工程款付款协议条款
免费工程付款协议书范本
![免费工程付款协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/3c7969b177a20029bd64783e0912a21615797f0a.png)
免费工程付款协议书范本甲方(付款方):[甲方全称]地址:[甲方地址]电话:[甲方联系电话]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方(收款方):[乙方全称]地址:[乙方地址]电话:[乙方联系电话]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方需要进行某项工程,乙方有能力提供该项工程服务,双方本着平等、自愿、互利的原则,就工程付款事宜达成如下协议:第一条工程内容乙方负责完成甲方指定的工程,包括但不限于[具体工程内容]。
乙方应确保工程质量符合甲方要求,并在约定的时间内完成。
第二条付款方式1. 甲方同意按照以下方式向乙方支付工程款项:- 预付款:合同签订后[具体天数]天内,甲方支付工程总费用的[百分比]作为预付款。
- 进度款:工程完成[百分比]后,甲方支付工程总费用的[百分比]。
- 尾款:工程验收合格后[具体天数]天内,甲方支付剩余的工程款项。
2. 乙方应在每次收款前向甲方提供相应的发票。
第三条工程验收1. 工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后[具体天数]天内完成验收,并出具验收报告。
3. 如工程未达到甲方要求,乙方应在接到甲方通知后[具体天数]天内完成整改,并重新提交验收。
第四条违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项,每逾期一天,应向乙方支付逾期款项[百分比]的违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求,每逾期一天,应向甲方支付工程总费用[百分比]的违约金。
第五条争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_________________法定代表人(签字):____________乙方(盖章):_________________法定代表人(签字):____________签订日期:2024年4月14日。
工程款代付款简单协议书
![工程款代付款简单协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/0d0c7bb28662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6e8.png)
工程款代付款简单协议书工程款代付款简单协议书(精选15篇)工程款代付款简单协议书篇1委托人(甲方):__________________受托人(乙方):__________________兹由甲方委托乙方办理工程审计业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。
一、委托审计项目名称、目的二、委托审计的时间自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
三、委托审计的方式四、双方责任(一)甲方须向乙方提供真实、准确的资料;(二)乙方有责任按照甲方委托的审计内容和要求按时按质完成审计工作并出具审计报告书;(三)乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。
五、双方违约责任(一)甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费,乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书;(二)甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议,不得索要已支付给乙方的款项;(三)甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料,由此产生的不良后果由甲方负责,乙方不承担责任,并支付乙方总协议收入25%的违约金;(四)乙方在甲方的积极配合下,不能按期完成审计工作,或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议,应视为违约,违约金为总协议的25%。
六、收费标准及结算方式(一)收费标准:_____________________________________________。
(二)结算方式:按收费标准,经双方协定,由甲方预付乙方审计费_________元,待审计验证结束后一次结算。
七、其他事项(一)甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用;(二)本协议经双方签字,并加盖单位的公章或合同专用章后,即发生法律效力;(三)本协议正本一式三份,具有同等法律效力;(四)如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件,导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议,所遗留问题由双方协商解决。
