07建设工程合同管理模拟试卷3
07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)参考答案及详解
07建设工程合同管理考试模拟试卷（三）参考答案及详解各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢07建设工程合同管理考试模拟卷（三）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）解题要点：p5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
解题要点：p10关于抵押物的规定中：a属于抵押人所有的房屋和其他地上定着物，可作为抵押物；b属于集体所有的土地使用权，不得抵押；c、d属于所有权、使用权不明的财产，不得抵押。
解题要点：pii（四）留置。
由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。
中间人约定和口头约定也不正确，只能通过法律规定。
解题要点：p12（三）施工预付款保证。
施工预付款保证担保金额应当与预付款金额相同，预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。
解题要点：p14在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。
fidic解题要点：p84一、监理人应完成的监理工监理工作。
1.附加工作。
附加工作是指与完成正，常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
包括由于非监理人原因而够加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。
2.额外工作。
额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
本题中abd属于附加工作，c属于额外工作。
解题要点：p86委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中（1）公正地维护有关方面的合法权益（选项a）；（2）派驻足够的人员从事监理工作（选项b）；（8）负责合同的协调管理工作（选项d）均为监理人的义务，而选项c的“附加工作与额外工作”虽然也是监理人必须履行的义务，但其不是委托监理合同中规定的工作，委托监理合同中约定的工作性质属于正常的嘲工作，故选项c不正确。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试一、选择题（每题1分，共20分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中，索赔通常发生在以下哪种情况？A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括：A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题（每题1分，共10分）6. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
（对）8. 索赔必须以书面形式提出。
（对）9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
（错）10. 合同的履行过程中，双方应保持沟通和协调。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷？13. 描述在建设工程合同中，如何有效进行风险管理。
四、案例分析题（每题20分，共40分）14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔，并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间，由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任，请为C公司提供合理的建议和措施。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第10次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是（）。
A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止2.合同法律关系的主体不包括()。
A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织3.【真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备4.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。
A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价5.FIDIC《施工合同条件》规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。
A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任6.工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。
这表明，目标规划具有()。
A.反复性B.循环性C.周期性D.动态性7.【真题】对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。
A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计8.FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。
A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％9.【真题】根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度2.【真题】根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%B.2%C.3%D.5%3.【真题】《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()。
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止4.【真题】根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。
A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人5.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。
A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延6.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。
A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告7.项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。
A.管理目标B.管理层次C.管理权限D.管理效益8.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。
07建设工程合同管理模拟试卷3
07建设工程合同管理模拟试卷3一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.企业法人（）取得法人资格。
A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。
该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。
在这一例中，下列表述中正确的是（）。
A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失B.上级公司直接赔偿丙的损失C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理4.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.建设工程一切险的投保人在国内（采用《建设工程施工合同（示范文本）》）和国外分别是（）。
A.承包商、承包商B.发包人、承包商C.发包人、发包人D.承包商、发包人7.订立合同过程中，（）是要约。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书8.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。
建设工程合同管理模拟试卷
