2020开发商购房合同样本(合同示范文本)
购房合同：2020购房合同样板电子版
购房合同：2020购房合同样板电子版——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——出卖人(以下简称甲方)：______________________________法定代表人：_________________联系电话：______________注册地址：__________________邮政编码：______________营业执照号码：___________________________________开户行：__________________帐号：_________________委托代理人(房地产经纪机构)：___________________________法定代表人：_________________联系电话：______________注册地址：__________________邮政编码：______________营业执照号码：___________________________________房地产经纪机构资格证书编号：____________________________开户行：__________________帐号：_________________买受人(以下简称乙方)：______________________________国籍/法定代表人：__________身份证(护照)/营业执照号码：_________地址：____________________邮政编码：______________联系电话：_____________________________________委托代理人：____________________________________国籍/法定代表人：__________身份证(护照)/营业执照号码：_________地址：____________________邮政编码：______________联系电话：_____________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条商品房情况该商品房销售许可证号：_____________________ 商品房座落：_______区、县________________路、道、街__________________________。
2020标准购房合同范本5篇
2020标准购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1合同编号：2020-XXX-XXX-XXX购房合同甲方(出卖人)：______________ 住所：______________乙方(购房人)：______________ 住所：______________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就买卖以下房产达成如下协议：一、房产基本信息：1. 房产名称：______________2. 房产地址：______________3. 房产产权证号：______________4. 房产面积：______________平方米5. 房产用途：______________二、房屋交付及付款：1. 房产总价为______________万元人民币，乙方应当按照以下方式支付房款：（1）首付款：______________万元人民币，于签订本合同之日起________日内支付；（2）尾款：______________万元人民币，待房产竣工验收合格后，乙方应当在________日内支付。
2. 房产竣工验收时间为______________，甲方应当提前________日通知乙方进行验收。
3. 本房产交付前，乙方有权对房产进行全面验收，如发现质量问题，甲方应当承担修复责任。
三、房产产权及过户：1. 甲方保证房产系合法所有，不存在抵押、查封、担保或其他权利限制。
若因甲方原因导致乙方权益受损，甲方应承担相应责任。
2. 房产交付合格后，双方应当尽快办理房产所有权过户手续。
乙方应当承担过户费用及相关税费。
在过户手续完成前，房产所有权仍属于甲方。
3. 乙方应当妥善保管房产所有权证，如因乙方原因导致证件丢失或损坏，应当自行办理补办，甲方不承担责任。
四、其他约定：1. 房产及其附属设施在乙方验收合格后交付，自交付日起，风险由乙方承担。
在交付前，甲方应当保障房产安全并修缮。
2. 房产装修及设备如有瑕疵，乙方应当在______________日内提出书面整改意见，甲方应当在合理时间内进行整改。
购房合同：2020购房合同书下载电子版
购房合同：2020购房合同书下载电子版——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。
（详见土地房屋权证第_______________号）。
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
2020开发商购房合同样本
编号：YB-HT-13762020开发商购房合同样2020 developer purchase甲方：乙方：签订日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改编订：Yunbo Design2020开发商购房合同样本【篇一】甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米；(二)出售房屋的所有权证证号为；(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____元，总金额人民币元整；房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
；第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
标准购房合同范本模板7篇
标准购房合同范本模板7篇第1篇示例：标准购房合同范本【买方】（以下简称“甲方”）：_____________鉴于甲方决定购买乙方的房产，为明确双方权利和义务，双方本着平等、自愿、合法的原则，达成以下协议：一、房产基本情况1. 乙方拥有房产【具体描述：地理位置、产权证号等相关信息】。
2. 房产面积为【填写实际面积】平方米，具体格局为【填写实际格局描述】，所在楼层为【填写实际楼层】。
3. 房产的交付标准为【填写具体交付标准，如装修标准、设施设备等】。
二、交易价格及支付方式1. 乙方同意将房产出售给甲方，双方商定的成交价格为【填写实际成交价格】人民币。
2. 甲方同意支付给乙方的购房款项包括：（1）首期支付：【填写首期支付金额及时间】。