甲方(公章):__________法人代表(签字):______联系人:________________地址:__________________电话:__________________开户银行:______________帐户:___________________________年_____月____日乙方(公章):__________法人代表(签字):______联系人:________________地址:__________________电话:__________________开户银行:______________帐户:___________________________年_____月____日工程款代付款简单协议书篇2甲方(建房主人):乙方(承包方):根据《建筑法》、《经济合同》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平、合理、互惠互利的原则下,经过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范私人住宅工程中双方的民事行为,为保持保持、保量、安全顺利进行施工,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
工程款代付款协议书范本
![工程款代付款协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/406774aebb0d4a7302768e9951e79b89680268b0.png)
工程款代付款协议书范本
甲方(付款方):__________
乙方(收款方):__________
鉴于甲方为某项工程(以下简称“该工程”)的业主或委托人,乙方为该工程的实际施工方或供应商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方代付乙方工程款事宜达成如下协议:
2.乙方未按照合同约定完成工程或提供货物的,甲方有权解除本协议,并要求乙方支付违约金,违约金为代付款项的千分之五。
四、争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
一、代付工程款金额及支付方式
1.甲方同意代付乙方的工程款总额为人民币__________元(大写:_________________________元整)。
2.甲方应按照乙方提供的付款申请,将代付款项直接支付至乙方指定的银行账户。
3.甲方应在收到乙方提交的工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ款支付申请后的5个工作日内完成支付。
二、代付工程款的条件
1.乙方应按照合同约定完成该工程的施工或提供相关货物及服务。
2.乙方应向甲方提供与代付款项相应的工程进度、质量、安全等证明材料。
3.乙方应保证其提供的材料的真实性、合法性,并承担由此产生的一切法律责任。
三、违约责任
1.甲方未按照本协议约定的期限、金额支付代付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。
2.本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至代付款项全部支付完毕之日止。
甲方(付款方):__________
工程付款协商协议书范本(3篇)
![工程付款协商协议书范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4def4fe2bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8cf.png)
第1篇协议编号:_______甲方(工程业主):____________________乙方(工程承包商):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方承建的工程项目付款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________5. 工程合同金额:人民币_______元整(大写:_______元整)。
二、付款方式及比例1. 付款方式:本工程采用分期付款方式,具体如下:(1)开工前:甲方支付乙方工程合同总额的10%作为预付款,乙方在收到预付款后五个工作日内办理开工手续。
(2)进度款:在工程进度达到以下节点时,甲方支付乙方相应比例的工程进度款:a. 土建工程完成30%时,支付工程进度款的30%;b. 土建工程完成60%时,支付工程进度款的30%;c. 土建工程完成90%时,支付工程进度款的20%;d. 工程竣工验收合格后,支付工程进度款的10%。
(3)竣工结算款:在工程竣工验收合格并提交竣工结算文件后,甲方在收到乙方提交的竣工结算文件之日起30个工作日内支付竣工结算款的95%。
(4)质保金:工程竣工验收合格并交付使用后,甲方保留工程合同总额的5%作为质保金,质保期为一年。
质保期满后,若无质量问题,甲方将质保金全额退还乙方。
2. 付款比例:上述付款比例均为合同金额的百分比,具体金额按实际完成工程量及合同约定的计价方式计算。
三、付款时间1. 甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定的账户。
2. 乙方应在收到款项后五个工作日内向甲方提供相应的收款凭证。
四、付款条件1. 乙方必须按照工程进度和质量要求完成工程,并保证工程质量符合国家及行业相关标准。
最新双方工程款付款协议书范文
![最新双方工程款付款协议书范文](https://img.taocdn.com/s3/m/dbfa7075cec789eb172ded630b1c59eef9c79a0b.png)
最新双方工程款付款协议书范文甲方(付款方):____________________乙方(收款方):____________________鉴于甲方与乙方于___年___月___日签订了编号为___的《___工程合同》(以下简称“原合同”),现双方就工程款支付事宜达成如下协议:第一条工程款支付1.1 甲方同意按照本协议的约定向乙方支付工程款。
