建筑施工2013年版合同
《广州市建设工程施工合同》示范文本穗建筑[2013]598号
![《广州市建设工程施工合同》示范文本穗建筑[2013]598号](https://img.taocdn.com/s3/m/052b5e210912a2161479296b.png)
SF-2013-0204 合同编号：广州市建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程编号：工程地点：发包人：承包人：广州市城乡建设委员会制定广州市工商行政管理局二〇一三年四月目录第一部分协议书一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、组成合同的文件 (2)七、词语含义 (2)八、承包人承诺 (2)九、发包人承诺 (2)十、合同生效 (3)第二部分通用条款一、总则 (4)1. 定义 (4)2. 合同文件及解释 (9)3. 阅读、理解与接受 (9)4. 语言及适用的法律、标准与规范 (10)5. 施工设计图纸 (10)6. 通讯联络 (11)7. 工程分包 (12)8. 现场查勘 (13)9. 招标错失的修正 (13)10. 投标文件的完备性 (14)11. 文物和地下障碍物 (14)12. 事故处理 (15)13. 交通运输 (16)14. 专项批准事件的签认 (16)15. 专利技术 (17)16. 联合的责任 (18)17. 保障 (18)18. 财产 (18)二、合同主体 (19)19. 发包人 (19)20. 承办人 (20)21. 现场管理人员任命和更换 (22)23. 监理工程师 (24)24. 造价工程师 (25)25. 承包人代表 (27)26. 指定分包人 (27)27. 承包人劳务 (28)三、担保、保险与风险 (30)28. 工程担保 (30)29. 发包人风险 (31)30. 承办人风险 (31)31. 不可抗力 (32)32. 保险 (33)四、工期 (34)33. 进度计划和报告 (35)34. 开工 (35)35. 暂停施工和复工 (36)36. 工期和工期延误 (38)37. 加快进度 (39)38. 竣工日期 (40)39. 提前竣工 (41)40. 误期赔偿 (41)五、质量与安全 (42)41. 质量与安全管理 (42)42. 质量标准 (42)43. 工程质量创优 (43)44. 工程的照管 (43)45. 安全文明施工 (44)46. 测量放线 (46)47. 钻孔与勘探性开挖 (47)48. 发包人供应材料和工程设备 (47)49. 承包人采购材料和工程设备 (49)50. 材料和工程设备的检验试验 (50)51. 施工设备和临时设施 (51)52. 工程质量检查 (52)53. 隐蔽工程和中间验收 (53)54. 重新验收和额外检查检验 (54)55. 工程试车 (54)56. 工程变更 (56)57. 竣工验收条件 (58)58. 竣工验收 (58)59. 缺陷责任与质量保修 (61)六、造价 (63)60. 资金计划和安排 (63)61. 工程量 (63)62. 工程计量和计价 (64)63. 暂列金额 (65)65. 暂估价 (66)66. 提前竣工奖与误期赔偿费 (67)67. 工程优质费 (67)68. 合同价款的约定与调整 (68)69. 后继法律变化事件 (69)70. 项目特征描述不符事件 (69)71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件 (69)72. 工程变更事件 (70)73. 工程量偏差事件 (71)74. 费用索赔事件 (72)75. 现场签证事件 (74)76. 物价涨落事件 (75)77. 合同价款调整程序 (76)78. 支付事项 (77)79. 预付款 (78)80. 安全文明施工费 (79)81. 进度款 (80)82. 竣工结算 (81)83. 结算款 (83)84. 质量保证金 (84)85. 最终清算款 (84)七、合同争议、解除与终止 (85)86. 合同争议 (85)87. 合同解除 (87)88. 合同解除的支付 (89)89. 合同终止 (90)八、其他 (90)90. 缴纳税费 (91)91. 保密要求 (91)92. 廉政建设 (92)93. 禁止转让 (92)94. 合同份数 (93)95. 合同备案 (93)第三部分专用条款1. 定义 (94)2. 合同文件及解释 (94)4. 语言及适用的法律、标准与规范 (94)5. 施工设计图纸 (94)6. 通讯联络 (95)7. 工程分包 (95)13. 交通运输 (95)14. 专项批准事件的签认 (96)19. 发包人 (96)20. 承包人 (97)21. 现场管理人员任命和更换 (97)22. 发包人代表 (98)23. 监理工程师 (98)24. 造价工程师 (98)25. 承包人代表 (98)26. 指定分包人 (99)28. 工程担保 (99)31. 不可抗力 (99)32. 保险 (99)33. 进度计划和报告 (100)34. 开工 (100)35. 暂停施工和复工 (100)36. 工期及工期延误 (100)38. 竣工日期 (100)42. 质量标准 (100)45. 安全文明施工 (100)46. 测量放线 (100)48. 发包人供应材料和工程设备 (101)49. 承包人采购材料和工程设备 (101)50. 材料和工程设备的检验试验 (101)51. 施工设备和临时设施 (101)53. 隐蔽工程和中间验收 (101)55. 工程试车 (102)56. 工程变更 (102)58. 竣工验收 (102)59. 缺陷责任与质量保修 (102)61. 工程量 (103)63. 暂列金额 (103)65. 暂估价 (103)66. 提前竣工奖与误期赔偿费 (103)67. 工程优质费 (103)68. 合同价款的约定与调整 (104)72. 工程变更事件 (104)73. 工程量偏差事件 (104)75. 现场签证事件 (104)76. 物价涨落事件 (105)78. 支付事项 (105)79. 预付款 (105)80. 安全文明施工费 (105)81. 进度款 (106)82. 竣工结算 (106)83. 结算款 (106)84. 质量保证金 (106)85. 最终清算款 (107)86. 合同争议 (107)91. 保密要求 (107)94. 