3. 乙方同意在收到全部购房款项后，将房产的所有权证书、产权证明及相关手续交付给甲方。
三、交付与验收1. 乙方应在双方签订本合同后【填写具体交付时间】内将房产移交给甲方。
2. 甲方应在收到房产后【填写具体验收时间】内对房产进行验收。
如有问题，应及时向乙方提出，并经双方协商解决。
3. 甲方对房产的质量及合法性提出异议的，乙方应负相应的赔偿责任。
四、违约责任2. 若甲方未能按照本合同的约定时间支付购房款项，甲方应向乙方支付违约金【填写具体违约金额度】。
3. 若一方违反本合同的其他条款，应承担相应违约责任。
五、争议解决1. 双方因本合同产生的一切争议，应友好协商解决。
如协商不成，应提交当地有管辖权的人民法院裁决。
六、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【填写合同有效期】。
2. 本合同一式【填写合同份数】份，双方各执【填写合同份数】份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（签署）：_________________ 日期：____ 年__ 月__ 日【本合同由甲方和乙方各保留一份，合同以中文书写，有效期内未经双方一致同意，不得擅自变更或解除。
2020规范购房合同范本8篇
2020规范购房合同范本8篇第1篇示例：【2020规范购房合同范本】购买房屋是许多人一生中重要的决定之一。
为了保障买卖双方的合法权益，签订一份规范的购房合同非常关键。
本文将为您提供一份2020年规范的购房合同范本，希望能对您有所帮助。
购房合同甲方（卖方）：___________（营业执照号码：_____________）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等的基础上，就以下事项达成一致，特订立本合同：一、房屋基本情况：房屋坐落地点：_____________二、交易价格：1. 本次房屋交易的总价为_____________人民币（￥_____________元整）。
2. 乙方应向甲方支付首付款_____________元，尾款_____________元，在签订本合同之日起不得晚于_____________个工作日内一次性支付完毕。
三、交易条件：1. 甲、乙双方需在签订合同之日起不晚于_____________日内办理房屋过户手续。
2. 房屋的装修、设备等如有损坏，由甲方负责修缮并恢复原样。
3. 房屋的税费、水电煤气费到过户日为止，由卖方承担；过户后的费用由买方承担。
四、违约责任：1. 任何一方未按本合同约定支付款项或违反其他约定条款的，应当按照约定承担相应的违约责任。
2. 一方违反约定造成对方损失的，应当赔偿对方相应的损失。
五、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各保存一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，至交易完成之日终止。
3. 凡因履行本合同发生争议，协商不成的，应当提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第2篇示例：2020规范购房合同范本购房合同甲方（买方）：______________鉴于乙方是该房屋的合法所有者，同意将该房屋出售给甲方，并且甲方同意购买该房屋，双方经过友好协商，现就有关事宜达成如下协议，以资共同遵守：第一条房屋基本信息1. 交易房屋：该房屋的基本信息如下：地址：______________建筑面积：______________房屋朝向：______________房屋楼层：______________产权性质：______________配套设施：______________第二条房屋价格及支付方式1. 本次房屋交易总价为______________（人民币大写：______________元整）。
2020开发商购房合同书(示范合同)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020开发商购房合同书(示范合同)The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other2020开发商购房合同书(示范合同)甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积__________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米；(二)出售房屋的所有权证证号为；(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人民币元整；房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
2020年简易购房合同范本3篇
2020年简易购房合同范本3篇购房协议书是购房合同的一种体现,是买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房而签订的协议。
为大家分享了购房合同范本，欢迎借鉴!2020年简易购房合同范本1卖房方(甲方)：身份证号码：购房方(乙方)：身份证号码：关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、甲方将其拥有独立产权的位于北京市_____________区________________________________________________________的房屋(房屋所有权证编号：________________________，建筑面积_________________平方米)以人民币_____仟_____佰______拾____万______仟_____佰_____拾______元整(￥________________)出售给乙方。
乙方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向______________________________银行申请购房抵押贷款，以支付甲方应收的房款。
二、甲方承诺：1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。
2、保证对出售的房屋拥有独立产权。
如果该房屋为共有房屋，则必须取得其他所有共有人的同意出售书面文件。
3、保证该出售房屋未予出租。
因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。
4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。