1.2 工程款的支付方式为:____________________1.3 工程款的支付时间及金额如下:- 第一次支付:___年___月___日前,支付金额为___元;- 第二次支付:___年___月___日前,支付金额为___元;- 第三次支付:___年___月___日前,支付金额为___元;- 以此类推,直至工程款全部支付完毕。
1.4 乙方应在每次支付前___个工作日内,向甲方提供相应的工程进度报告和付款申请书。
第二条工程款支付条件2.1 乙方应按照原合同的规定,完成相应的工程任务,并保证工程质量符合约定的标准。
2.2 甲方在收到乙方提供的工程进度报告和付款申请书后,应在___个工作日内进行审核,审核无误后,按照本协议的约定支付工程款。
第三条违约责任3.1 如甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:逾期支付金额×___%×逾期天数。
3.2 如乙方未按照原合同的规定完成工程任务或工程质量不符合约定的标准,甲方有权拒绝支付相应的工程款,并要求乙方承担相应的违约责任。
第四条争议解决4.1 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
4.2 双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第五条其他5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程款全部支付完毕之日止。
5.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程款付款协议书范本(通用6篇)
![工程款付款协议书范本(通用6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/aa8fb144591b6bd97f192279168884868762b8e2.png)
工程款付款协议书范本(通用6篇)工程款付款协议书1甲方:(盖章)乙方(盖章):鉴于:_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。
该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。
第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
建设工程施工合同付款条款
![建设工程施工合同付款条款](https://img.taocdn.com/s3/m/db883155df80d4d8d15abe23482fb4daa48d1d7e.png)
建设工程施工合同付款条款
第一条:预付款
甲方应在合同签订后的5个工作日内支付乙方预付款,金额为合同总价的10%。
该预付款将在后续进度款中按比例扣回。
第二条:进度款
1. 乙方应根据合同约定的工程进度计划,向甲方提出书面的进度款申请。
2. 甲方在收到进度款申请后,应在7个工作日内完成审核,并在审核通过后的5个工作日内支付相应的进度款。
3. 进度款的支付比例根据实际完成的工程量确定,但不得超过已签订合同总价的80%。
第三条:结算款
1. 工程完工并经甲方验收合格后,乙方应提交完整的竣工结算资料。
2. 甲方在收到竣工结算资料后的20个工作日内完成审核,并与乙方进行结算。
3. 结算款支付完成后,甲方应保留合同总价的5%作为质量保证金,该款项将在质保期满且无质量问题后无息退还给乙方。
第四条:逾期支付
如甲方未能在约定时间内完成付款,应按未付款项的万分之五每日向乙方支付违约金。
第五条:质保金
1. 质保金为合同总价的5%,自竣工验收合格之日起计算,质保期限为两年。
2. 在质保期内,如发现工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后的48小时内进行无偿修复。
3. 质保期满后,如无质量问题,甲方应无息退还质保金给乙方。
第六条:变更与追加
1. 如因设计变更或其他原因导致工程量增减,双方应及时签订书面的变更协议,并调整合同总价及付款计划。
2. 变更工程量的结算应在变更完成后的下一次进度款支付时一并处理。
第七条:争议解决
任何因执行本合同而产生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
工程款付款协议书范本简单5篇
![工程款付款协议书范本简单5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f68f6215842458fb770bf78a6529647d272834e6.png)
工程款付款协议书范本简单5篇因乙方承包甲方工程款项事宜,甲乙双方秉持公平、公正、平等原则达成付款协议。
协议明确付款方式、时间节点等内容。
双方严格遵守,确保工程款按时支付,保障工程顺利进行,维护双方合法权益。
下面是给大家分享的一些有关于工程款付款协议书的内容,希望能对大家有所帮助。
工程款付款协议书 1甲方(委托付款方) :乙方(付款方):丙方(收款方):甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方:支付甲方与其在 __年__月__日签订的__合同,合同金额八百零伍万元整款项。
收款人(公司全称):收款人开户银行全称:收款人账号:2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。
