件和解释顺序如下： （一）本合同协议书；

（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议； （三）竞争性谈判文件、中标通知书和竞标文件； （四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； （五）标准、规范及有关技术文件、技术要求； （六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点：； 本合同双方约定后生效。 专用条款 十、双方一般权利和义务 （一）甲方权利和义务 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。 2、将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：。 3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责公共道路的畅通。

各类合同价款调整方法

. 各类合同价款调整方法 市各委、办、局、行，市各建设、施工、咨询单位： 现行采用的《建设工程施工合同（示文本）》（GF—1999—0201），是1999年12月建设部和工商行政管理局制订的，与之配套的计价模式是定额计价。2004年7月1日起市建设工程实行了工程量清单计价，与现行施工合同价款确定与调整、结算与支付等专用条款的不适应矛盾越来越突出。 为更好地贯彻《建设工程工程量清单计价规》，进一步规建设工程造价计价行为，维护公开、公平、公正的竞争秩序和发、承包双方的合法权益，现就工程量清单计价施工合同价款的确定与调整、结算与支付提出如下指导意见： 一、合同价款的确定 发、承包双方签订施工合同时，有关条款的订立应与招投标过程中形成的要约与承诺保持一致，体现招投标活动的严肃性。 全部使用国有资金投资或以国有资金投资为主的招投标工程，在施工合同签订后另行签订补充协议的，应由发包人报建设行政主管部门备案，并且补充协议与原合同不得有实质性背离，否则不能作为竣工结算的依据。 （一）合同价款形式的确定 发包人应在招标文件中明确拟采用的合同价款形式，以便投标人考虑风险，合理报价。合同价款形式通常有以下三种： ⒈固定单价合同 实行工程量清单招标的工程应当采用固定单价合同，以体现风险共担的原则。发、承包双方必须在合同专用条款中约定风险围和风险费用的计算方法，并约定超出风险围时的综合单价调整办法。 风险围包括： ⑴工程量增减幅度在约定围，综合单价不调整；

⑵主要材料价格变化幅度在约定围，材料价格不调整； ⑶有关政策性调整（如预算工资单价调整），原则上应予以调整，但需在合同专用条款中明确。工程量清单漏项、设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险围，价款调整方法应在专用条款中约定。 ⒉固定总价合同 实行工程量清单招标的工程，一般不宜采用固定总价合同。但工期在一年以，或合同总价在100万元以，并且施工图设计深度符合规定的工程，可采用固定总价合同。 采用固定总价合同的工程，招标人应给投标人提供足够时间（招标文件发出后，一般不少于7个工作日），在投标前复核确认清单工程量的准确性，修正招标文件中的缺陷或错误，明确包干围，否则，不得采用固定总价合同形式。同时，发、承包双方必须在合同专用条款中约定合同价款的风险围和风险费用的计算方法。 如果包干围仅指招标人提供的工程量清单，出现漏项属于招标人提供的工程量清单漏项，应当由发包人负责并补充计入相应费用；如果包干围是指完成该项目，出现漏项承包人应当及时提出，并与发包人协商计入相应费用。 风险围包括： ⑴按包干围计取包干风险费用，包干围不宜调整合同价款，包干风险费用根据工程工期的长短，按合同价的3%～8%计取； ⑵不计包干风险费用，主要材料价格变化幅度在约定围，材料价格不调整； ⑶有关政策性调整（如预算工资单价调整），计取了包干风险费用，不宜调整，未计取包干风险费用，原则上应予以调整，但需在合同专用条款中明确。合同包干围外的设计变更、施工条件变更不应包括在承包人的风险围，价款调整方法应在专用条款中约定。 ⒊可调价格合同

政府采购服务类合同协议书

政府采购服务类合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

政府采购服务类合同亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目 项目编号：BZCG［2017］146号 亳州市公共资源交易中心 二○一七年十二月

亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目合同 项目编号： BZCG[2017]146号 甲方：亳州市城市管理行政执法局电话： 乙方：上海环境卫生工程设计院有限公司电话： 见证方：亳州市公共资源交易中心电话：0558-******* 甲方通过见证方组织的采购活动，经谈判小组的认真评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同： 1、合同文件 下列文件是构成合同不可分割的部分： （1）单一来源采购文件及补充文件；（2）响应文件；（3）成交通知书等。 2、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与有关规定相一致。 3、采购内容及服务要求 亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目，包含对亳州市生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的监管。具体采购内容及服务要求详见附件。 4、合同金额 根据单一来源采购文件的要求和乙方承诺，合同金额为人民币壹佰玖拾捌万陆仟元整（￥1986000.00元）。 5、付款条件 监管服务费用分2期等额支付，每半年期满支付一次，成交人在收到季度考评结果后办理申请资料，采购人收到成交人