6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
三、乙方承诺：1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。
2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。
3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。
4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。
2020开发商购房合同范本
2020开发商购房合同范本2020开发商购房合同范本甲方（开发商）：公司名称：地址：法定代表人：电话：乙方（购房人）：姓名：地址：电话：双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《房屋买卖合同样本》及有关法律、行政法规、地方性法规的规定，签订本《2020开发商购房合同》（以下简称“本合同”），并依照下列条款履行各自的权利和义务：第一条买卖标的1、甲方同意将其所拥有的房屋出售给乙方；2、该房屋位于：建筑名称：房屋地址：房屋类型：房屋楼层：建筑面积：使用面积：第二条购房价款1、本房屋的总价款为人民币（大写）______元整，价款的构成详见附件一，乙方应在签约之日起规定的时间内一次性支付；2、乙方应在履行支付价款合同的同时，交纳如下费用:（1）办理商品房预售许可证时，发生的公证费、印花税、法院保险费、产权登记和过户费等所有由甲方支付的相关费用；（2）按照规定支付着款人住房公积金账户中的公积金；第三条交付时间和交付标准1、甲方在乙方支付全部购房款后，应于_______个日历月内将房屋的所有权交付给乙方；2、甲方应在交付的房屋所在地有关登记机关办理房屋所有权证和乙方办理房屋权属登记所需的其他手续及证明文件；3、甲方应按照国家规定的工程质量标准对所售房屋进行验房，并向乙方出示验房合格证明，并交付房屋的所有相关手续文件及说明文件。
第四条保证条款1、甲方应保证所售房屋的建筑规划和施工符合国家和地方有关法律和法规的规定，按照相关质量标准及时完成施工，并提供与由此引起的质量问题有关的证明文件；2、甲方应保证该房屋在所有权移交之前，无质押、无抵押或其他任何担保或争议；3、甲方应保证所售房屋的安全、暖和、干燥、照明、通风、卫生、通信、环保、以及各项基本设施的正常运行；4、甲方应保证所售房屋的使用性能齐全，满足设计、施工、竣工的质量要求，不存在故障问题，除乙方自身原因导致的问题外；5、如果房屋交付后发现严重的质量问题，甲方应按照相关法律法规的要求承担维修、退换等责任；6、本房屋未被查封、冻结、强制拍卖、征收或者其他强制措施；第五条异常处理1、如因天灾、地震、政府禁令等不可抗力因素影响到房屋的交付，则该合同须顺延至不可抗力事件消失后的最短时间，双方共同处理；2、房屋因乙方原因造成了损坏，乙方应按照公正机关认定的价格赔偿甲方；3、本合同双方因违约产生的损失，应由违约方负责赔偿，赔偿金额不超过违约方所支付的定金和价款总和的百分之十；第六条税费负担1、本合同中涉及到的印花税、营业税、契税、土地使用费、房产税等税费，均由乙方按国家税收法律规定自行承担；2、乙方应按有关规定向国家税务机关申报和缴纳相关税费；第七条责任承担1、本合同的履行，应遵守中华人民共和国的法律、法规，对本合同的任何违反将承担相应的责任；2、因不可抗力因素，导致本合同不能履行或者履行过程中发生变化，各方应当快速协商并达成协议；3、双方在履行本合同的过程中出现的任何纠纷、争议，应在友好协商和谈判的基础上解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉；第八条争议处理1、本合同双方因履行本合同产生的争议，应通过友好协商解决；2、如协商不成，将提交_______仲裁委员会仲裁处理；3、仲裁裁决是终局裁决，对双方均具有约束力。
2020《商品房买卖合同示范文本》(现售、预售)(可打印版)
精品文档在线编辑GF-2020-0171 合同编号：商品房买卖合同（预售）示范文本出卖人：买受人：中华人民共和国住房和城乡建设部制定中华人民共和国国家工商行政管理总局二〇一四年四月目录说明专业术语解释第一章合同当事人第二章商品房基本状况第三章商品房价款第四章商品房交付条件与交付手续第五章面积差异处理方式第六章规划设计变更第七章商品房质量及保修责任第八章合同备案与房屋登记第九章前期物业管理第十章其他事项说明1. 本合同文本为示范文本,由中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家工商行政管理总局共同制定。
各地可在有关法律法规、规定的范围内,结合实际情况调整合同相应内容。
2. 签订本合同前,出卖人应当向买受人出示《商品房预售许可证》及其他有关证书和证明文件。
3. 出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务。
买受人应当审慎签订合同,在签订本合同前,要仔细阅读合同条款,特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容,注意防范潜在的市场风险和交易风险。
4. 本合同文本【】中选择内容、空格部位填写内容及其他需要删除或添加的内容,双方当事人应当协商确定。
【】中选择内容,以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时,应当在空格部位打×,以示删除。
5. 出卖人与买受人可以针对本合同文本中没有约定或者约定不明确的内容,根据所售项目的具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定, 也可以另行签订补充协议。
6. 双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数,并在签订合同时认真核对,以确保各份合同内容一致；在任何情况下,出卖人和买受人都应当至少持有一份合同原件。
专业术语解释1. 商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中的取得《商品房预售许可证》的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或房价款的行为。
2. 法定代理人：是指依照法律规定直接取得代理权的人。
3. 套内建筑面积：是指成套房屋的套内建筑面积,由套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积三部分组成。
20年度武汉购房合同模板5篇