乙方对代付款金额的`真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。
(1)收款人名称;(2)收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。
乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方(委托付款方)乙方(付款方) 丙方(收款方)(签章) (签章) (签章)法定代表人:法定代表人:法定代表人:(或授权代理人:)(或授权代理人:) (或授权代理人:) __年__月__日 __年__月__日__年__月__日工程款付款协议书 2甲方:乙方:因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写): (小写: )。
工程款付款协议书范本
![工程款付款协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/8babd57153d380eb6294dd88d0d233d4b04e3f75.png)
工程款付款协议书范本甲方(付款方):_________________乙方(收款方):_________________地址:_________________________地址:_________________________电话:_________________________电话:_________________________经甲乙双方协商一致,就工程款付款事宜达成如下协议:一、工程概况本协议所涉及的工程为_________________(以下简称“工程”),该工程位于_________________,由乙方负责施工。
二、付款金额及方式1. 甲方同意按照本协议约定向乙方支付工程款,总金额为人民币_________________元(¥_________________)。
2. 付款方式为银行转账,乙方指定的收款账户信息如下:开户行:_________________账户名:_________________账号:_________________3. 甲方应于本协议签订之日起五个工作日内支付首付款,金额为总工程款的______%,即人民币_________________元(¥_________________)。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提供的完整工程结算报告及发票后的十五个工作日内支付剩余工程款。
三、工程进度及验收1. 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工,并保证工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 工程竣工后,乙方应及时通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的五个工作日内组织验收,逾期未验收视为默认验收合格。
3. 如工程存在质量问题,乙方应在接到甲方通知后的三个工作日内进行整改,并重新组织验收。
四、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付应付款项千分之五的违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
工程款代付款协议书范本
![工程款代付款协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/18e15f82cf2f0066f5335a8102d276a20129606c.png)
一、协议背景
鉴于甲方(以下简称“委托方”)与乙方(以下简称“代付方”)在业务合作中,就工程款代付事宜达成一致,为明确双方权利义务,确保代付款项的安全、及时、准确,特制定本协议。
二、代付事项
1.代付范围:本协议项下的工程款代付款项,仅限于委托方与合作单位签订的工程项目合同中约定的款项。
(2)在约定的时间内,向代付方支付代付款项及约定的代付手续费;
(3)及时与代付方沟通工程进度及款项支付情况,确保代付工作的顺利进行。
2.代付方:
(1)根据委托方的书面申请及提供的资料,及时完成代付款项的支付;
(2)确保代付款项的安全、及时、准确;
(3)在代付过程中,如遇问题,应及时与委托方沟通,共同协商解决。
六、争议解决
1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他
1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自协议生效之日起计算。
2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
四、代付手续费
1.代付手续费标准:双方约定,代付方按照代付款项的千分之五(0.5%)收取手续费。
2.代付手续费支付:委托方应在每次代付款项的同时,向代付方支付相应的手续费。
五、违约责任
1.任何一方违反本协议的约定,导致代付款项未能按时支付或支付错误的,应承担违约责任。
2.委托方提供的工程合同、工程进度资料等不真实、不完整、无效的,导致代付方无法完成代付款项的支付,委托方应承担全部责任。
2.代付金额:代付方根据委托方的书面委托,按照实际工程进度及合同约定,代为支付相应的工程款项。
工程款支付简单协议书范本(16篇)
![工程款支付简单协议书范本(16篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/988059b5cd22bcd126fff705cc17552707225ef5.png)
