引水隧洞及调压井建设工程施工合同模板
引水洞施工合同范本
引水洞施工合同范本鉴于甲方拥有引水洞工程项目的所有权，并决定将该项目的施工任务委托给乙方，为确保工程质量和双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：引水洞施工项目1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：________________1.4 工程内容：引水洞的开挖、支护、衬砌、排水等施工内容。
1.5 工程施工期限：____年__月__日至____年__月__日二、合同条款2.1 工程造价及支付2.1.1 乙方根据甲方提供的工程量清单和施工图纸，编制施工预算，报甲方审批。
2.1.2 甲方在收到乙方施工预算后，应在__个工作日内完成审批，并将审批结果通知乙方。
2.1.3 工程造价以甲方审批后的施工预算为准。
2.1.4 甲方按照工程进度和合同约定，分期支付工程款。
2.2 工程施工2.2.1 乙方按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。
2.2.2 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，加强现场安全管理，确保施工安全。
2.2.3 乙方应按照合同约定，按时完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 工程变更2.3.1 工程变更需经甲方同意，并由甲方书面通知乙方。
2.3.2 工程变更涉及的费用调整，按照甲乙双方协商一致的原则处理。
2.4 工程验收2.4.1 工程验收分为阶段验收和竣工验收。
2.4.2 乙方应在工程完成后，向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后__个工作日内组织验收。
2.4.3 验收合格后，甲方应在验收合格之日起__个工作日内支付乙方剩余工程款。
2.5 违约责任2.5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的__%。
2.5.2 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的__%。
引水隧洞施工劳务合同
甲方（工程业主）：_________乙方（施工劳务方）：_________鉴于甲方拟在_________地区建设引水隧洞工程，乙方愿意承担该工程的施工劳务工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________引水隧洞工程2. 工程地点：_________3. 工程规模：隧洞全长_________米，设计流量_________立方米/秒4. 工程内容：包括隧洞开挖、支护、衬砌、排水、通风、照明等施工劳务工作二、合同工期1. 合同工期：自____年____月____日至____年____月____日2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工，确保工程按期完成。
三、劳务费用1. 劳务费用总额：人民币____元整（大写：____元整）2. 劳务费用支付方式：（1）工程开工前，乙方应向甲方支付____%的劳务费用作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方应向甲方提交相关验收资料，甲方应在____个工作日内支付____%的劳务费用；（3）工程完工并通过验收后，乙方应向甲方提交结算资料，甲方应在____个工作日内支付____%的劳务费用；（4）剩余____%的劳务费用作为质保金，在质保期满后无质量问题，甲方应在____个工作日内支付。
四、工程质量管理1. 乙方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计文件进行施工，确保工程质量达到国家规定的一级标准。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，确保工程质量。
3. 甲方有权对工程进行监督检查，乙方应积极配合。
五、安全生产管理1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和标准，建立健全安全生产责任制。
2. 乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程安全。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施，及时上报甲方，并积极配合事故调查处理。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
引水工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的引水工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总投资：____________________二、合同工期2.1 合同工期：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。
三、工程款支付3.1 乙方提交施工图纸、施工组织设计及施工方案后，甲方应在______日内支付合同总价的_____%作为预付款。
3.2 工程进度达到合同约定的节点，甲方应在______日内支付已完工程款，支付比例根据工程进度确定。
3.3 工程竣工验收合格后，甲方应在______日内支付合同总价的_____%作为竣工结算款。
3.4 乙方在工程完工后，应向甲方提交工程结算报告，甲方应在______日内对结算报告进行审核，并支付剩余工程款。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家有关工程建设标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同要求。
4.2 工程质量标准应达到国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。
隧洞施工合同范本(必备4篇)
隧洞施工合同范本第1篇甲方（发包单位）： __电有限公司乙方（承包单位）：___________________甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日隧洞施工合同范本第2篇发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定代表人：地址：根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