建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么？– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中，建设工程合同主要包括哪些方面？– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中，施工单位的主要责任是什么？– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中，如何保证质量符合合同要求？– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中，如何有效控制工程进度？– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。
2.建设工程合同管理中，项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。
3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求，安全、经济地完成建设工程。
4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查，确保施工符合合同要求。
5.在建设工程合同管理中，合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致，并办理相关手续。
三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。
建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。
首先，在合同签订阶段，甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商，并达成合同意向，最终签订建设工程合同。
其次，在合同履行阶段，施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工，监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。
最后，在合同验收阶段，甲方对建设工程进行验收，确保工程达到合同约定的要求，并支付相应的款项。
07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)
07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)精选公文范文07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解) 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)} % J Yy(资/料来.源,于:ｇzu５2１学;习/网:工程考试;监理工程师 ]ｇzu５2１.ｃoｍ} % J Yy07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．d解题要点：p4 2．法人。
企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
2．d解题要点：p9(二)抵押。
1．抵押的概念。
抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。
这是抵押与质押的区别。
因此，抵押并没有使项目的占有权发生改变，选项a、b错误。
p10当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。
本题为房地产项目，因此，抵押合同自登记之日起生效。
答案为d。
3．d解题要点：p6(一)代理的概念和特征。
4．被代理人对代理行为承担民事责任。
代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
上级公司与乙工厂属于被代理和代理的关系，乙工厂行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务，故法律后果应由被代理人，即上级公司承担。
同时由于乙工厂与建筑公司丙签订合同，故应由乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理。
4．d解题要点：p6～p7法律事实包括行为和事件。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(三)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（三）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。
A．建筑物B．施工工程技术C．施工工程款D．工程施工行为【参考答案】D【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。
2．下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。
A．设计单位B．工程咨询单位C．监理单位D．材料设备供应单位【参考答案】A【参考解析】建设工程合同可以从不同的角度进行分类。
从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。
按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
本题中，设计单位为建设工程设计合同的主体。
3．在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。
A．业主B．承包商C．监理人D．发包人【参考答案】B【参考解析】在国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。
如FIDIC《施工合同条件》要求，承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。
4．保险的目的是（）。
A．分散危险B．回避风险C．避免风险D．获得保费【参考答案】A【参考解析】保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。
保险的目的是为了分散危险，因此，危险的存在是保险产生的前提。
5．建筑工程一切险合同属于（）。
A．财产保险合同B．人身保险合同C．财产及人身保险合同D．国内建筑、安装工程保险合同【参考答案】A【参考解析】财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
建设工程合同管理模拟
建设工程合同管理模拟一、背景介绍随着我国经济的快速发展，建设工程项目的数量和规模不断扩大，建设工程合同管理的重要性日益凸显。
为了提高合同管理水平和防范合同风险，本文将结合一道建设工程合同管理模拟试题进行分析和解答。
二、模拟试题1. 甲公司（以下简称“委托人”）委托乙公司（以下简称“承包人”）承担一项建设工程项目。
根据合同约定，委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。
下列选项中，不属于委托人义务的是：A. 与承包人做好协调工作B. 为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定C. 为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作D. 负责建设工程的所有外部关系的协调工作2. 监理酬金的直接成本具体包括以下哪些内容：A. 管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资B. 经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C. 监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等D. 其他行政活动经费3. 下列关于建设工程合同生效时间的说法，正确的是：A. 合同施工之日B. 合同起草之日C. 合同交换之日D. 合同签字之日4. 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的：A. 一般规律B. 基本规律C. 内在规律D. 外在规律5. 不属于建设工程设计合同范本主要条款的内容是：A. 订立合同依据的文件B. 工程概况C. 委托设计任务的范围和内容D. 发包人应提供的有关资料和文件6. 合同签订后多少天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金？A. 3天B. 5天C. 10天D. 15天7. 发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足条件。
