桩基础工程施工合同范本
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
桩基合作协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在其项目工程中采用桩基础施工技术，乙方具备相应的桩基础施工资质和技术能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方项目工程中的桩基础施工事宜达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议标的为甲方项目工程中的桩基础施工，具体施工内容、范围及要求详见附件一《桩基础施工方案》。
1.2 乙方承诺按照甲方要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
第二条施工工期2.1 本协议工期自甲方发出开工通知之日起计算，总工期为____个月。
2.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保按时完成施工任务。
2.3 因以下原因导致工期延误的，工期相应顺延：（1）甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等；（2）不可抗力因素；（3）甲方要求变更施工方案或设计；（4）乙方在施工过程中遇到特殊情况，经甲方同意。
第三条施工费用3.1 本协议施工费用总额为人民币____元整（大写：____元整），由甲方支付给乙方。
3.2 施工费用支付方式如下：（1）开工前支付合同总额的____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付已完成工程量的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总额的____%；（4）质保期满后，支付剩余的____%。
3.3 乙方应提供合法的税务发票，甲方在收到发票后五个工作日内支付相应款项。
第四条材料供应4.1 甲方负责提供施工所需的材料、设备等，并保证其质量符合国家相关标准。
4.2 乙方在施工过程中如需使用甲方提供的材料，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可使用。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
打桩施工合同范本大全
打桩施工合同范本大全合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行打桩施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求进行打桩施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、施工现场管理等。
1.4 工程规模：__________1.5 工程总投资：__________二、合同金额2.1 本工程合同金额为人民币大写：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额包括：人工费、材料费、设备费、施工管理费、利润及风险费用等。
2.3 合同金额的支付方式及支付进度按照双方协商确定的支付条款执行。
三、合同工期3.1 根据国家工期定额和使用需要，工程期限自__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日竣工，如遇特殊情况例外。
3.2 如遇不可抗拒的原因或非承包方原因（如工程变更、停电、停水等），工期顺延。
四、施工质量4.1 施工质量按照施工图要求及国家现行有关规定施工，甲方派员驻工地与乙方共同进行质量管理。
4.2 经技术有关部门监定如由乙方造成质量问题由乙方负责。
五、双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方进行施工管理；（2）甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分；（3）甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款；（4）甲方有权对乙方在工程施工中发生不良行为，以及对甲方信誉造成不良影响的进行适当的经济处罚。
5.2 乙方的权利和义务（1）乙方必须服从总包方的总包管理；（2）乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理；（3）乙方必须严格按照合同要求，完成承包范围内的施工内容；（4）乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工，确保安全文明施工，对质量安全负责；（5）乙方必须严格按政府、甲方、监理规定的流程规范施工；（6）乙方从场外向施工现场运输材料和设备，确保施工顺利进行。
桥梁桩基基础合同7篇
桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________________桥梁桩基基础工程。
（二）工程地点：位于_________________________。
（三）工程范围：包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。
二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。
详细工程量见合同附件之工程量表。
三、承包方式及工期要求（一）承包方式：乙方采用包工包料方式，承担本合同规定的全部工程施工任务。
（二）工期要求：本合同总工期为____日历天，自合同签订之日起计算。
如有延误须承担违约责任。
四、技术标准及验收标准（一）技术标准：遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。
（二）验收标准：工程完工后，按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币________元整（￥________元），为完成本合同所述工程内容的全部费用。
该价款为固定总价，不因任何因素调整。
具体金额按照合同附件的工程量表计算。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付款项，具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
六、工程质量及保修责任（一）乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。
（二）工程保修责任：本工程保修期限为_____年，保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
管桩包干施工合同8篇
管桩包干施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要管桩施工服务，乙方具备相关资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次管桩包干施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：管桩施工，包括但不限于打桩、接桩、切割桩头等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX日历天内完成。
第二条承包方式及范围1. 承包方式：包干施工，即乙方按照甲方要求完成全部管桩施工任务，并承担相应材料、人工等全部费用。
2. 承包范围：本工程所有与管桩施工相关的工程内容。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元，该价格为包干价，不因任何因素调整。
2. 支付方式：合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后XX日内支付剩余款项。
第四条工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应当在接到通知后XX日内组织验收。
3. 若工程验收合格，双方签署验收合格证书；若工程不合格，乙方应当按甲方要求进行整改直至验收合格。
第五条安全生产和文明施工1. 乙方应当严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应当文明施工，尽量减少施工对周围环境的影响。
第六条违约责任1. 若乙方未按合同约定完成施工任务，应当向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应当向乙方支付逾期付款利息。
第七条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
桩基础工程劳务施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：___________乙方（劳务施工单位）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方在桩基础工程劳务施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础工程劳务施工，包括但不限于桩基钻孔、灌注、验收等工序。