合同份数 (107)第四部分附件附件一联合体施工协议书 (109)附件二发包人供应材料和工程设备一览表 (111)附件三工程质量保修书 (112)附件四廉政合同 (114)格式 1 履约保函 (116)格式 2 支付担保 (117)格式 3 预付款担保 (118)格式 4 工程项目一览表 (119)格式 5 承包人派驻现场管理人员及技术骨干名单 (120)格式 6 分包人资格报审表 (121)格式7 施工组织设计（方案）报审表 (122)格式8 工程开工/复工报审表 (123)格式9 暂停施工令 (124)格式10 工期索赔申请表 (125)格式11 工期索赔审批表 (126)格式12 材料/工程设备报审表 (127)格式13 隐蔽工程/中间验收报告 (128)格式14 工程变更报审表 (129)格式15 工程变更令 (130)格式16 工程竣工验收申请报告 (131)格式17 工程竣工验收记录 (132)格式18 工程接收证书 (133)格式19 暂列金额确认表 (134)格式20 计日工记录 (135)格式21 材料/工程设备暂估价调整表 (136)格式22 专业工程暂估价调整表 (137)格式23 费用索赔申请表 (138)格式24 费用索赔审批表 (139)格式25 已完工程款额报告 (140)格式26 已完工程款额明细表 (141)格式27 支付申请 (142)格式28 支付证书 (143)格式29 支付统计表 (144).第五部分补充条款第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北省建设工程施工合同2013年版(示范文本)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书1一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准1五、合同价款1六、项目经理2七、组成合同的文件2八、词语含义2九、承诺2十、签订时间2十一、签订地点2十二、补充协议2十三、合同生效2十四、合同份数2第二部分通用条款41. 总则41. 1 定义41. 2 合同文件及解释71. 3 语言文字81. 4 适用的法律、标准与规范81. 5 通讯联络81. 6 工程分包81. 7 发包人提供资料91. 8 图纸和承包人文件91. 9 投标文件的完备性101. 10 文物和地下障碍物101. 11 事故处理111. 12 专利权111. 13 联合的责任111. 14 保障121. 15 财产121. 16 交通运输122. 发包人132. 1 发包人工作132. 2 发包人代表142. 3 发包人人员142. 4 材料设备的提供142. 5 资金来源证明及支付担保142. 6 发包人支付合同款152. 7 组织竣工验收152. 8 现场统一管理协议152. 9 发包人未尽义务的责任153. 承包人153. 1 承包人工作153. 2 项目经理163. 3 承包人人员173. 4 承包人劳务173. 5 承包人现场查勘193. 6 承包人实施工作193. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排193. 8 承包人对设计图纸的使用和要求193. 9 承包人提供设计图纸及其责任193. 10 承包人为发包人的人员提供配合203. 11 履约担保203. 12 承包人未尽的义务204. 监理工程师204. 1 发包人对监理工程师授权204. 2 监理工程师职权204. 3 监理工程师职权限制214. 4 监理工程师指令214. 5 承包人执行监理工程师指令214. 6 监理工程师代表任命和撤回224. 7 监理工程师职权委托224. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任225. 造价工程师225. 1 发包人对造价工程师授权225. 2 造价工程师职权225. 3 造价工程师职权限制225. 4 造价工程师指令235. 5 承包人执行造价工程师指令235. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任236. 工程质量236. 1 质量的管理236. 2 质量目标246. 3 隐蔽工程和中间验收246. 4 检查和返工256. 5 重新检验和额外检验257. 安全生产、文明施工与环境保护267. 1 安全生产和文明施工267. 2 职业健康277. 3 环境保护288. 工期和进度288. 1 施工组织设计288. 2 进度计划和报告298. 3 开工298. 4 放线308. 5 工期和工期延误308. 6 不利物质条件318. 7 异常恶劣的气候条件328. 8 暂停施工和复工328. 9 加快进度338. 10 竣工日期338. 11 误期赔偿349. 造价349. 1 资金计划和安排349. 2 工程量349. 3 工程计量349. 4 暂列金额359. 5 计日工359. 6 提前竣工奖与误期赔偿费369. 7 合同价款的约定与调整因素379. 8 工程数量的偏差379. 9 工程变更389. 10 合同价款调整方法399. 11 后继法律、法规、规定引起的调整409. 12 支付事项409. 13 预付款419. 14 安全生产、文明施工措施费419. 15 进度款429. 16 索赔439. 17 竣工结算与结算款449. 18 质量保证金4510. 材料与设备4510. 1 发包人供应材料、设备4510. 2 承包人采购材料、设备4610. 3 样品4710. 4 材料与设备专用要求4810. 5 材料、设备的检验4811. 验收和工程试车4811. 1 分部分项工程验收4811. 2 竣工资料4911. 3 竣工验收4911. 4 工程试车5011. 5 提前交付单位工程的验收5111. 6 施工期运行5111. 7 竣工退场5112. 缺陷责任与保修5212. 1 缺陷责任期5212. 2 质量保修5213. 违约5313. 1 发包人违约5313. 2 承包人违约5413. 3 第三人造成的违约5514. 不可抗力5614. 1 不可抗力的因素5614. 2 不可抗力处理程序5614. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担5614. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任5615. 保险5715. 1 工程保险5715. 2 工伤保险5715. 3 其他保险5715. 4 持续保险5715. 5 未按约定投保的补救5715. 6 通知义务5716. 合同争议、解除与终止5816. 1 合同争议5816. 2 合同解除6016. 3 合同解除的支付6116. 4 合同终止6217. 其他6217. 1 缴纳税金、规费6217. 2 保密要求6217. 3 廉政建设63第三部分专用条款651. 总则652. 发包人663. 承包人684. 监理工程师695. 造价工程师696. 工程质量708. 工期和进度709. 造价7110. 材料与设备7411. 验收和工程试车7412. 缺陷责任与保修7513. 违约7514. 不可抗力7615. 保险7616. 合同争议、解决与终止7717. 其他77第四部分附件78附件1承包人承揽工程项目一览表78附件2 房屋建筑工程质量保修书79附件3履约担保81附件4 预付款担保82附件5 支付担保83第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
