桩基础工程施工合同模板
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
桩基合作协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在其项目工程中采用桩基础施工技术，乙方具备相应的桩基础施工资质和技术能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方项目工程中的桩基础施工事宜达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议标的为甲方项目工程中的桩基础施工，具体施工内容、范围及要求详见附件一《桩基础施工方案》。
1.2 乙方承诺按照甲方要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
第二条施工工期2.1 本协议工期自甲方发出开工通知之日起计算，总工期为____个月。
2.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保按时完成施工任务。
2.3 因以下原因导致工期延误的，工期相应顺延：（1）甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等；（2）不可抗力因素；（3）甲方要求变更施工方案或设计；（4）乙方在施工过程中遇到特殊情况，经甲方同意。
第三条施工费用3.1 本协议施工费用总额为人民币____元整（大写：____元整），由甲方支付给乙方。
3.2 施工费用支付方式如下：（1）开工前支付合同总额的____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付已完成工程量的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总额的____%；（4）质保期满后，支付剩余的____%。
3.3 乙方应提供合法的税务发票，甲方在收到发票后五个工作日内支付相应款项。
第四条材料供应4.1 甲方负责提供施工所需的材料、设备等，并保证其质量符合国家相关标准。
4.2 乙方在施工过程中如需使用甲方提供的材料，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可使用。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
打桩施工合同范本大全
打桩施工合同范本大全合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行打桩施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求进行打桩施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、施工现场管理等。
1.4 工程规模：__________1.5 工程总投资：__________二、合同金额2.1 本工程合同金额为人民币大写：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额包括：人工费、材料费、设备费、施工管理费、利润及风险费用等。
2.3 合同金额的支付方式及支付进度按照双方协商确定的支付条款执行。
三、合同工期3.1 根据国家工期定额和使用需要，工程期限自__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日竣工，如遇特殊情况例外。
3.2 如遇不可抗拒的原因或非承包方原因（如工程变更、停电、停水等），工期顺延。
四、施工质量4.1 施工质量按照施工图要求及国家现行有关规定施工，甲方派员驻工地与乙方共同进行质量管理。
4.2 经技术有关部门监定如由乙方造成质量问题由乙方负责。
五、双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方进行施工管理；（2）甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分；（3）甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款；（4）甲方有权对乙方在工程施工中发生不良行为，以及对甲方信誉造成不良影响的进行适当的经济处罚。
5.2 乙方的权利和义务（1）乙方必须服从总包方的总包管理；（2）乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理；（3）乙方必须严格按照合同要求，完成承包范围内的施工内容；（4）乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工，确保安全文明施工，对质量安全负责；（5）乙方必须严格按政府、甲方、监理规定的流程规范施工；（6）乙方从场外向施工现场运输材料和设备，确保施工顺利进行。
桥梁桩基基础合同7篇
桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________________桥梁桩基基础工程。
（二）工程地点：位于_________________________。
（三）工程范围：包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。
二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。
详细工程量见合同附件之工程量表。
三、承包方式及工期要求（一）承包方式：乙方采用包工包料方式，承担本合同规定的全部工程施工任务。
（二）工期要求：本合同总工期为____日历天，自合同签订之日起计算。
如有延误须承担违约责任。
四、技术标准及验收标准（一）技术标准：遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。
（二）验收标准：工程完工后，按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币________元整（￥________元），为完成本合同所述工程内容的全部费用。
该价款为固定总价，不因任何因素调整。