4. 工程承包范围：本工程桩基础工程劳务施工的全部工序。
二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期总天数：____天三、劳务施工内容1. 乙方负责本工程桩基础工程的钻孔、灌注、验收等工序的劳务施工。
2. 乙方应按照甲方提供的工程图纸、施工方案及国家相关规范进行施工。
3. 乙方应确保施工质量，达到国家或行业相关质量标准。
四、劳务施工人员1. 乙方应配备足够的施工人员，保证工程进度和质量。
2. 乙方应对施工人员进行技术培训和安全教育，确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识。
五、劳务施工费用1. 劳务施工费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 劳务施工费用包括但不限于以下内容：（1）施工人员工资；（2）施工材料费用；（3）施工机械设备租赁费用；（4）施工过程中产生的其他费用。
六、付款方式1. 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付劳务施工费用总额的____%作为预付款。
2. 工程施工过程中，甲方按月支付劳务施工费用的____%，每月支付金额为____元。
3. 工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内支付劳务施工费用总额的____%。
4. 合同终止后，甲方在____个工作日内支付劳务施工费用总额的____%。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付____元违约金。
桩基础工程施工合同6篇
桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
桩基工程施工合同(8篇)
桩基工程施工合同(8篇)桩基工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。
2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。
4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。
5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。
第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。
2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。
第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。
第七条工程结算1、如果施工过程中未发生甲方设汁变更，则合同工程量按照图纸设计工程量计算。
2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款按照甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。
3、结算价格调整方法：(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过部分的空桩按进行结算。
桩基工程施工合同范本（通用14篇）
桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。
2、打试桩结束时间月日。
3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。
(发包签证为准)。
5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。
不得出现三、四类桩。
五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。
六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。
2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。
3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。
4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。
5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。
6、有义务协调解决施工现场四邻关系。
(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。
2、提交承包方有效的资质文件。
3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。
4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础工程施工合同
合同名称：江城丽景二期E座预制桩基工程
合同编号：
省福安建设有限责任公司
甲方：省德阳富乐房地产开发有限责任公司
乙方：省福安建设有限责任公司
按照《中华人民国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，双方达成以下协议：
第一条、工程概况
1．工程名称：江城丽景二期E座预制桩桩基工程
工程地点：中江县城凯江桥头
工程容：预制桩基工程施工型号为ZH-30-8～10 （4500根桩）
建筑面积：约56000m2
工程单价及计价方式：168.00元/m（包干价，桩基础所有施工容）（大写：壹佰陆拾捌元每米）
（因国家的宏观调控和市场波动引起的原材料涨价由甲方负责差额）。
2．开工日期： XX年4月
竣工日期： XX年6月
总日历日期： 60日历天
3．质量等级：合格
4．工程造价：约830万元
第二条、甲方驻地代表
1、甲方驻工地代表及人员：
2、行使社会监理的总监理工程师及被授权围（如果有）：
第三条、乙方驻工地代表；
第四条、工程期限（本工程如遇下列情况之一者工期顺延）
4.1、因天灾人力不可抗拒的原因被迫停工；
4.2、因甲方提出变更计划或施工图而中断施工；
4.3、因地质条件变化过大，需设计、建设、施工等有关单位研究方施工；
4.4、因施工场地周围居民无理取闹，阻挠施工，造成工地无法施工。
第五条、甲方应负的责任
5.1、开工前，甲方应办齐由建设主管部门签发的开工手续，如遇夜间施工，则需同时办理好夜间施工证；
5.2、向乙方提供地质资料 1 套，基础平面图纸 1 套，提供水准点，施工图设计标高，建筑物坐标位置参数。
5.3、组织设计部门向乙方进行技术交底，明确技术要求并提供建设区域地下管线铺设和地下隐伏设施的资料。
5.4、解决好施工用电、用水和运输通道，平整施工场地，负责提供排污点。
5.5、做好施工前的各项准备工作。
因甲方造成的停工、窝工，按（ 2000 ）定额的有关规定，另付停工、窝工台班费；造成返工浪费，按实际工作量另付费用。
5.6、派驻施工现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程进
行监督、检查、验收并积极协助解决施工中出现的问题，加快工程进度，提高工作效率。
第六条、乙方负担责任
6.1、严格按照国家现行规组织施工，保证本工程达到设计要求；预制桩单桩承载力≥500kpa。
6.2、认真抓好工序管理，严格执行质量检查制度。
6.3、认真组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施，按施工组织方案组织施工。
由乙方原因造成的返工、浪费以及人身、设备等安全事故由乙方负责。
6.4、工程结束后，向甲方提供本工程竣工报告 3 套。
第七条、隐蔽工程，中间验收
7.1、甲乙双方做好隐蔽工程前的检查验收和中间验收工作。
第八条、工程款的支付与结算
8.1、根据甲方提供的资料，该工程预算款为： 830万元。
8.2、本合同签定后，设备进场付总工程款的20%，待工程施工完成50%后付总工程款的50%，待工程完工后付总工程款的15%，竣工验收后余款一次性付清。
8.3、若甲方拖欠工程款，应向乙方支付所拖欠金额并按照银行同期贷款利率计息。
因甲方拖欠工程款而造成乙方停工及影响工程进度所造成的损失应由甲方负担。
第九条、其他有关事项
第十条、附则
10.1、本合同自双方代表签字（盖章）之日起生效即具法律效力。
10.2、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，与该合同具同等法律效率。
10.3、本合同竣工，工程结算后，全部工程款付清后，该合同自行失效。
10.4、本合同一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份；
合同订立时间： XX年 3月28日
发包方（甲方）：承包方（乙方）：省福安建设
有限责任公司
法定代表：法定代表：
委托代理人：委托代理人：
：：
开户银行：开户银行：
：：
地址：地址：。