2013一0201建筑承包合同书模板
建筑承包合同书甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行建筑工程的施工，乙方具备相应的建筑施工能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包甲方建筑工程事宜达成如下合同条款：一、工程名称：____________________二、工程地点：____________________三、工程内容：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和相关技术要求，完成建筑工程的施工任务，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等。
四、承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程，即乙方负责提供施工所需的全部材料、设备及劳动力。
五、工程期限：本工程自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
六、合同金额：本工程的合同总金额为人民币（大写）____________________元整（￥__________元）。
七、付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：1.合同签订后，甲方支付乙方合同金额的____%作为预付款。
2.工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%。
3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方至合同金额的____%。
4.余款____%作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后无质量问题一次性支付给乙方。
八、工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，达到合格标准。
如工程质量未达到约定标准，乙方应负责无偿返工直至合格。
九、安全施工：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
十、违约责任：如任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
十一、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十二、其他约定：____________________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建设工程合同版本对比
建设工程合同版本对比一、引言建设工程合同是建设单位和施工单位之间约定建设工程的施工、质量、安全、进度和投资等内容的合同。
在我国，建设工程合同的示范文本由住房和城乡建设部、工商总局等部门制定并发布。
近年来，为了适应建筑市场的发展和变化，我国不断对建设工程合同示范文本进行修订和完善。
本文将对2013版和2017版建设工程施工合同示范文本进行对比，以帮助读者更好地了解和应用这两个版本。
二、2013版与2017版建设工程施工合同示范文本的对比1. 合同协议书两个版本的合同协议书都包括以下内容：合同主体、工程概况、合同条款、合同价款、合同履行、违约责任、争议解决等。
在这些方面，两个版本的基本结构是一致的。
2. 通用合同条款（1）工程质量2013版通用合同条款中，工程质量的要求较为简洁，主要强调施工单位应按照设计文件和规范要求施工，保证工程质量。
而2017版通用合同条款对工程质量的要求进行了细化，增加了对施工单位质量管理体系和质量保证措施的要求，明确了工程质量验收标准和程序。
（2）工程进度2013版通用合同条款对工程进度的要求较为简单，主要规定了施工单位应按照合同约定的工期完成工程。
而2017版通用合同条款对工程进度的要求进行了详细规定，明确了施工单位应编制施工进度计划，并报建设单位批准。
同时，增加了对工期延误和提前完成工程的规定。
（3）合同价款2013版通用合同条款对合同价款的规定较为简单，主要明确了合同价款的支付方式和时间。
而2017版通用合同条款对合同价款的规定进行了详细规定，明确了合同价款的构成、支付方式、支付时间等内容。
3. 专用合同条款2017版专用合同条款在2013版的基础上进行了修订和完善，主要体现在以下几个方面：（1）工程质量保证金2017版专用合同条款对工程质量保证金的收取、退还和扣除进行了详细规定，明确了工程质量保证金的比例、预留、抵扣、缺陷责任期的起算及责任期内不履行修复义务的处理等。
(截至2013年住建部最新)建设工程施工劳务分包合同范本完整全文版
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局目录1、劳务分包人资质情况 (3)2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 (3)3、分包工作期限 (3)4、质量标准 (4)5、合同文件及解释顺序 (4)6、标准规范 (4)7、总（分）包合同 (4)8、图纸 (4)9、项目经理 (5)10、工程承包人义务 (5)11、劳务分包人义务 (6)12、安全施工与检查 (7)13、安全防护 (7)14、事故处理 (7)15、保险 (8)16、材料、设备供应 (8)17、劳务报酬 (9)18、工时及工程量的确认 (9)19、劳务报酬的中间支付 (10)20、施工机具、周转材料供应 (10)21、施工变更 (10)22、施工验收 (11)23、施工配合 (11)24、劳务报酬最终支付 (12)25、违约责任 (12)26、索赔 (13)27、争议 (13)28、禁止转包或再分包 (14)29、不可抗力 (14)30、文物和地下障碍物 (15)31、合同解除 (15)32、合同终止 (16)33、合同份数 (16)34、补充条款 (16)35、合同生效 (16)建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