具体金额按照合同附件的工程量表计算。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付款项，具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
六、工程质量及保修责任（一）乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。
（二）工程保修责任：本工程保修期限为_____年，保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
桩基础工程劳务施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：___________乙方（劳务施工单位）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方在桩基础工程劳务施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础工程劳务施工，包括但不限于桩基钻孔、灌注、验收等工序。
4. 工程承包范围：本工程桩基础工程劳务施工的全部工序。
二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期总天数：____天三、劳务施工内容1. 乙方负责本工程桩基础工程的钻孔、灌注、验收等工序的劳务施工。
2. 乙方应按照甲方提供的工程图纸、施工方案及国家相关规范进行施工。
3. 乙方应确保施工质量，达到国家或行业相关质量标准。
四、劳务施工人员1. 乙方应配备足够的施工人员，保证工程进度和质量。
2. 乙方应对施工人员进行技术培训和安全教育，确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识。
五、劳务施工费用1. 劳务施工费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 劳务施工费用包括但不限于以下内容：（1）施工人员工资；（2）施工材料费用；（3）施工机械设备租赁费用；（4）施工过程中产生的其他费用。
六、付款方式1. 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付劳务施工费用总额的____%作为预付款。
2. 工程施工过程中，甲方按月支付劳务施工费用的____%，每月支付金额为____元。
3. 工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内支付劳务施工费用总额的____%。
4. 合同终止后，甲方在____个工作日内支付劳务施工费用总额的____%。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付____元违约金。
桩基础工程施工合同6篇
桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
桩基础施工合同协议书范本
桩基础施工合同协议书范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方拟进行桩基础施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行桩基础施工工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求，完成桩基础施工工程。
2.2 乙方负责工程所需的材料采购、运输、保管及施工过程中的安全管理。
2.3 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程价款：3.2.1 合同签订后____天内，甲方支付工程总价款的____%作为预付款。
3.2.2 工程完成____%后，甲方支付工程总价款的____%。
3.2.3 工程竣工验收合格后____天内，甲方支付工程总价款的____%。
3.2.4 余款____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后____个月内无质量问题，甲方一次性支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请验收。
4.3 甲方应在收到竣工报告后____天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证明。
打孔桩基础合同5篇
打孔桩基础合同5篇篇1打孔桩基础合同一、甲方（委托方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
乙方（承包方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
二、有鉴于：1、甲方拟在_______________（工程名称）工程项目中委托乙方负责打孔桩基础施工工作；2、乙方具有从事打桩工程的相关资质，并有实际施工经验；3、甲乙双方经友好协商，就相关事项达成一致意见，自愿签订本合同；4、为保障双方的合法权益，根据国家相关法律法规和国家标准制定合同。
三、合同具体内容：1、工程地点：_______________（工程地址）。
2、工程总造价：_______________元。
3、工程内容：本合同所指的工程内容主要为打桩施工，包括但不限于打桩材料采购、施工现场布置、施工机械设备的安装和调试、作业人员配备等。
4、工程工期：本合同签订后，乙方应在_______________个工作日内完成全部工程设计、施工准备工作，并在_______________（施工天数）内按合同约定完成全部打桩工程。
5、合同价款及支付方式：（1）合同价款总金额为_______________元，具体分期支付方式为：自合同生效之日起，按照比例支付，首期支付比例为_______________%，中期支付比例为_______________%，尾款比例为_______________%。
（2）乙方应在每次付款后签署相关支付凭证，并与甲方存档备查。
6、合同违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
7、争议解决：本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至_______________（仲裁机构或法院名称）仲裁解决。
桩基工程施工合同(8篇)