引水洞施工合同范本
引水洞施工合同范本甲方（委托方）：（公司/个人）______________，注册地址：______________乙方（施工方）：（公司/个人）______________，注册地址：______________鉴于甲方委托乙方对其进行引水洞施工，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程内容和标准：1.1 乙方承诺按照甲方的要求进行引水洞施工，确保工程质量符合相关标准和规定。
1.2 工程内容包括但不限于引水洞的设计、施工、材料采购等。
1.3 工程施工标准应符合国家相关规定，确保工程质量和安全。
二、工程价格和支付方式：2.1 工程总价为（具体金额）______________，乙方承诺按照工程金额履行合同义务。
2.2 工程款项支付方式为：（具体支付方式）______________，首付款在合同签订后的5个工作日内支付，尾款在工程竣工后的15个工作日内支付。
2.3 工程款项支付方式以现金/转账的形式支付。
三、工期和违约责任：3.1 工程工期为（具体工期）______________，乙方承诺按时完工。
3.2 若乙方因自身原因导致工程延期或质量不符合要求，应按照合同约定承担相应违约责任。
四、保修期和服务承诺：4.1 工程完工后，乙方承诺给予一定的保修期，确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应提供一定的售后服务，解决工程过程中出现的问题。
五、其他约定：5.1 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，自工程竣工之日起终止。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：_______（签字）日期：______乙方（施工方）：_______（签字）日期：______签署地址： _________________ 合同编号： ________________。
引水隧洞工程施工合同
合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行引水隧洞工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____引水隧洞工程1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成引水隧洞工程的施工，包括隧道开挖、支护、排水、通风、照明等工程。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币____元（大写：____元整），包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.2 甲方支付乙方工程款的进度按照双方约定的比例逐月进度支付。
三、合同工期3.1 本工程的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准进行工程施工，保证工程质量达到合格标准。
4.2 甲方有权对工程施工过程进行监督和检查，如发现不符合约定质量标准的情况，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定质量标准。
五、合同的履行5.1 乙方应当按照约定时间和要求向甲方提交工程进度报告、工程质量报告等相关资料。
5.2 甲方应当按照约定时间和要求支付工程款，不得无故拖欠。
5.3 乙方在施工过程中应当遵守国家法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工，确保工程安全和人员安全。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应当向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程部分的投资金额×日违约金率。
6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款，应当向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应支付工程款金额×日滞纳金率。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
引水洞施工合同范本
引水洞施工合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行引水洞工程的施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就引水洞工程施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 工程价款支付方式：_____________________2.3 工程价款支付时间节点：_____________________2.4 工程价款支付条件：_____________________2.5 工程价款调整：_____________________第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应按照合同约定支付工程价款。
3.2 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督和检查。
3.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
3.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的外部问题。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工。
4.2 乙方有权按照合同约定收取工程价款。
4.3 乙方应保证施工安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。
4.4 乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量应符合国家及行业相关标准。
5.2 工程验收应按照合同约定的标准和程序进行。
引水洞施工合同模板