13年施工合同
施工合同是指甲方（业主）与乙方（施工方）就某一工程项目的施工事宜达成的一致协议。
以下是一份2013年的施工合同范本，仅供参考。
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建工程项目（以下简称“本项目”）有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于_______，工程名称：_______，工程规模：_______。
1.2 工程内容包括：_______。
1.3 工程总投资：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
1.4 工程质量标准：_______。
1.5 工程工期：_______。
二、合同主体2.1 甲方（业主）应按合同约定履行合同义务，确保乙方的施工顺利进行。
2.2 乙方（施工方）应按合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
三、合同价格及支付3.1 本合同总价款为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 甲方按以下付款节点支付乙方工程款：（1）工程开工后，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，支付合同总价款的20%；（4）工程验收合格后，支付合同总价款的10%。
3.3 甲方支付工程款时，乙方应提供等额的发票。
四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。
4.3 工程验收分为初步验收和最终验收。
初步验收在工程进度达到100%时进行，最终验收在工程竣工后进行。
4.4 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
五、工程安全5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。
2013年施工合同模板
2013年施工合同模板甲方：（委托方名称）乙方：（承建方名称）鉴于甲方拟将位于（工程地址）的建筑工程（以下简称“工程”）委托乙方负责承建，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程的名称为（工程名称），摘要为（工程概要），包括建筑、机电、装饰等工程。
1.2 工程具体位置为（工程地址），建筑面积为（建筑面积），总造价为（总造价），工期为（工期）。
二、工程内容2.1 乙方应按照甲方的设计要求和技术标准，全面负责工程的施工，包括但不限于土建、结构、设备安装等。
2.2 乙方应按照工程图纸和招标文件要求，采用符合国家标准的建筑材料和设备，确保工程质量。
2.3 工程的验收标准为按照（国家标准/行业标准）执行，乙方应承诺工程的合格率不低于95%。
三、施工条款3.1 工程的施工开始日期为（施工开始日期），完成日期为（预计完成日期）。
3.2 工程的施工周期为（施工周期），乙方需按照工程进度计划进行施工，严格按时完成。
3.3 乙方应根据工程实际施工情况，提前向甲方报备工程变更内容及原因，并经双方协商确定后方可实施。
3.4 乙方应按照甲方的要求，保证工程施工安全、文明，并采取合理措施保障周边环境的卫生和整洁。
四、质量保证4.1 乙方应配备专业技术人员，严格把关施工过程中的各项指标，确保工程质量达到或超过国家标准。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应承诺负责工程的一年质量保修，如出现质量问题，乙方应承担相应修复责任。
五、价格支付5.1 工程的总造价为（总造价），支付方式为分期付款，具体如下：第一期：施工开工后支付工程总造价的30%作为首期款；第二期：工程竣工验收前支付工程总造价的50%；第三期：工程竣工验收合格后支付工程总造价的20%。
5.2 乙方应在每次付款后向甲方提供相应的发票和材料清单，确保款项支付的透明和有据可查。
六、违约责任6.1 若因乙方的原因导致工程无法按时交付或造成工程质量问题，乙方应承担相应责任，并承担相应的违约金。
建筑工程合同范本2013年版本
建筑工程合同范本（2013年版本）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程质量标准：____________________二、合同金额2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价款支付方式：____________________三、合同工期3.1 工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。
3.2 工期延误及违约责任：____________________四、质量与验收4.1 乙方应按照合同约定的质量标准完成施工。
4.2 工程验收合格后，甲方应按照约定支付合同价款。
4.3 工程质量保修期：自工程验收合格之日起____年。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方应按照合同约定履行合同义务，包括支付合同价款、提供施工场地、办理相关手续等。
5.2 乙方应按照合同约定履行合同义务，包括完成施工、保证工程质量、安全文明施工等。
六、违约责任6.1 甲方违约：甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
6.2 乙方违约：乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2013版建设工程施工合同通用条款解析2014.6.20
《建设工程施工合同(示范文本)（GF-2013-0201》通用合同条款解析《建设工程施工合同(示范文本)（GF-2013-0201》(下称“13版合同”)从2013年7月1日开始执行，广西也将于今年下半年开始执行。
与99版合同相比，13版增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等8项新的制度。
13版施工合同通用条款共20条，99版施工合同通用条款共47条，07版施工合同通用条款共24条，13版合同虽然条款减少，但约定的内容可不少。
这里，我主要针对13版通用合同条款简单讲一下。