20年度武汉购房合同模板5篇篇1购房合同甲方（卖方）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_____________________住址：___________________________乙方（买方）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_____________________住址：___________________________鉴于甲、乙双方就位于武汉市的房产交易，在平等、自愿、公平的原则下，经过友好协商，达成以下购房合同：一、标的物描述本合同所涉及的房产位于____________区（县）_________街道（镇）______号（房屋详细地址）。
该房屋类型为____________，结构为_________，房屋面积为_________平方米，产权年限为_______年。
乙方在购买前已充分理解并接受该房屋的所有状况和产权信息。
二、交易价格及支付方式1. 甲乙双方约定该房屋的交易价格为人民币（大写）_______元整（￥______元）。
此价格包括房屋本身及其附属设施、设备。
乙方在签订本合同时支付定金人民币（大写）_______元整（￥______元），剩余款项在办理过户手续后交付。
2. 乙方应按照以下方式支付款项：_____________。
如因乙方原因造成交易款项无法按期支付的，应承担违约责任。
三、房屋交付及产权过户1. 甲方应于本合同签订后的______日内将房屋交付给乙方。
交付时，甲方应确保房屋内水、电、燃气、物业等费用已结清，并将相关凭证交付乙方。
如有未结清的债务或纠纷，由甲方承担全部责任。
2. 甲方应在本合同签订后的______个月内办理产权过户手续，确保乙方能够顺利取得房屋产权。
如因甲方原因导致无法办理过户手续，甲方应承担违约责任。
四、违约责任及赔偿1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
2020开发商购房合同样本(示范合同)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020开发商购房合同样本(示范合同)Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit2020开发商购房合同样本(示范合同)【篇一】甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米；(二)出售房屋的所有权证证号为；(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____元，总金额人民币元整；房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
标准购房合同范本范例2024年版6篇
标准购房合同范本范例2024年版6篇篇1甲方（出卖人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________________乙方（买受人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________________鉴于甲方是合法的房屋出售方，乙方自愿购买甲方所售房屋，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成如下购房合同：第一条合同标的物1. 甲方同意将其所有的位于____________________（详细地址）的房产出售给乙方。
2. 房屋基本情况：房屋类型______，建筑面积______，套内面积______，房屋结构______，房屋权属______等。
3. 房屋附属设施及室内装修情况：______________。
（详见附件）第二条房屋价格及支付方式1. 房屋总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）在合同签订之日起______日内支付定金______元；（2）在______（日期）前支付房款余额______元。
第三条房屋交付1. 甲方应于乙方支付完房款后的______日内将房屋交付给乙方。
2. 甲方交付房屋时，应确保房屋附属设施及室内装修完好无损。
第四条产权登记及过户1. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续，并将产权证书交付给乙方。
2. 甲方负责办理房屋过户手续，乙方承担相关税费。
第五条违约责任1. 若甲方未能按期交付房屋或办理产权登记手续，应支付违约金给乙方，违约金为房屋总价款的______%。
2. 若乙方未能按期支付购房款，应支付违约金给甲方，违约金为未支付款项的______%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020 开发商购房合同样本(合同2020 developer purchase contract sample(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-0409692020 开发商购房合同样本(合同示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
【篇一】甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米；(二)出售房屋的所有权证证号为；(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米元，总金额人民币元整；房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
；第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。
在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。
如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。
如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。
并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金；双方约定，该费用由甲方承担乙方承担。
除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担。