引水洞施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：引水洞施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：________乙方（以下简称“承包商”）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方引水洞工程施工事项达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______引水洞工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：引水洞土建、安装、调试及附属设施建设等。
1.4 工程规模：_______二、合同工期2.1 工期：自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。
2.2 如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方协商解决。
三、合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 付款方式：按照工程进度支付相应款项。
四、工程质量及验收4.1 工程质量：符合国家及行业相关标准。
4.2 工程验收：工程完成后，双方共同进行验收，合格后支付剩余款项。
五、双方权利与义务5.1 甲方：（1）提供施工图纸、技术资料等所需资料。
（2）协助办理施工相关手续。
（3）负责协调现场施工环境。
5.2 乙方：（1）按照合同约定完成工程。
（2）保证工程质量。
（3）负责施工现场安全管理。
六、违约责任6.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：_______代表（签字）：_______ 代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日请根据您的需求，对以上合同模板进行修改，以得到最终合同版本。
引水工程施工合同范本
引水工程施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工方名称）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，就甲方委托乙方开展引水工程施工事宜达成如下协议：第一条项目信息甲方委托乙方开展引水工程施工，具体项目信息如下：项目名称：引水工程工程地点：工程范围：工程造价：工程进度：第二条施工内容乙方应按照合同约定，全面负责引水工程的施工管理、质量控制、安全保障等工作。
具体包括但不限于以下环节：1. 工程前期调研和设计；2. 施工方案的制定；3. 施工材料和设备的采购；4. 施工现场管理和安全监控；5. 完成工程验收及竣工报告的编制。
第三条工期和交付1. 工程工期：2. 工程竣工日期：3. 工程交付标准：4. 工程交付后，甲方应当组织验收，并支付工程款项。
第四条价格及支付方式1. 工程总价为（具体金额），支付方式为：2. 施工过程中如有增加工程量的情况，应按照双方协商达成的价格变动条款支付。
3. 工程款项的支付时间及方式双方约定如下：第五条质量保证乙方应严格按照设计要求和标准施工，确保工程质量符合国家相关规定。
工程竣工后，如出现质量问题，乙方应及时进行整改，直至达到验收标准为止。
第六条保密条款双方应对合同内容及工程相关信息进行保密，未经对方同意，不得随意泄露给第三方。
第七条违约责任1. 如因一方违约而导致本合同无法履行的，违约方应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力导致工程延期或无法完成的，双方应互相谅解，合理协商解决方案。
第八条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商一致。
2. 合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自双方签字生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上合同内容经双方确认无误后签订，生效。
注：此为范本合同内容，具体条款可根据实际情况进行调整和变更。
引水隧洞工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（委托方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需在_______地区建设一条引水隧洞，为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_______引水隧洞工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：包括隧洞开挖、支护、衬砌、排水系统等。
5. 工程总投资：_______6. 工期：_______（自合同签订之日起计算）二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的施工，包括但不限于隧洞开挖、支护、衬砌、排水系统等。
2. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范和现场实际情况进行施工，确保工程质量、安全、进度和环保。
3. 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成施工任务。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用：_______2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的_______%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点时，甲方支付乙方工程总费用的_______%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总费用的_______%；（4）乙方提交结算报告后，甲方在_______个工作日内支付乙方剩余工程款。
四、工程进度及验收1. 工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 工程验收：工程完工后，甲方应组织有关单位进行验收，验收合格后方可投入使用。
五、质量要求1. 乙方应严格按照工程设计图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中发现的质量问题及时整改。
3. 工程质量验收合格后，乙方应提供相应的质量保证文件。
引水工程施工合同
引水工程施工合同
甲方：XX建造工程有限公司
乙方：XX水利局
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或者合同的目的和背景
为了有效地进行引水工程的施工，甲方与乙方达成以下合同，明确双方的权利和义务。
二、具体的条款和条件