一、词语定义与解释1、图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按合同约定提供的或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
这里强调了图纸要经审查合格，明确了图纸的范围包括鸟瞰图、包括模型。
2、开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期，计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照合同约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
监理人发出开工通知前，施工现场应具备开工条件并已取得施工许可证(这就是符合法律规定)，否则，开工通知中载明的开工日期不应视为实际开工日期。
除专用条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日期起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整或解除合同。
发包人应当承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。
3、竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。
计划竣工日期是指合同协议书中约定的竣工日期；实际竣工日期是指按合同通用条款约定的3种情形：①工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明，而不是工程竣工验收合格之日作为竣工日期；②因发包人原因未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；③工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2013年施工合同模板
2013年施工合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：电话：传真：联系人：二、乙方，（承包方）。
地址：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟对以下工程项目进行施工，甲方与乙方经友好协商，就有关事项达成一致意见，特订立本合同。
一、工程项目名称：二、工程项目地点：三、工程项目概况：四、工程项目的主要内容和范围：五、工程项目的质量要求：六、工程项目的施工期限：七、工程项目的价格和支付方式：八、工程项目的保修期：九、工程项目的风险和责任：十、工程项目的变更和索赔：十一、工程项目的解除和违约：十二、工程项目的争议解决：十三、工程项目的其他约定事项：十四、本合同的附件：十五、本合同的签署和生效：十六、本合同的变更和解释：十七、本合同的终止和解除：十八、本合同的其他事项：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行的工程项目名称为（填写具体工程项目名称），包括（填写具体工程项目的主要内容和范围）。
二、工程项目地点：工程项目位于（填写具体工程项目地点）。
三、工程项目概况：工程项目的概况包括工程项目的规模、特点、用途等。
四、工程项目的主要内容和范围：工程项目的主要内容和范围包括（填写具体的工程项目内容和范围）。
五、工程项目的质量要求：工程项目的质量要求包括（填写具体的质量标准和要求）。
六、工程项目的施工期限：工程项目的施工期限为（填写具体的施工期限）。
七、工程项目的价格和支付方式：工程项目的价格为（填写具体的价格），支付方式为（填写具体的支付方式）。
八、工程项目的保修期：工程项目的保修期为（填写具体的保修期限）。
九、工程项目的风险和责任：工程项目的风险和责任由甲方和乙方共同承担，具体责任和风险分配按照双方协商一致的原则确定。
十、工程项目的变更和索赔：工程项目的变更和索赔事项由双方协商一致解决，变更和索赔的程序和要求按照双方协商一致的原则确定。
十一、工程项目的解除和违约：工程项目的解除和违约事项按照双方协商一致的原则确定，违约责任和解除程序由双方共同商定。
2013建设工程合同模板
2013建设工程合同模板甲方：地址：统一社会信用代码：联系人：电话：乙方：地址：统一社会信用代码：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方承担（项目名称），并就建设工程的承包、实施、验收等事项达成一致意见，经甲、乙双方友好协商，签订本合同。
第一条建设工程概况（一）建设工程名称：（项目名称）（二）建设地点：（三）规划用地面积：（四）建筑面积：（五）工程造价：人民币（大写）元整第二条合同工程范围（一）本合同工程范围包括：建筑设计、施工、装饰、设备安装等全部工作。
（二）具体工作内容详见附件《工程量清单》。
（三）本合同不包括以下内容：（详细列出不包括的内容）第三条工程质量及验收（一）乙方承诺按照国家有关法律法规及标准，保证工程质量符合规定标准。
（二）甲方有权委托第三方机构对工程质量进行检测，乙方应积极配合。
（三）工程交付验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》，工程质量责任由乙方承担。
第四条合同价款及支付方式（一）合同价款总额为人民币（大写）元整，包括施工费、设备费、材料费、税费等。
（二）工程款支付比例及时间安排如下：1.工程工期安排及支付进度详见附件《工程计划书》；2.首次支付：合同签订后，甲方支付合同总额的30%作为预付款；3.中期支付：工程完成50%时，甲方支付合同总额的40%作为中期款；4.尾款支付：工程完成验收合格后，甲方支付余下合同总额的30%作为尾款。
（三）付款方式：银行转账。
第五条工程质量保证（一）乙方保证提供的全部材料、设备等产品均符合国家标准，并提供合格证明。
（二）工程质量问题出现后，乙方承担整改责任。
（三）工程保修期为（年/月/日），在此期间内，乙方对工程实施质量问题承担免费维修责任。
第六条合同变更和解除（一）未经双方协商一致，不得私自变更工程内容。
（二）如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，并重新商议相关事宜。
第七条违约责任（一）如因乙方原因导致工程质量不符合规定标准，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于承担全部损失、赔偿甲方损失等。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》理解与应用