下列选项中，错误的是：A. 设计的施工图达到规定的设计深度B. 存在质量问题C. 满足施工要求D. 符合国家标准8. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由谁承担？A. 工程师B. 承包人C. 工程师和承包人D. 发包人9. 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。
A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％2.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。
A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确3.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。
A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔4.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。
A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后5.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。
A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务6.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。
A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理7.发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。
A.7B.14C.28D.308.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
建设工程合同管理考试模拟卷(三)
建设工程合同管理考试模拟卷（三）一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最切合题意）1.建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（）。
A.物B.智力成就C.行为D.财2.以下财富中，（）作为抵押物进行抵押A.抵押人所有的房子B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财富D.抵押人所有的支票3.留置权是经过（）产生的。
A.法律规定B.合同商定C.中间人商定D.口头商定4.工程建设的过程中，（）保证的金额是能够随时间变化的。
A.施工招标保证B.施工合同的履约保证C.施工预支款保证D.工程保险5.FIDIC《施工合同条件》要求，由（）投保建筑工程全部险。
A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理6.以下对于合同公证与鉴证的同样点与区其余说法正确的选项是（）。
A.公证一般推行自发申请原则，鉴证反之B.鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与鉴证的效劳等同D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效劳7.我国合同法例定要约奏效的原则是（）时。
A.发出要约B.要约抵达对方C.对方认识要约内容D.对方作出承诺8.假如当事人两方采纳合同书形式订立合同时，（）日合同建立。
A.要约奏效B.承诺奏效C.两方当事人署名或许xxD.附奏效限期的合同限期界至9.合同奏效应当具备的条件不包含（）。
A.当事人拥有相应的民事权益能力和民事行为能力B.意思表示真切C.不违犯法律或许社会公共利益D必需采纳必定的合同形式10.A 公司受权其采买员甲到B 公司购置一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 B 公司订立了购置一批电视机的合同，发生纠葛后，应当（）A.要求甲支付电视机的货款B.A 公司向 B 公司无偿退货C.由 B 公司交托计算机， A 公司支付计算机的货款D.由 B 公司交托电视机， A 公司支付电视机的货款11.在以下几种情况中，（）合同是可改正的合同。
建设工程合同管理考试模拟试卷
一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以（）的罚款。
A.20万以下B.20万以上50万以下C.项目合同金额的5‰D.项目合同金额的10‰2.商标的构成要素不包括（）。
A.商标的名称B.商标的图案C.商标的颜色D.商标的使用范围3.下列合同中，属于从合同的是（）。
A.买卖合同B.借款合同C.保证合同D.承揽合同4.甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。
以下说法正确的是（）。
A.依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权B.乙有权行使同时抗辩权C.甲违约在先，乙有权解除合同D.乙得行使不安抗辩权5.根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是（）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.投标价格低于成本D.投标价格最低6.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是（）。
A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存C.配备劳动防护用品D.由从业人员个人缴纳工伤社会保险7.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理？（）A.责令改正，处以罚款B.责令停止施工C.吊销资质证书D.没收违法所得8.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。
A.10日B.15日C.30 日D.60日9.股份有限公司的权力机构是（）。
A.股东大会B.股东会C.董事会D.监事会10.接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过（）考核审查合格后，颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门B.市级以上环保行政主管部门C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门D.国务院环保行政主管部门11.施工准备阶段监理工作应包括（）。
A.进行设计交底B.施工测量放线C.审批工程开工D.制定施工方案12.建设工程节约投资的可能性在（）阶段最大。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题以下是一份建设工程合同管理的模拟试题：一、选择题（每题2分，共10分）1. 下列哪项不是建设工程合同中常见的风险类型？A. 设计变更风险. 施工技术风险C. 市场价格波动风险D. 自然灾害风险2. 在建设工程合同管理中，以下哪个环节不属于合同履行阶段的管理内容？A. 工程进度控制. 质量监督C. 合同变更管理D. 项目前期策划3. 若承包商未能按照合同约定时间完成工程，以下哪种做法不符合民法典律规定？A. 要求承包商支付违约金. 直接解除合同C. 与承包商协商延期事宜D. 对延误原因进行调查后再做决定4. 在建设工程合同中，索赔通常是指：A. 发包人向承包人提出的额外费用要求. 承包人因合同变更向发包人提出的额外费用要求C. 任何一方因对方违约而提出的损失补偿要求D. 第三方因工程影响向双方提出的损害赔偿要求5. 关于合同争议解决方式，下列说法正确的是：A. 只能通过诉讼解决. 只能通过仲裁解决C. 可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决D. 必须首先通过协商解决二、案例分析题（每题10分，共40分）案例一：某建筑工程项目，在施工过程中遇到了不可预见的地质条件，导致工程进度严重滞后。
承包商向发包人提出了工期延长和额外成本的索赔。
6. 作为项目经理，你会如何处理这一索赔请求？请简述处理流程。
案例二：在一项基础设施项目中，由于设计单位提供的图纸存在错误，导致施工单位返工，增加了大量成本。
7. 根据民法典的相关规定，施工单位应如何进行合理索赔？请列出具体的步骤和方法。
案例三：在一次大型商业综合体建设项目中，由于市场原材料价格大幅上涨，原定的合同金额已无法满足实际需要，双方需要重新协商合同条款。
8. 作为业主代表，你会如何启动合同重新协商的过程？在协商过程中应该注意哪些问题？案例四：某工程项目在竣工验收阶段，发现部分工程质量不符合合同规定的标准。
9. 作为项目管理团队的一员，你应该如何协调发包人和承包人之间的关系，以确保问题得到妥善解决？三、论述题（每题15分，共30分）10. 试述在建设工程合同管理中，如何有效识别和控制合同风险？11. 结合你的工作经验，谈谈你认为在建设工程合同管理中最容易出现的问题有哪些，并提出相应的解决策略。