桩基工程施工合同(8篇)桩基工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。
2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。
4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。
5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。
第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。
2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。
第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。
第七条工程结算1、如果施工过程中未发生甲方设汁变更，则合同工程量按照图纸设计工程量计算。
2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款按照甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。
3、结算价格调整方法：(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过部分的空桩按进行结算。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础工程施工合同模板本文是关于桩基础工程施工合同模板，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
桩基础工程施工合同xx一总施工(发包)单位：____________________________简称甲方分部施工(承包)单位：_______________简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，未明确各自的责任，互相配合，使工程施工顺利进行，保质保量完成本工程任务，经双方共同商定如下条款，共同遵守。
第一条：建设单位第二条：工程名称：__________________________________。
第三条：工程地点：：____________________。
第四条：工程范围：：_____________桩、桩径φ______________暂定桩长____________米。
条数_______________条、数量________________米、工程概算_____________万元。
第五条：承包方式：按__________包形式承包本工程的桩基部分：第六条：工程量的结算方式及单价(1)工程量的计算：由现场施工自然地面至桩尖(包括桩尖)的实际如图深度，按设计要求送桩_______________________________。
(2)单价：每米(立方)_________元，按双方现场签证桩记录的实际入土深度工程量结算，甲方必须指定代表负责现场签证_________________________。
第七条：工程的支付方式(1)甲方应在设备进场当天或试装之日支付_____万元给乙方作为设备进场费和材料款，然后按进度完成至____%时，支付工程造价的______%，完工前___天内付至总工程造价的____%，余款____%，在桩基础工程验收合格或桩基础完工_____天内一次性支付乙方。
(2)机械进退场费________台____________元。
(3)由于停水、电或变更设计，地质情况或四邻关系等原因而造成乙方停工，甲方应支付乙方停工损失费，定额台班______________元。
第八条：施工工期本合同施工工期为_____日(正常工作日)开工时间为_________年______月_______日，竣工时间为________年______月_______日。
第九条：甲方责任(1)负责该工程的所有报建工作，包括做好四邻关系工作，道路的占用损坏及围封施工、话线、电线及所影响施工的障碍物拆迁，桩位内的旧地基清楚，保证施工顺利进行，如因地下旧基础或地质原因造成断桩、烂桩需补桩甲方负责。
(2)负责做好施工场地“三通一平”提供施工生活用水、电，本工程施工用电总功率为_______千瓦，施工场地地耐力每平方米___________吨。
(3)负责向乙方提交施工图纸，地质勘察报告及有关技术资料，放线定桩位，及时解决乙方在施工过程中遇到的问题。
第十条：乙方责任(1)开工前熟悉施工图纸、地质资料并根据本工程的特点编制施工组织方案。
提供桩基使用证及施工人员的各种上岗证件。
(2)乙方必须严格按照国家“建筑安装工程及验收规范”按设计图纸要求进行施工，在施工过程中发现质量问题应及时向甲方反应，并接受甲方、设计单位指导、监督。
(3)乙方在施工过程中如出现质量及安全事故，若属于乙方责任的其经济损失应由乙方负责，如有争议时质量由质监部门仲裁，安全由建设主管部门和有关部门仲裁。
(4)乙方要指定专人做好施工的桩记录，工程竣工后应及时将资料整理好移交给甲方。
第十一条：其他事项(1)甲方负责协调各方面工作，并提供良好施工环境。
乙方应服从甲方统一指挥共同做好文明施工。
(2)若因设计变更、场地处理不及时、资金不能按期到位而导致材料无法供应造成停工、工期延误由甲方负责。
(3)因四邻危房、危墙等纠纷所引起的费用与责任，均与乙方无关。
(4)若因人力不可抗拒的自然灾害，经济责任和及本合同未详尽之处，双方应本着实事求是的精神协商妥善解决，双方确认修改签证或补充协议时本合同的组成部分。
第十二条：本工程施工机械______台、机号__________________________________________第十三条：本合同一式_______份、各执_______份、自双方签字起生效，验收结算支付完工程款后合同自然失效。
甲方：(xx)乙方(xx)甲方代表签名：乙方代表签名：年月日年月日桩基础工程施工合同xx二发包方: ___________________________(以下简称甲方)。
承包方: ___________________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。
一工程概况1工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。
2工程地点：xx乡xxxx。