2013版《建设工程施工合同（示范文本）》理解与应用2013年4月3日，住房与城乡住建部(下称“住建部”)与工商总局发布了《建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）》（简称“13版合同范本”），该范本自2013年7月1日实施，此前已经使用14年的《建设工程施工合同示范文本（GF-1999-0201）》（简称“99版合同范本”）同时废止。
第一部分13版合同范本的背景资料与框架一、99版合同范本的修改背景99版合同范本实施14年以来，市场环境与法律环境发生了重大变化，99版合同范本亟需修改。
1、市场变化：工程总承包、施工总承包、直接发包、暂估价发包等承包模式出现，对合同双方的履约水准提出更高要求，而99版合同范本条款设置粗放，不能适应市场需求。
2、纠纷频出：黑白合同、分包转包、暂停施工、工程变更、表见代理、拖欠工程款等纠纷以及质量安全事故频出，亟需新范本指引承发包双方签约履约，提高履约效率。
3、新法律出台：99版合同范本实施后，《物权法》、《侵权责任法》、《招标投标法实施条例》、《施工合同司法解释》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等法律法规出台，99版合同范本应当吸纳最新立法成果。
4、新规范出台：99版合同范本实施后，《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程工程量清单计价规范》、《建筑工程施工组织设计规范》等技术规范陆续出台，并修订数版，如《建设工程工程量清单计价规范》先后有2003版、2008版、2013版，99版合同范本应与新规范相协调。
二、投资体制改革后形成的两套合同范本长期以来，房屋建筑领域的合同范本由住建部（原住建部）制定，住建部与国家工商总局共同发布。
2007年11月，国家发改委、财政部、住建部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局联合发布了《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》，在政府投资项目中试行。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201).doc
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
河北省建设工程施工合同(2013)示范文本(可编辑修改word版)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (8)一、工程概况 (8)二、工程承包范围 (8)三、合同工期 (8)四、质量标准 (9)五、合同价款 (9)六、项目经理 (9)七、组成合同的文件 (9)八、词语含义 (9)九、承诺 (10)十、签订时间 (10)十一、签订地点 (10)十二、补充协议 (10)十三、合同生效 (10)十四、合同份数 (10)第二部分通用条款 (12)1.总则1.1 定义 (12)1.2合同文件及解释 (15)1.3语言文字 (16)1.4适用的法律、标准与规范 (16)1.5通讯联络 (16)1.6工程分包 (17)1.7发包人提供资料 (17)11.8图纸和承包人文件 (17)1.9投标文件的完备性 (18)1.10文物和地下障碍物 (19)1.11事故处理 (19)1.12专利权 (19)1.13联合的责任 (20)1.14 保障 (20)1.15 财产 (20)1.16 交通运输 (21)2.发包人2.1发包人工作 (22)2.2发包人代表 (22)2.3发包人人员 (23)2.4材料设备的提供 (23)2.5资金来源证明及支付担保 (23)2.6发包人支付合同款 (23)2.7组织竣工验收 (23)2.8现场统一管理协议 (24)2.9发包人未尽义务的责任 (24)3.承包人3.1承包人工作 (24)3.2项目经理 (25)3.3承包人人员 (26)3.4承包人劳务 (26)3.5承包人现场查勘 (28)3.6承包人实施工作 (28)3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28)3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28)23.9承包人提供设计图纸及其责任 (28)3.10承包人为发包人的人员提供配合 (29)3.11履约担保 (29)3.12承包人未尽义务的责任 (29)4.监理工程师4.1发包人对监理工程师授权 (29)4.2监理工程师职权 (30)4.3监理工程师职权限制 (30)4.4监理工程师指令 (30)4.5承包人执行监理工程师指令 (31)4.6监理工程师代表任命和撤回 (31)4.7监理工程师职权委托 (31)4.8监理工程师未尽义务或失误的责任 (31)5.造价工程师5.1发包人对造价工程师授权 (32)5.2造价工程师职权 (32)5.3造价工程师职权限制 (32)5.4造价工程师指令 (32)5.5承包人执行造价工程师指令 (33)5.6造价工程师未尽义务或失误的责任 (33)6.工程质量6.1质量的管理 (33)6.2质量目标 (33)6.3隐蔽工程和中间验收 (34)6.4检查和返工 (35)6.5重新检验和额外检验 (35)7.安全生产、文明施工与环境保护7.1安全生产和文明施工 (35)7.2职业健康 (37)38.工期和进度8.1施工组织设计 (38)8.2进度计划和报告 (38)8.3 开工 (39)8.4 放线 (40)8.5工期和工期延误 (40)8.6不利物质条件 (41)8.7异常恶劣的气候条件 (42)8.8暂停施工和复工 (42)8.9加快进度 (43)8.10竣工日期 (44)8.11误期赔偿 (44)9.造价9.1资金计划和安排 (44)9.2工程量 (45)9.3工程计量 (45)9.4暂列金额 (46)9.5计日工 (46)9.6提前竣工奖与误期赔偿费 (47)9.7合同价款的约定与调整因素 (47)9.8工程数量的偏差 (48)9.9工程变更 (48)9.10合同价款调整方法 (49)9.11后续法律、法规、规定引起的调整 (50)9.12支付事项 (50)9.13预付款 (51)9.14安全生产、文明施工措施费 (52)9.15进度款 (52)49.17竣工结算与结算款 (55)9.18质量保证金 (56)10.