1. 甲方应按照乙方的要求，按时按质完成引水工程的施工任务。
2. 乙方应提供必要的施工图纸和技术支持，确保施工进度和质量。
3. 双方应保持密切沟通，及时解决工程中浮现的问题和纠纷。
4. 施工期间，甲方应确保施工现场的安全，遵守相关法律法规。
5. 施工完成后，乙方应验收工程，确认质量合格后支付相应的工程款。
三、保密事项
双方应对涉及引水工程的技术和商业机密进行保密，未经对方允许，不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应商议解决，并可延长工程期限。
五、协议终止的条件
若一方违反合同约定，经对方书面通知后仍未改正，对方有权终止合同，并追究违约责任。
六、违约和争议解决方式
如因合同履行发生争议，双方应商议解决；商议不成的，可向有关部门申请仲裁或者诉诸法律解决。
七、其他附加条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并支付工程款结束。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：XX建造工程有限公司乙方：XX水利局
签字：签字：
盖章：盖章：。
引水隧洞施工合同
引水隧洞施工合同合同编号：________甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行引水隧洞施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________引水隧洞工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成引水隧洞的设计、施工、验收等全部工作。
二、合同价格2.1 合同总价：双方经协商一致，确定本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。
（2）工程进度达到双方约定的节点后，乙方按实际完成工程量向甲方申请进度款，甲方按约定支付。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行设计、施工，确保工程质量。
3.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家和行业的相关标准、规范要求，达到甲方满意的使用效果。
3.3 质量保修：乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限按照国家和行业的有关规定执行。
四、工程进度4.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
4.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
五、安全生产5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。
5.2 乙方应承担施工过程中的安全事故责任，并承担因此给甲方造成的损失。
六、违约责任6.1 乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
6.2 甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
引水隧洞及调压井建设工程施工合同模板
工程施工合同工程名称：工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同编号：签定地点：签定日期：目录协议书 (2)补充投标报价 (4)专用合同条款 (8)中标通知书 (16)廉政协议 (17)安全责任协议 (19)通用合同条款 (20)澄清文件 (66)协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：合同名称：合同编号：（以下称发包人）拟建引水隧洞“0+589.482至厂房段（包括埋管和叉管）”土建工程和调压井土建工程。
接受了（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币元。
本工程实行单项总价承包及单项单价承包相结合的方式，在工程实施过程中遇到投标书中未明确的项目，甲方认为乙方已在总价承包的项目中考虑过，甲方不再单独计费。
单项单价承包的项目以投标中标（补充承诺）报价方案中的综合单价，按实物工程量结算。
单项工程因设计变更在40万元内结算时不予考虑。
合同外增加的工程量按投标中标（补充承诺）报价方案中相似单项的综合单价，按实物工程量结算。
1.本协议书中的词语涵义与下述招标文件第2条所列的《专用合同条款》和《通用合同条款》中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件：⑴协议书（包括补充协议）；⑵中标通知书；⑶澄清问题的函；⑷中标意向书；⑸澄清问题回复；⑹澄清问题通知；⑺投标文件；⑻投标文件补充承诺；⑼招标文件；⑽经双方确认进入合同的其它文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
6.本合同一式壹拾份。
其中，正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包方：法定代表人：委托代理人：联系人：开户银行：账号：税号：电话：传真：邮编：承包方：法定代表人：委托代理人：联系人：开户银行：账号：税号：电话：传真：邮编：补充投标报价投标报价汇总表临时设施工程量清单表分组名称：临时设施工程土建工程量清单分组名称：主体土建工程土建工程量清单分组名称：主体土建工程土建工程量清单分组名称：主体土建工程合同条款第一部分专用合同条款前言《专用合同条款》中的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以《专用合同条款》为准。
引水隧洞工程工程施工协议
引水隧洞工程施工协议甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行引水隧洞工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：___________引水隧洞工程1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：包括但不限于隧洞开挖、支护、衬砌、排水、通风、照明等施工内容。
1.4 工程规模：隧洞全长___________米，洞径___________米。
二、工程承包范围及方式2.1 乙方承担本工程的施工任务，按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程质量达到国家相关标准要求。