3工程内容及质量：3# 3A# 4# 5# 6#桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。
二、承包工程期限具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，甲方不予任何补偿。
三、工程选价及标准1成桩每米190元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。
2成桩后甲方按排验收和清桩。
四、工程款的支付在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到80%，剩余部分在三个月内付清。
五、甲乙方的权利及义务1甲方指派技术人员负责放线。
2甲方由安全指导及检查的权利。
3乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。
4乙方必须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。
甲方概不负责。
5乙方应听从现场监理的监督和管理。
六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。
甲方代表签字：乙方代表签字：桩基础工程施工合同xx三建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，经甲乙双方协商，甲方将丹东海德热电厂锅炉房的桩基础工程的施工发包给乙方施工事宜，现达成一致。
为明确双方的权利与义务，特订立此合同，双方共同遵守。
第1条工程概况1.1工程名称：丹东海德电厂锅炉房桩基工程1.2工程地点：xxxx经xx1.3工程内容：桩基础工程1.4设计单位：xx热力工程设计研究院1.5监理单位：xx建设工程监理公司1.6承包方式：乙方包工、包料1.7技术要求：《建筑桩基础工程技术规程》第2条工程图纸2.1图纸提供日期：20xx年7月20日。
2.2图纸提供套数：桩基础xx壹套第3条双方驻工地代表3.1甲方驻工地代表委派人员名单：3.2甲方驻工地代表的权力和职责3.2.1联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;3.2.2代表甲方实施权力和职责;3.2.3监督现场施工质量;3.2.4协调工程生产计划，确定施工变更;3.2.5验收签证乙方工程技术资料;3.2.6协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。
3.3乙方驻工地代表人员名单：3.4乙方驻工地代表的权力和职责3.4.1联络甲方、协调施工现场的各项工作;3.4.2代表乙方实施权力和职责;3.4.3协助甲方现场管理工作;3.4.4负责协调管理部门的管理工作;3.4.5实施现场管理工作。
第4条工期4.1开工日期：20xx年7月21日。
4.2竣工日期：20xx年7月30日。
4.3由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误，则双方商定的上述工期相应顺延。
第5条合同价款5.1本合同价款的货币形式：人民币;5.2合同价款：本工程桩总费用为元。
(大写：叁拾陆万陆仟捌佰贰拾元整)。
本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整。
5.3合同预算依据《xx建筑预算定额(20xx)》;第6条付款方式：本合同双方签订完，乙方桩基及材料等进场并开始施工后，甲方支付工程总造价的30%工程款，待施工结束后，经甲方验收合格后，于一个月内结清该工程剩余所有款项。
第7条工程、材料质量及验收标准：7.1质量标准：工程质量及材料等级为优良同时必须符合国家相关规定的质量标准;乙方需按设计图纸和施工规范进行施工。
7.2验收：工程竣工后(此项目保温工程)，乙方须向甲方提交并申请验收，由甲方按合同约定的标准进行验收，验收合格后，双方可以结算。
第8条双方责任8.1甲方责任8.1.1保证乙方进入现场前施工场地的“三通一平”，其具体含义及说明如下：(1)路通：全部施工设备机具和工程材料能顺利进入施工现场;(2)电通：在施工现场提供容量不小于80KW的供电电源;(3)场地平整：场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走;8.1.2开工前清除施工场区范围内空中及地下不明障碍物，包括树根、混凝土面层等;8.1.3向乙方提供场区工程地质勘察报告，施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;8.1.4向乙方提供场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;8.1.5提供足够的材料堆放和加工场地;8.1.6按有关规范科学管理工程，施工期间及时协助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;8.1.7按期向乙方拨付工程款;8.1.8保护乙方有关技术不受侵害，未经乙方允许，不得将乙方提供的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。
8.2乙方责任：8.2.1严格按照有关施工规范和技术要求施工，保证满足工程质量要求;8.2.2安全生产，杜绝重大人身机械事故;8.2.3文明施工，保证施工现场场地整洁，成品不受破坏，及时对邻近建筑和地下管线的保护提出建议措施和要求;8.2.4保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;8.2.5协助甲方做好现场管理工作;8.2.6及时向甲方通报说明工程进度及有关情况;8.2.7按期完成外业施工和提交完整的竣工档案资料贰套;8.2.8接受各有关管理部门的检查和监督及管理;8.2.9乙方在签订合同后必须按合同规定日期完工，不能以任何理由延误工期。
8.3.0、严格按照工程设计图纸和国家规定的质量验收标准施工，确保工程质量达到合同约定质量验收标准。
8.3.1、乙方应服从甲方指挥，搞好现场文明施工，进场材料及人员由乙方自行看护和管理，并服从甲方的各项规定。
乙方施工人员进入施工现场要进行安全教育，持证上岗，认真遵守安全施工操作规程和行业施工规范进行施工，乙方因违反消防条例和违规操作造成的火灾事故及一切安全事故，均由乙方自行承担(包括赔偿经济损失和承担一切法律责任)。