材料与设备10.1发包人供应材料、工程设备 (56)10.2承包人采购材料、工程设备 (57)10.3 样品 (58)10.4材料与设备专用要求 (59)10.5材料、设备的检验 (59)11.验收和工程试车11.1分部分项工程验收 (59)11.2竣工资料 (60)11.3竣工验收 (60)11.4工程试车 (61)11.5提前交付单位工程的验收 (62)11.6施工期运行 (62)11.7竣工退场 (62)12.缺陷责任与保修12.1缺陷责任期 (63)12.2质量保修 (63)13.违约13.1发包人违约 (64)13.2承包人违约 (65)13.3第三人造成的违约 (67)14.不可抗力14.1不可抗力的因素 (67)14.2不可抗力处理程序 (67)14.3双方对不可抗力引起损伤的承担 (67)14.4延迟履行合同发生不可抗力的责任 (68)515.保险15.1工程保险 (68)15.2工伤保险 (68)15.3其他保险 (68)15.4持续保险 (69)15.5保险凭证 (69)15.6未按约定投保的补救 (69)15.7通知义务 (69)16.合同争议、解除与终止16.1合同争议 (69)16.2合同解除 (71)16.3合同解除的支付 (72)16.4合同终止 (73)17.其他17.1 缴纳税金、规费………………………………………………………………………………………………7 417.2保密要求 (74)17.3廉政建设 (75)第三部分专用条款 (76)1．总则 (76)2.发包人 (78)3.承包人 (80)4.监理工程师 (82)5.造价工程师 (83)6.工程质量 (84)8．工期和进度 (84)9．造价 (85)10.材料与设备 (89)611.验收和工程试车 (89)12.缺陷责任期和保修 (90)13．违约 (90)14．不可抗力 (92)15．保险 (93)16.合同争议、解除与终止 (93)17．其他 (94)第四部分附件 (95)附件1 承包人承揽项目一览表 (96)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (97)附件3 履约担保 (100)附件4 预付款担保 (101)附件5 支付担保 (102)7第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)2013版本.doc
住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）2013版本住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，现印发给你们。
在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。
附件：《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)住房城乡建设部工商总局2013年4月3日(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(完整版)2013版施工合同暂估价条款之解读
2013版施工合同暂估价条款之解读一、暂估价定义在发改委等九部委的56号令中发布的《中华人民共和国标准施工招标文件(2007年版)》中的施工合同通用条款中最早出现了暂估价的概念，即其中的施工合同通用条款的词语定义第1.1.5.5款规定：“暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
”与之相对应，自2008年12月1日起实施的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)中也增加了关于暂估价的相关规定，即其中的规范术语第2.0.7款规定：“暂估价指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。
”但其中仅包括材料暂估单价和专业工程暂估价两项，而不包括工程设备暂估价。
而根据2013年7月1日起开始使用的《2013版建设工程施工合同(示范文本)》(以下简称“2013版施工合同”)第10.7款规定：暂估价指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业分包工程、服务、材料和工程设备工作的金额。
二、目前暂估价的应用过程中主要存在以下问题(一)暂估价项目的内容在工程建设过程中，缺少相关的规范性文件以及合理的专业工程分包合同，导致暂估价定价过程中存在规避招标及暗箱操作等违法行为。
如暂估材料单价部分，若为乙供时，往往缺少合理规范的价格招标或价格认定的方式、程序等，往往由招标方单方面定价，定价过程又过于随意，价格过高时易造成招标方的损失，增加工程结算时的难度，价格过低时施工企业会拒绝采购，从而增加工程建设管理的难度；如专业分包工程相关合同的规范签订也容易受到忽视，缺少包括招标人、总承包人及分包商各自的权利和义务，分包工程的范围、分包工程的变更，分包工程定价方式、分包工程的价款与支付等方面内容的约定，均易造成工程结算中的纠纷隐患。
(二)部分招标人出于规避招标市场等的目的，在工程招投标阶段把这部分工程列入专业工程暂估价，并计入工程总造价，而在工程建设阶段时，重新将这部分工程从总造价中扣除，另行招投标，此种形式往往在合同中没有明确约定，同时又涉及到原合同价款的结算调整问题、专业工程的合同签订主体问题(部分工程招标方往往又会要求总承包方和分包商签订合同)以及总承包服务费的计取和支付问题，最终在工程总包管理和结算时形成一片乱局。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)中的十个重点问题
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》中的十个重点问题第一个问题，新版施工合同的修订情况为了指导当事人对建设工程施工合同的签约和履行，2013年4月3日住建部和国家工商总局联合发布了《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013—0201），自2013年7月1日实施.此前已经使用了14年的99《建设工程施工合同(示范文本）》同时废止。
此次，住建部对99施工合同范本进行了颠覆性的修订，修订后的13施工合同范本与99合同范本比较，增加、变更了许多的内容。
举例来说，第一、施工合同的计价方式不同.99施工合同范本规定的计价方式是固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同;13合同范本取消了固定价格合同，将计价方式调整为单价合同、总价合同和其他类型合同。