建设工程合同管理模拟试卷
07建设工程协议管理模拟试卷2一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程勘察协议法律关系的客体是指（）。
A.物B.智力成果C.行为D.财2.对解决建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.通过公证的还款协议D.通过鉴证的还款协议3.施工公司的项目经理指挥失误，给建设单位导致损失的，建设单位应当规定（）补偿。
A.施工公司B.施工公司的法定代表人C.施工公司的项目经理D.具体的施工人员4.保证协议的当事人是指（）。
A.协议当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人5.下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人依法承包的荒山土地使用权C.抵押人依法被监管的财产D.学校、医院等教育、医疗设施6.施工协议示范文本中规定，由（）投保建筑工程一切险。
A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理7.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面协议。
在施工任务完毕后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（）。
A.尚无协议关系B.协议没有成立C.协议已经成立D.由于法律规定建设工程协议应当采用书面形式，故发包人不承担责任8.根据我国《协议法》的有关规定，下列（）情形的要约可以撤消。
A.重要约已经到达受要约人B.要约人拟定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤消D.受要约人有理由认为要约是不可撤消的，并已经为履行协议作了准备工作9.假如法律和当事人双方对协议的形式、程序均没有特殊规定期，（）日协议成立。
A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的协议期限界至10.一个买卖协议按照市场行情约定价格，2023年2月1日订立协议时约定价格为每公斤200元，协议规定2023年4月1日交货，但卖方延迟1个月，2023年5月1日才交货，2023年4月1 日时的市场价格为每公斤210元，2023年5月1日时的市场价格为每公斤220元，逾期交货1个月的违约金为每公斤10元，买方应按照每公斤（）元向卖方付款。
建设工程合同管理模拟试卷
建设工程合同管理模拟试卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 保障工程质量. 控制工程成本C. 维护合同双方的合法权益D. 确保工程按期完成2. 在建设工程合同中，以下哪项不属于合同的主要条款？A. 工程范围. 合同价格C. 违约责任D. 施工工艺3. 合同履行过程中，如需变更合同内容，应当遵循的原则是：A. 双方协商一致. 按照原合同执行C. 单方面决定D. 由第三方裁定4. 关于工程索赔，以下说法错误的是：A. 索赔通常发生在合同履行过程中. 索赔必须以书面形式提出C. 索赔金额可以随意确定D. 索赔应基于合同约定或法律规定5. 合同争议解决的首选方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同管理的基本内容包括：A. 合同的签订. 合同的履行监督C. 工程款的支付D. 合同的变更与解除7. 下列哪些情况可能导致合同无效？A. 违反法律强制性规定. 恶意串通损害他人利益C. 合同标的不明确D. 合同未经公证8. 合同履行过程中可能产生的风险包括：A. 设计变更. 材料价格上涨C. 不可抗力事件D. 施工技术问题9. 有效的合同管理措施包括：A. 定期召开协调会议. 建立合同档案管理系统C. 加强现场监管力度D. 及时处理合同争议10. 合同争议解决的途径包括：A. 友好协商. 提交仲裁委员会仲裁C. 向人民法院提起诉讼D. 请求行业协会调解三、判断题（每题1分，共10分）11. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）12. 合同中的违约金可以由双方协商确定。
（对）13. 不可抗力事件的发生，可以免除当事人的违约责任。
（对）14. 所有合同争议都必须通过法院解决。
（错）15. 合同管理应贯穿于建设工程的全过程。
（对）四、简答题（每题10分，共20分）16. 请简述建设工程合同管理的重要性。
17. 描述一种常见的合同争议及其解决办法。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试考试时间：120分钟考试科目：建设工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚信原则D. 动态管理原则2. 在建设工程合同中，关于合同文件的组成，下列说法正确的是（）。
A. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款B. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、施工图纸C. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同通用条款、施工图纸D. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款及附件3. 下列关于合同履行的原则，说法错误的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平交易原则D. 先履行后付款原则4. 合同的变更应当满足的条件不包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同的变更内容符合法律法规C. 合同的变更内容符合合同约定D. 合同已履行完毕5. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政诉讼解决6. 在建设工程合同中，关于合同价格的调整，下列说法正确的是（）。
A. 工程量增减导致的费用变化，由承包人承担B. 工程变更导致的费用变化，由发包人承担C. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由承包人承担D. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由发包人承担7. 下列关于合同索赔的说法，正确的是（）。
A. 索赔事件发生后，承包人应当在合同约定的时间内向发包人提出索赔B. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的1个月内向发包人提出索赔C. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的2个月内向发包人提出索赔D. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的3个月内向发包人提出索赔8. 在建设工程合同中，关于工程质量的保证，下列说法正确的是（）。
A. 承包人应当对工程质量承担终身责任B. 承包人应当对工程质量承担主要责任C. 发包人应当对工程质量承担主要责任D. 发包人和承包人共同对工程质量承担责任9. 下列不属于合同违约责任的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
07建设工程合同管理模拟试卷3一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.企业法人（）取得法人资格。
A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。
该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。
在这一例中，下列表述中正确的是（）。
A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失B.上级公司直接赔偿丙的损失C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理4.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.建设工程一切险的投保人在国内（采用《建设工程施工合同（示范文本）》）和国外分别是（）。
A.承包商、承包商B.发包人、承包商C.发包人、发包人D.承包商、发包人7.订立合同过程中，（）是要约。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书8.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。
A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后9.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任10.法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。