三、工程工期3.1 合同工期为___________个月，自乙方向甲方提交工程开工报告之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方要求，提前提交工程进度计划，并按照计划完成工程施工。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，对工程施工过程进行全程监控，确保工程质量。
4.3 甲方有权对工程施工过程进行监督检查，对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。
五、工程造价及支付方式5.1 本工程的造价为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
5.2 甲方按照乙方提交的工程进度报告，分期支付工程进度款。
5.3 工程竣工后，经甲方验收合格，甲方一次性支付剩余工程款。
六、工程保险6.1 乙方应按照甲乙双方确认的工程保险方案，办理工程保险，并将保险单据提交甲方备案。
6.2 乙方应承担工程保险费用，并在合同价款中予以扣除。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成工程施工的，应按照逾期工程价款的___________%向甲方支付违约金。
水工隧洞工程合同模板
水工隧洞工程合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！水工隧洞工程合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行水工隧洞工程，乙方具备水工隧洞工程施工资质和能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________水工隧洞工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量标准：__________二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币____元整（大写：____________________元整），合同价格包括但不限于工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等费用。
2.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，如在施工过程中出现设计变更、工程量增减等导致合同价格变动的情况，双方应按照实际情况协商确定调整后的合同价格。
三、合同履行3.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，并负责办理相关审批手续。
3.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
3.3 乙方应按照合同约定支付工程款，甲方应提供合法的发票。
四、合同期限4.1 工程开工日期：____年__月__日4.2 工程竣工日期：____年__月__日五、违约责任5.1 甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。
5.2 乙方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等不符合甲方要求的，乙方应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的保修责任之日终止。
引水洞施工合同范本
引水洞施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________引水洞工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：引水洞的开挖、衬砌、支护等施工工作，具体工程内容详见施工图纸和工程量清单。
4. 工程规模：引水洞长度为______米，洞径为______米。
5. 工程质量标准：符合国家和地方相关标准及甲方的要求，工程质量达到合格标准。
二、工程期限1. 开工日期：本合同签订后，乙方应在______个工作日内组织人员进场开工。
2. 竣工日期：自开工之日起______个日历天内完成工程施工，并通过甲方的验收。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性无息支付给乙方。
四、双方责任甲方责任1. 提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并确保施工条件满足工程要求。
2. 按合同约定支付工程款项。
水工隧洞工程合同范本3篇
水工隧洞工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[水工隧洞工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述水工隧洞工程的施工内容，包括但不限于隧洞的开挖、支护、衬砌、排水等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总时长]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和设计要求，确保工程安全可靠、运行稳定。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工，接受甲方和监理单位的监督检查。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和竣工验收报告，由甲方组织验收。
验收合格后，双方办理工程移交手续。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]元（人民币/元整）。
2. 上述价款包括但不限于工程施工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用。
3. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1. 提供工程施工所需的相关资料和文件，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告等。
2. 协助乙方解决施工过程中遇到的外部协调问题，如征地拆迁、临时道路使用等。
3. 按照合同约定及时支付工程价款。
4. 派员对工程进度、质量进行监督检查，提出整改意见。
（二）乙方责任和义务1. 严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，确保工程按时竣工交付使用。