我们知道原来的固定价格合同分为固定总价合同和固定单价合同。
现在13施工合同范本和13工程量清单计价规范都取消了固定价格合同,那么,将来我们在签订施工合同的时候，也就不能再约定固定价格合同了。
第二、实际竣工日期确认的标准不同。
过去工程项目竣工验收合格的以验收合格的日期为实际竣工日期；现在不同了，现在工程项目竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期.第三、工程索赔的程序不同。
13施工合同范本规定了“逾期索赔视为放弃权利的制度"。
99施工合同范本规定了发生工程索赔事件后的28天内当事人要提出索赔意向，但是，并没有说28天内没有提出索赔意向的就视为放弃索赔权利。
没有提出的，也可以在工程竣工结算的时候提出，甚至可以在竣工结算文件达成一致后的两年之内提出。
现在新的施工合同范本规定，当事人在知道或者应当知道索赔事件发生之日起28天内，没有提出书面索赔意向的，视为放弃索赔权利。
当事人一经对结算文件达成一致，此前的索赔事项一律不得另行提出.等等。
可见，13施工合同范本与旧的合同范本存在很多方面的不同，这些一定要引起我们工程管理人员的注意,否则，我们将难以胜任施工管理的工作。
河北建设工程合同2013
河北建设工程施工合同（2013年版）第一章总则第一条本合同的订立，旨在遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二条本合同适用于河北省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。
第二章合同当事人第三条发包人（以下简称甲方）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第四条承包人（以下简称乙方）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第三章工程概况第五条工程名称：________________第六条工程地点：________________第七条工程规模：________________第八条工程内容：________________第四章合同价格第九条合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
第十条合同价格构成：包括设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及税金等。
第十一条合同价格调整：合同履行过程中，如遇设计变更、材料价格波动等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。
第五章合同履行第十二条甲方义务：（一）办理土地、规划、建设等相关手续，取得施工许可证；（二）提供施工场地，确保乙方顺利施工；（三）按合同约定支付合同价款；（四）协调解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。
对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读
近日,《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知》(建市〔2017〕214号)发布,两部委联合对《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013—0201）进行了修订,制定《建设工程施工合同(示范文本）》（GF—2017—0201），并自2017年10月1日起,新版示范文本正式执行，原2013版示范文本同时废止.2013版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013-0201，以下简称2013版示范文本）是上海市建纬律师事务所（下称“建纬所"）受住建部委托起草的。
2013版示范文本充分借鉴了国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的《施工合同条件》等优秀条款,具有结构严密、逻辑性强、内容全面等特点,并且具有很强的可操作性，是一本经典的施工合同示范文本。
今年8月，建纬所再次接受住建部委托对2013版示范文本进行修订,建纬所由总所副主任、南京分所主任曹珊律师组织执笔,对2013版示范文本进行修订。
2017版示范文本主要是根据《住房城乡建设部、财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质［2017]138号）中对缺陷责任期及工程质量保证金的修改内容，对2013版示范文本的通用合同条款、专用合同条款及附件中与缺陷责任期和工程质量保证金有关的条款进行修改和完善。
虽然2017版示范文本并未进行太多修改，但很多人却对其进行了各式各样的解读,还有很多培训机构也有意进行相关培训.由于部分解读内容与修订的目的和初衷不尽一致,为避免误导广大从业者，有必要从修订者的角度对2017版示范文本进行解读.一、修订背景（一）国办发〔2016〕49号文我国建筑市场存在不同程度的混乱和不规范行为，其中包括发包人利用其优势地位预先设置各种名目的保证金以及高比例保证金条款,此举在损害了承包人利益的同时，也导致资金利用效率低下，不利于激发市场活力、发展信用经济和加快建筑业的转型升级。
2016年6月27日，经国务院同意，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号），针对如何清理规范工程建设领域保证金采取如下措施：1、全面清理各类保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消.并转变保证金缴纳方式,推行银行保函制度，建筑企业可以银行保函方式缴纳保证金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
中华人民共和国建设
国家工商行政管理总
第一部分合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价
签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；。
五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成
合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出
的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
. .。