第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期 1 天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。
逾期超过 3 个月时，乙方有权解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。
逾期超过3 个月时，甲方有权解除本合同。
第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。
补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。
协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。
第十五条本合同一式份。
其中甲方留执份，乙方留执份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
均具有相同的法律效力。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。
甲方(签章)：乙方(签章)：地址：地址：现住址：现住址：联系电话：联系电话：签约日期：签约日期：【篇二】甲方（卖方）（代签）乙方（买方）依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主 6 子女共同继承，经房主 6 子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。
第二条：付款方式双方议定上述房产出售价格为万元整（大写万元整）协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日第三条：房屋过户1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。
经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区 9 号楼 1 单元 2 楼 2 号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛源小区 9 号楼 1 单元 2 楼 2 号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。
本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》；第四条：甲方责任1、保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。
3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。
甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。
4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
第五条：合同变更1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内（书面通知发生三日内）签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条：违约责任本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第七条：合同争议的解决本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。
第十条：其他约定甲方：乙方：身份证号：身份证号：电话：电话：签约日期：签约日期：见证人：见证时间：【篇三】合同编号：出卖人：住所：邮编：营业执照号码：资格证书号码：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：买受人：国籍：性别：出生年月日：住所(址)：邮编：证件名称：号码：联系电话：委托/法定代理人：住所(址)：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于地块的国有土地使用权。
2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：，土地使用权面积为：，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：，土地使用年限自年月日至年月日止。
3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：，建设工程规划许可证号为：，建筑工程施工许可证号为：，建设工程施工合同约定的开工日期为：，建设工程施工合同约定的竣工日期为：。
第二条商品房情况该商品房销售许可证号：。
商品房座落：区县路、道、街。
设计用途；建筑结构；建筑层数为层。
建筑面积平方米，其中：套内建筑面积平方米，公共部位分摊建筑面积平方米。
商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为( 币)每平方米元，总金额( 币) 元。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为( 币)每平方米元，总金额( 币) 元整。
3、按套(单元)计算，该商品房总价款为( 币) 元整。
4、。
第四条付款方式及期限买受人采取下列第种方式付款。
1、一次性付款，自签约日起日内付全部价款元。
(小写：万元)2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起日内付全部价款的%；币元。
(小写：元)(2)第二次付款自签约日起日内付全部价款的%；币元。
(小写：元)(3)其余部分在移交房屋前一天付清%；币元。
(小写：元)3、贷款方式付款。
买受人可以首期支付购房总价款的%，其余价款可以向银行或住房公积金管理机构借款支付。
4、其他方式。
第五条房产交付1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。
2、出卖人须于前，将该房产及相关证明交付买受人。
如遇不可抗力，双方约定处理方式：。
3、上述相关证明包括：。
第六条产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在 30 日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。
第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。