工程款支付简单协议书范本(16篇)工程款支付简单协议书范本(精选16篇)工程款支付简单协议书范本篇1甲方(管理方):__________法定代表人:_______乙方(挂靠方):__________法定代表人:_______为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。
工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。
施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。
甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。
甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。
并为乙方设立单独的银行账户,本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。
五、甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。
对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
支付工程款协议书范本(六篇)
![支付工程款协议书范本(六篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/50b9607a580102020740be1e650e52ea5518ce82.png)
支付工程款协议书范本甲方:_____乙方:_____甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:一、双方确认,甲方欠乙方修建_____花园工程款人民币_____元以_____花园_____套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款:2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起____日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
五、物业管理费用:1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、房屋销售1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。
若委托甲方销售的,另行签订协议;3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。
甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。
八、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同法关于工程款支付条款
![合同法关于工程款支付条款](https://img.taocdn.com/s3/m/4cc1a0445e0e7cd184254b35eefdc8d377ee1475.png)
民法典关于工程款支付条款一、付款方式甲方应按合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。
具体付款方式如下:1. 预付款:甲方在签订合同后X个工作日内支付给乙方预付款,金额为合同总价的XX%。
2. 进度款:根据工程进度,甲方按月支付给乙方进度款,每次支付金额不超过合同总价的XX%。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的竣工结算报告和相关材料后的XX个工作日内支付给乙方竣工款,金额为合同总价的XX%。
4. 质保金:甲方在支付竣工款时扣除合同总价的XX%作为质保金,待保修期满且未发生质量问题后,退还给乙方。
二、付款时间甲方应按照以下时间支付工程款:1. 预付款:自合同签订之日起X个工作日内支付。
2. 进度款:每月的第X个工作日支付上一个月完成的工程进度款。
3. 竣工款:自工程竣工验收合格之日起XX个工作日内支付。
4. 质保金:自保修期满且未发生质量问题之日起X个工作日内退还。
三、付款条件甲方在支付工程款时,乙方需满足以下条件:1. 提供合法有效的发票。
2. 完成相应的工程进度,并经甲方确认。
3. 提供完整的工程竣工结算报告和相关材料。
4. 在保修期内,及时处理甲方提出的质量问题,并承担相应责任。
四、违约责任如甲方未按照约定的时间和金额支付工程款,乙方有权采取以下措施:1. 暂停工程施工,直至甲方支付欠款。
2. 要求甲方支付逾期付款利息,利率为每日万分之X。
3. 解除合同,并要求甲方承担违约责任。
五、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本条款范本仅供参考,具体合同内容应根据双方实际情况协商确定。
2. 本条款范本未尽事宜,可另行签订补充协议予以明确。
3. 本条款范本的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方工程款付款协议书范本
![甲方工程款付款协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/ca8da48581eb6294dd88d0d233d4b14e85243ea7.png)
甲方工程款付款协议书范本甲方:(甲方名称)
乙方:(乙方名称)
鉴于甲方与乙方就(工程项目名称)的合作,为明确双方的权利和义务,特达成如下协议:
一、甲方应在工程款支付期限内按照合同约定向乙方支付工程款。
工程款总额为人民币________元整,支付方式及时间如下:
1. 首期款:人民币________元,于(日期)前支付;
2. 第二期款:人民币________元,于(日期)前支付;
3. 尾款:人民币________元,于工程竣工验收合格后支付。
二、乙方应按照合同约定按时、保质、保量完成工程,并承担工程质量保修责任。
若工程出现质量问题,乙方应承担相应的修复费用。
三、双方应遵守合同约定的其他条款,如有违反将承担相应的法律责任。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并支付尾款之日终止。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
签字日期:______________ 签字日期:______________。
工程付款结清协议书
![工程付款结清协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/872f8259e97101f69e3143323968011ca300f799.png)
工程付款结清协议书一、协议背景根据双方商定,为确保工程款项的付款和结算均按照合同约定进行,特制定本工程付款结清协议书。
二、协议内容1. 工程基本情况工程名称:XXX工程工程地点:XXX地点工程合同金额:XXX元工程进度:按照合同约定进行中/已完工2. 付款方式根据合同约定,工程款项将依据以下付款方式进行结算:•首付款:合同签订后的第7个工作日内,甲方应支付工程合同金额的10%作为首付款,共计XXX元。
•进度款:根据工程进度,乙方应在达到约定的工程进度节点时,向甲方提交相应的进度报告,并甲方应按约定支付相应的进度款。
•终付款:工程完工并经甲方验收合格后,甲方应支付工程合同金额的剩余部分(扣除已支付款项),即终付款,共计XXX元。
3. 付款时间和方式•首付款:首付款应在合同签订后的第7个工作日内支付至乙方指定的银行账户,支付通知以书面形式提供给乙方。
首付款完成后,甲方有权查验乙方提供的工程款用途情况。
•进度款:进度款的支付时间应在乙方提交相应的进度报告后的1个工作日内完成支付,支付通知以书面形式提供给乙方。
•终付款:终付款应在工程完工后的5个工作日内支付至乙方指定的银行账户,支付通知以书面形式提供给乙方。
4. 违约责任•甲方违约责任:若甲方未按照约定付款时间和方式支付相应款项,应按照以下方式承担违约责任:–逾期3个工作日以内支付,按照欠款金额的千分之五向乙方支付违约金;–逾期3个工作日以上未支付,乙方有权要求支付欠款金额的千分之十作为违约金,并保留通过法律手段追究甲方违约责任的权利。
•乙方违约责任:若乙方未按照约定完成工程进度或质量不符合合同约定,应按照合同约定承担相应的违约责任。
5. 其他约定•工程进度:乙方应每周向甲方提供工程进度报告,详细说明工程进展情况、材料使用情况等。
•工程验收:工程完工后,甲方将进行验收,如发现存在问题,乙方应在规定期限内进行整改。
•税费支付:甲方应承担工程款项中的相关税费。
2024年度工程款支付补充协议3篇
![2024年度工程款支付补充协议3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/be5f1ab3b04e852458fb770bf78a6529647d35a5.png)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXXP ERSONAL2024年度工程款支付补充协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1 工程款1.2 补充协议1.3 年度第二条工程款支付金额与时间2.1 支付金额2.2 支付时间第三条支付方式3.1 银行转账3.2 支票支付3.3 现金支付第四条支付条件4.1 工程进度达到约定比例4.2 提供合法的发票和收据4.3 完成约定的验收手续第五条违约责任5.1 甲方未按时支付工程款的责任5.2 乙方未按约定完成工程的责任第六条争议解决方式6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径第七条合同的生效、变更与终止7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同终止第八条保密条款8.1 保密内容8.2 泄露后果第九条法律适用与争议解决9.1 法律适用9.2 争议解决第十条其他条款10.1 不可抗力10.2 合同的解释10.3 合同的附件第十一条甲方(乙方的)权利与义务11.1 甲方权利11.2 甲方义务11.3 乙方权利11.4 乙方义务第十二条验收与交付12.1 验收标准12.2 交付时间与方式第十三条款项的退还与扣除13.1 退还条件13.2 扣除金额与方式第十四条双方签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章14.3 日期第一部分:合同如下:第一条定义与术语1.1 工程款:指甲方按照合同约定,应支付给乙方的工程进度款及尾款。
1.2 补充协议:指双方就原合同内容进行的修改和补充。
1.3 年度:指2024年度,即2024年1月1日至2024年12月31日。
第二条工程款支付金额与时间2.1 支付金额:根据工程进度和质量验收结果,甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
2.2 支付时间:甲方应在每年的1月15日前支付当年度的工程款,具体支付时间由双方协商确定。
第三条支付方式3.1 银行转账:甲方将工程款通过银行转账的方式支付给乙方指定的账户。