A.该代表行为一律无效B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效11.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。
A.订立施工合同B.开始施工C.确认无效D.下达停工令12.对于建设工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（）确认无效。
A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位13.可撤销的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。
A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会14.订立施工合同时，发包人与承包人在合同中商议以2辆汽车抵付一部分工程款，但是对于支付地点没有做出明确约定。
合同生效后，双方通过协商也未达成一致。
工程款结算后，只剩这2辆汽车，发包人认为应由承包人来提取，承包人认为应由发包人送达，则这2辆汽车的支付应在（）履行。
A.发包人所在地B.承包人所在地C.合同订立地D.非发包人所在地与承包人所在地的第三地15.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是（）A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权16.在下列解决合同纠纷的方式中，（）是不以双方自愿为前提的。
A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼17.在解决施工合同纠纷的仲裁过程中，当事人提出证据证明对方当事人隐瞒了足以影响公证裁决的证据的时候，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构18.下列关于招标代理机构的说法正确的是（）。
A.招标代理机构可以不是法人组织B.招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所C.招标代理机构可以不具备组织评标的能力D.招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”19.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册20.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件21.一般情况下，（）应当由招标人完成。
A.向中标人发出中标通知书B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人22.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。
A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价23.《建设工程委托监理合同》标准条件规定“受托人”是指（）。
A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的一方24.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（）。
A.向委托人支付使用费并归还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人25.下列关于监理合同的有效期的说法正确的是（）。
A.建设工程委托监理合同中注明“本合同自×年×月×日开始实施，至×年×月×日完成”，此期限即指监理合同的有效期B.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以约定的日历天数为标准确定的C.监理合同的有效期既监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定D.如果双方未在专用条款中另行约定，在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作26.依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（）。
A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故27.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。
A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作28.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验29.设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。
发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（）。
A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C.发包人应支付合同价50 9／6的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费30.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。
A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书31.某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工，而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺，因此对此工艺成本均心中无底。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，双方应采用（）合同。
A.可调价格B.固定价格C.单价D.成本加酬金32.在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（）。
A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线的保护33.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以（）。
A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工34.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。
‘A.要求承包人拆除B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延35.某工程合同约定由发包人供应混凝土，混凝土进入施工现场后，经过了承包人检查试验并通过，但是在使用过程中，承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题，则（）。
A.发包人承担重新采购的追加合同价款，承包人负责拆除重建的费用，工期相应顺延B.发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用，工期相应顺延C.承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用，工期不予顺延D.发包人承担重新采购的追加合同价款，承包人负责拆除重建的费用，工期不予顺延36.在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（）承担。
A.承包人B.发包人C.工程师D.工程师与发包人共同37.工程师对已经隐蔽的工程进行重新检验原则上不应影响施工正常进行。
如果实际影响了施工的正常进行，检查检验表明质量合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（）。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿38-因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。
承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。
工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（）。
A.继续后续工作的施工B.向发包人发出请求复工的通知C.向工程师再次发出请求复工的通知D.向发包人发出解除合同的通知39.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是（）。