2. 编制施工组织设计和施工方案，并报甲方和监理单位审批。
引水隧洞劳务施工合同
甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需要乙方为其施工引水隧洞项目，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________引水隧洞项目2. 工程地点：________3. 工程内容：包括隧洞开挖、支护、衬砌、排水、通风、安全防护等工程。
4. 工程规模：隧洞全长________米，直径________米。
二、工程工期1. 乙方应在甲方提供的施工条件具备后________日内完成隧洞施工任务。
2. 乙方应按照甲方要求，确保工程质量和安全，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：________元整）。
2. 乙方应在施工过程中，根据工程进度向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后________日内支付。
3. 工程竣工后，甲方验收合格，乙方提交竣工结算资料，甲方应在收到资料后________日内支付剩余工程款。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 甲方有权对工程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至合格。
五、安全施工1. 乙方应建立健全安全生产责任制，严格执行安全操作规程，确保施工安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。
3. 发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告甲方。
六、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付________元违约金。
2. 如乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。
3. 如乙方违反安全施工规定，造成安全事故，乙方应承担相应责任。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。
引水洞施工合同范本
引水洞施工合同范本《引水洞施工合同》甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对引水洞工程进行施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于引水洞的开挖、支护、衬砌等相关工作。
二、工程承包范围及方式1. 承包范围：按照甲方提供的设计图纸及相关要求进行施工。
2. 承包方式：____________（如包工包料、包工不包料等）。
三、合同工期开工日期：______年____月____日竣工日期：______年____月____日总工期：______天。
四、工程质量标准执行国家及行业相关标准，达到____________质量要求。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同价款的______%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，按______比例支付。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后______日内，支付剩余款项。
六、双方权利与义务1. 甲方权利义务：（1）提供施工所需的设计图纸、技术资料等。
（2）按时支付工程款。
（3）协助乙方协调与工程相关的外部关系。
2. 乙方权利义务：（1）按照合同约定及甲方要求进行施工，确保工程质量和进度。
引水工程修建合同模板范本
引水工程修建合同模板范本甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲方有引水工程的修建需求，乙方具备相应的建设资质和经验，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经过友好协商，达成如下合同：一、工程概况：1. 工程名称：__________引水工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于水源选择、渠道建设、管网铺设、泵站建设等。
4. 工程目的：确保区域内生活用水、农业灌溉及工业用水的安全供应。
二、工程标准与要求：1. 工程设计必须符合国家及地方的相关规范和标准。
2. 施工过程中应严格遵守环保法规，确保施工现场环境安全。
3. 工程质量应满足《水利工程质量检验评定标准》的要求。
三、合同金额与支付方式：1. 合同总金额为人民币_______元。
2. 付款方式：预付款为合同总额的____%，进度款按照工程进度分批支付，尾款在工程竣工验收合格后支付。
四、工期与进度：1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
五、质量保证与验收：1. 乙方应对所施工的工程质量负责，确保工程质量达到合同约定的标准。
2. 工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可结算尾款。
六、违约责任：1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担迟延支付的相应责任。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，应按照合同约定承担违约责任。
七、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同工程名称：工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同编号：签定地点：签定日期：目录协议书 (2)补充投标报价 (4)专用合同条款 (8)中标通知书 (16)廉政协议 (17)安全责任协议 (19)通用合同条款 (20)澄清文件 (66)协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：合同名称：合同编号：（以下称发包人）拟建引水隧洞“0+589.482至厂房段（包括埋管和叉管）”土建工程和调压井土建工程。
接受了（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币元。
本工程实行单项总价承包及单项单价承包相结合的方式，在工程实施过程中遇到投标书中未明确的项目，甲方认为乙方已在总价承包的项目中考虑过，甲方不再单独计费。