提交的申请资料和发票后15个工作日将应付价款直接支付至成交人基本账户。 6、服务期（工期） 成交供应商在签定合同后， 365日历天内完成。 7、质量保证 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。采购人按照采购文件、技术要求中所述的质量严格执行。 8、服务承诺 按甲方的要求和乙方响应文件中的承诺执行。 9、合同纠纷解决方式 在本合同执行中所发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法加以解决，如得不到解决，则应申请仲裁。仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向亳州仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。 10、合同生效 本合同经三方授权代表签字盖章后生效。本合同一式六份，甲乙双方、市公共资源交易中心、市公管局、市财政局国库科及甲方财务部门各执一份。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 11、未尽事宜 未尽事宜，经双方及见证方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： 单位盖章：单位盖章： 代表签字：法定代表人签字：

施工合同价款及调整(2021新版)

The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 施工合同价款及调整(2021新版)

施工合同价款及调整(2021新版)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 23、合同价款及调整 23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。 23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。 23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; (2)工程造价管理部门

工程施工类合同样本

合同编号：YF- 合同书 ***************************************************** ***** 项目名称 招标编号: 甲方：乙方：签订日期:

工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定、结合本工程的具体情况，甲方与乙方共同协商一致，并同意按如下条款签订本合同，以此共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 第二条：工程期限：2010年________ 月_____ 日至2010年 ______ 月______ 日 第三条：工程合同造价 1、合同总造价包含设备费及施工费、调试、运输、工程方案设计及人员培训。 2、本合同总造价为_________________ 元人民币（人民币大写： ____________________ ） 后附报价清单。 3、如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）设计变更影响工程造价； （2）在施工中新增了工程项目。 在出现上述情况时，提出变更方应在2个工作日内将调整的原因、金额以书面方式通知另一方。经双方协商共同确认合同总价的修改。 4、设备变更条款 （1）合同签订后，乙方按照合同清单采购设备。如甲方要求变更设备品牌型号或数量的，应在乙方未采购设备前提出变更。如乙方已经采购的设备不能作为变更范围内的设备，甲方如有其他要求需另行追加设备。 （2）合同签订后，如因施工周期过长，合同清单内部分设备已经停产或升级，乙方应出具生产厂家的证明文件报至甲方，并提供价位相符的同功能设备及型号，经甲方批准后

方可采购。甲方批准文件为合同的附件部分。 (3)本合同如在实施过程中遇变更、追加、签证等项目金额增加的情况，凡增加金额付款方式同原合同保持一致。 第四条：甲方工作 1、指派_______ 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办 理验收、变更、登记手续和其它事宜。 2、在施工期间，甲方对乙方的施工提供及时的协调和配合，以保证工程按时完工和验收。 在工程完工后三日内，甲方及时组织相关人员予以验收，以保证双方设备的正常交接。 第五条：乙方工作 1、设备及材料由乙方按规定及设计规范的要求采购，不符合设计规格不能使用。参加甲方 组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划。 2、指派_______ 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期 完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作 法说明进行施工，作好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、负责本工程的竣工资料整理，归档工作并向甲方移交竣工资料—套。 第六条：工程验收 1、在乙方工程完工，提出验收申请后3日内，甲方应组织验收并给出验收意见。 2、验收通过前，未经乙方同意或乙方人不在场，甲方不得私自使用，否则视为验收合 格，如因此导致设备损坏或系统故障等后果由甲方承担。 3、如工程完工后甲方已经投入使用，且系统运行正常，十个工作日后甲方仍未组织相 关负责人进行验收工作，则视为双方同意验收合格，验收合格后设备安全性由甲方负责。 第七条：付款方式 1、合同签订后五日内，甲方一次性付乙方合同总款项的50 %，即人民币:

装修类政府采购合同范本

合同编号：密级： 政府采购合同范本 工程类（装修工程）工程名称： 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 签订时间： 签订地点：

第一部分合同书 发包人：（全称） 承包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、合同文件 组成本合同的文件包括： a.本合同书及附件 附件1：装修施工内容清单（格式按照现行国家建设规范执行） 附件2：设计施工图纸 附件3：工程竣工验收单（格式按照现行国家建设规范执行） 附件4：工程付款确认单（格式按照现行国家建设规范执行） 附件5：工程质量保修书 b.合同专用条款 c.合同通用条款 d.中标通知书 e.投标书、工程报价单或预算书及其附件 f.招标文件、答疑纪要及工程量清单 g.图纸 h.标准、规范及有关技术文件 双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。 招标文件与投标文件内容如有冲突，以有利于发包方利益的条款为准。2、工程概况： 2.1发包人装修的房屋系合法所有。 承包人为核准登记，持有的企业。

2.2工程名称：。 工程地点：。 工程结构：。 3、工程内容、承包范围及承包形式 3.1工程内容：。 3.2承包范围： 。 3.3承包方式：。 4、计划工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 工期总日历天数天。 5、质量标准 工程质量标准：。 主要设备材料品牌要求：。 6、计价方式与签约合同价格 本合同采用计价方式为 合同总价（大写）：**********************（人民币）元（小写）￥：***********元 （1）材料款_______ 元； （2）人工费 _________元； （3）设计费 ________元； （4）施工清运费 _________元； （5）搬卸费 ________元； （6）管理费 __________元； （7）税金___________ 元； （8）其他费用(注明内容) _____________元；