甲方代付工程款协议书范本
![甲方代付工程款协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/5f02df6e3868011ca300a6c30c2259010202f3c1.png)
甲方代付工程款协议书甲方(付款方):____________________乙方(收款方):____________________鉴于甲方与乙方之间存在工程合作关系,为确保工程款的及时支付,甲乙双方经协商一致,达成以下代付工程款协议:一、代付工程款金额甲方同意代乙方支付工程款,代付金额为人民币:____元整(大写:____________________元整)。
二、代付期限甲方应在协议签订之日起____个工作日内,将代付工程款支付至乙方指定的银行账户。
三、支付方式甲方通过银行转账方式将代付工程款支付至乙方指定的以下银行账户:账户名称:____________________账号:____________________开户行:____________________四、乙方义务1. 乙方应确保所提供的银行账户信息真实、准确、有效。
2. 乙方应在收到甲方支付的工程款后,及时开具正规发票,并将发票交付甲方。
五、协议变更与解除1. 本协议一经签订,甲乙双方应严格履行。
如需变更或解除协议,应书面通知对方,并协商一致。
2. 如因不可抗力因素导致本协议无法履行,甲乙双方互不承担违约责任。
六、争议解决本协议履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________年____月____日。
工程款代付款协议书(必备13篇)
![工程款代付款协议书(必备13篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/eba472507f21af45b307e87101f69e314232fa4a.png)
工程款代付款协议书(必备13篇)工程款代付款协议书第1篇甲方:_____________________ 乙方:_____________________本着公平公正,诚实信用的原则,经甲、乙双方协商制定以下条款,供甲、乙双方共同遵守执行:一、工程名称:______________________________二、工程规模:(1)、_________建设工程:________________________ (2)、工程总造价(中标价):_____万元(大写:人民币柒拾肆万叁仟元整)。
三、付款方式:工程量完成一半付中标价款的40%,竣工验收合格后付中标价款的20%;___年年底付工程决算价款的20%;剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。
在施工过程中,根据工程需要,乙方提前10天通知甲方工程款拨付,甲方应按期拨付,每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。
甲方应严格按照该付款协议中规定年度付款方式全额付清,每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。
否则,乙方有权向甲方追偿,所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。
四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决,如发生争议协商解决,协商不成,起诉方可向______人民法院进行起诉。
五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,甲方的工程款支付完毕后自动失效。
六、本协议一式陆份,甲、乙双方各执贰份,_______住房和城乡建设局备案贰份。
甲方:_____________________乙方:_____________________日期:_____________________工程款代付款协议书第2篇甲方:_________________ 乙方:_________________根据甲乙双方协商达成协议如下:_________________一、抵顶资产情况1、该车为抵顶的。
工程款支付协议书标准版8篇
![工程款支付协议书标准版8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/c5083f485e0e7cd184254b35eefdc8d376ee1429.png)
工程款支付协议书标准版8篇基于平等、自愿、有偿原则,为确保工程结算准确性,甲方将工程造价结算工作交由乙方完成。
双方经商定达成共识条款。
此合作旨在规范结算流程,保障双方权益,以专业与负责的态度完成结算工作,为工程建设画上圆满句号,为后续合作奠定良好基础。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于工程款支付协议书的内容,希望能对大家有所帮助。
工程款支付协议书篇1甲方:____乙方:____本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:一、结算编制内容:奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式:乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。
三、结算费用的支付方式:乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。
移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任:1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任:1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他:乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程款付款协议
条款
在建设工程施工合同纠纷案件中,关于工程款的争议占据大多数。
审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项,查清这两个事实问题,案件基本上就能够迎刃而解。
建设工程造价动辄几千万元乃至上亿元,行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在,所以工程款大多是分数十次乃至上百次支付,付款方式也不尽统一,加之当事人财务管理混乱,查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。
特别是在施工过程中当事人之间因发生各种矛盾而导致关系恶化、配合欠缺时,繁重的对账工作只能通过法庭主持完成。
就审判实践所反映的情况来看,工程款主要通过银行账户、承包人有关人员或特定的第三方来支付,也有部分款项是通过以房屋抵偿或与应扣款项相抵销而视为支付。
这些支付方式都不同程度地存在着问题,应当引起承、发包双方的足够重视。
一、直接支付至承包人的指定账户。
发包人将工程款支付至承包人的指定账户,无论是转账、现金汇款还是使用票据,对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。
即使付款或收款的凭证不慎遗失,任何一方都可以到银行查询交易记录完成举证,法院也可以通过调查取证查清付款的详细信息。
然而,全部工程款都采用此种方式支付的情况却并不多见,原因在于建筑市场普遍存在着挂靠施工的现象,实际施工人只是借用建筑企业的资质,以其名义签订合同、开具发票和制作施工资料,被挂靠的企业与工程发包人之间实际上并无财务往来。
个别建筑企业为了便于实际施工人承建工程,专门为其设立分公司或单独开设账户,这样虽然在一定程度上可以规范款项往来,但毕竟有以合法形式掩盖非法目的之嫌,并且挂靠双方的本意是令彼此资金独立开来,而在法律意义上总公司与分公司的财产、债务具有同一性,这对双方而言都增加了很多不可预见的风险。
二、支付给承包人的有关人员。
发包人将工程款直接支付给实际施工人的情形较多。
除了实际施工人以外,承包人的财务人员、现场负责人或委托授权的其他人往往也会收取工程款。
个人收款常见的第一个问题是没有委托授权手续或手续不规范。
有的案件中,虽然发包人能够提供承包人有关人员收款的凭证,但是不能提供收款人的委托手续,或委托手续授权不明,由于施工队伍构成复杂、人员流动性大,根本无法找到收款人进行核实,甚至根本无法得知收款人的身份信息,则增加了发生纠纷的几率。
第二个问题是没有收款凭据或收款凭据不规范。
个人收款,一般是收取现金或票据,然后出具收条、收据或经签字的票据复印件。
如发包人收款后没有出具收条,
显然会导致承包人举证困难。
如收款凭据不能如实、完整地记载收款日期、金额、事由、方式等信息,也容易引发纠纷。
收款日期与实际不符、收款金额大小写不一致、收款事由未明确与工程的关联性等现象在审判实践中都有所反映,但发生几率相对较小。
收款人向发包人出具借条而非收条的情况也时有发生,实际上当事人之间仅存在建设工程施工合同关系,不存在借贷关系,出具借条的真实目的是预收工程款。
但即使通过书面证据只能认定为借款,也可以通过抵销而计入已付的工程款范围。
票据支付引发的纠纷则相对较多,除签发空头支票较为常见外,其他的不规范现象也在案件中有所反映。
一是签发转账支票时不填写收款人。
某建筑企业在向工程分包人签发转账支票时,虽然票据上记载有“不得转让”字样,但该企业并未填写收款人。
经几次流转后,由最后一手自行填写收款人信息后到银行办理转账。
尽管分包人在取得支票时已经在存根上签字,但其声称领取支票后因余额不足而将支票退还给总包单位。
法院经调查发现,最终的收款人不仅不是支票存根中记载的企业,而且与原、被告也从未发生过业务往来,支票上的内容根本无法如实反映支付情况。
二是转让银行承兑汇票时未进行背书。
在一起案件中,发包人未经背书,就将银行承兑汇票交付给承包人的经办人员,此后汇票多次流转也未背书。
背书内容上反映出的仅是该发包人将支票背书给最终的收款单位,既没有如实反映支票的流转过程,也无法证明支付款项的事实。
三是收取票据的凭证内容有失完整。
由于票据金额较大,流转速度较快,收取票据的凭证对证明款项的支付就十分重要。
一般来说,支票进行第一手流转时需在支票存根上签字,支票的后续流转及汇票的流转则需要另行开具收据。
实践中有的采用收条形式,载明票据编号、金额或附票据复印件;有的采用格式化的收款收据。
在一些收条和收据中,仅记载收取款项的事实,而未载明是采用票据支付的方式,从而引发关于票据与收条或收据是否指向同一笔款项的争议。
为充分发挥票据的功能,避免发生纠纷,使用票据付款时应当力求规范。
三、支付给特定的第三方
在履行合同过程中,发包人需要将一部分工程款支付给第三方,而承包人对此予以认可或应当认可的,同样具有法律上的效力。
1、支付给约定的第三方
发包人和承包人约定将工程款支付给第三方,该第三方通常是债权受让人、材料供应商、施工人员、供水供电单位、审计单位、材料检测单位、规费征收单位等,承包人对上述第三方负有债务,或发包人按约垫付了本应由承包人支付的费用。
实践中还出现过发包方提前向承包人支付工程款,但基于某种考虑而通过第三方过账的情况。
在双方约定将款项支付给第三方时,没有签订书面协议,或。