单项单价承包的项目以投标中标（补充承诺）报价方案中的综合单价，按实物工程量结算。
单项工程因设计变更在40万元内结算时不予考虑。
合同外增加的工程量按投标中标（补充承诺）报价方案中相似单项的综合单价，按实物工程量结算。
1.本协议书中的词语涵义与下述招标文件第2条所列的《专用合同条款》和《通用合同条款》中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件：⑴协议书（包括补充协议）；⑵中标通知书；⑶澄清问题的函；⑷中标意向书；⑸澄清问题回复；⑹澄清问题通知；⑺投标文件；⑻投标文件补充承诺；⑼招标文件；⑽经双方确认进入合同的其它文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
6.本合同一式壹拾份。
其中，正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包方：法定代表人：委托代理人：联系人：开户银行：账号：税号：电话：传真：邮编：承包方：法定代表人：委托代理人：联系人：开户银行：账号：税号：电话：传真：邮编：补充投标报价投标报价汇总表临时设施工程量清单表分组名称：临时设施工程土建工程量清单分组名称：主体土建工程土建工程量清单土建工程量清单合同条款第一部分专用合同条款前言《专用合同条款》中的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以《专用合同条款》为准。
《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。
1 词语涵义1.1 有关合同双方和监理人的词语⑴发包人：富源县块泽河发电有限公司⑵监理人：云南省博精监理公司1.2 有关工程和设备的词语⑴本合同主体工程为：引水隧洞土建“0+589.482至厂房段（包括埋管和叉管）”和调压井工程⑵本合同单位工程为：①临时设施；②引水隧洞工程［0+589.482至厂房段（包括埋管和叉管）］土建；③调压井工程土建；2 合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：⑴合同书（包括补充合同）；⑵中标通知书；⑶投标文件的补充承诺；⑷专用合同条款；⑸澄清问题回复；⑹澄清问题通知；⑺投标文件；⑻招标文件；⑼通用合同条款；⑽技术条款；⑾图纸；⑿已标价的工程量清单；⒀经双方确认进入合同的其它文件。
3 发包人的一般义务和责任3.1 提供施工用地本款全文删除并代之以：发包人负责办理招标图纸所示或监理人指定范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地；承包人如需招标图纸所示范围之外的施工临时用地，由承包人在投标施工组织计划中列出用地计划，由承包人和发包人双方共同解决。
提供的用地范围和期限在签订合同书时商定。
3.2 其它一般义务和责任⑴发包人负责向承包人指定用于主体工程施工的以下材料供应地点：钢材（钢筋及钢板）、水泥、电、火工产品。
（昆钢钢材、师宗水泥、富源的火工材料，所有材料由承包方采购，材料价根据市场价不调差。
）⑵施工用电：施工用电由发包方接入10kv线路至施工现场（供电保证率90％，供电可靠性95％），沿场内干线公路架设10kV输电线路至各施工区300m范围内；降压变压器及其余线路由施工方经实地考察后，自行考虑（包括临时应急供电系统）。
电价0.4元/ kWh。
4 承包人的一般义务和责任4.1发包人提供的材料在送达承包人指定的地点后，在施工区范围内的运输和保管及由此引起的费用全部由承包人负责。
4.2 除合同中指定由发包人负责提供的材料外，其余材料的采购、验收、运输和保管等及由此引起的费用全部由承包人负责，重要建筑材料必须经监理工程师检验合格后才能使用。
4.3承包人负责场内支线道路、临时桥梁的修建、维护及保养工作。
4.4 承包人负责在发包人提供的10kV输电线路上接引本合同工程施工用电线路、修建临时变电所及提供变电、配电设备、设施。
发包人10kV输电线路以外的一切施工用电发生的费用均由承包人负责。
4.5承包人负责本合同工程的生产、生活用水设施的修建及维护，供水发生的一切费用及事宜由本合同承包人负责。
4.6 承包人负责本工程存弃渣场的排水及挡护工程的修建和维护。
5 履约担保5.1 履约担保证件本款全文删除并代之以：本款中采用履约保函形式的担保金额为中标总报价的10％。
5.2 履约担保证件的有效期删去本款全文并代之以：履约保函自合同生效日起至合同工程移交证书颁发后28天内一直有效。
该保函应在其有效期结束后14天内退还给承包人。
6 监理人和总监理工程师6.1 监理人的职责和权力本款第⑵项补充：⑵监理人可以履行合同规定的和合同中隐含的权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：①按第十条规定，批准工程的分包；②按第十九条规定，确定延长完工期限；③按第三十八条规定，作出变更决定：a.变更的范围；b.因变更而变动的单价和合价；c.重大的变更；④影响工期、质量、合同价格等其它重大决定；⑤备用金使用。
增加：⑷尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
监理人应按第三十八条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
7 材料和工程设备的提供7.1 承包人提供的材料和工程设备⑴除按合同规定由发包人统一供应的材料外，承包人应负责其它材料的供应和（或）采购。
由承包人负责提供的材料质量应符合我国有关技术规范的要求。
⑵本合同开挖渣料的所有权及调度权属发包人，本合同承包人应为其他承包人使用这些渣料提供方便。
⑶承包人将负责采购、制造用于本标工程的监测仪器设备。
7.2 发包人指定供应来源的主要材料钢材定为昆钢钢材；水泥为师宗水泥；火工材料在富源购买。
材料价根据市场价不调差，所有由承包方自行采购。
8 进度计划8.1 修订进度计划不论何种原因发生工程的实际进度与第16.1款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在7天内提交一份修订进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后7天内批复承包人。
批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。
9 工程开工和完工9.1 开工通知⑴监理人应在本合同协议书签定后10天内发出开工通知。
⑵开工通知采用分项开工令方式，主要包括：⑴施工支洞工程；⑵引水隧洞洞挖工程；⑶调压井井挖工程；⑷调压力竖井混凝土衬砌工程；⑸引水隧洞洞身混凝土衬砌工程等。
9.2 完工日期工期按2005年12月20日隧洞处于有压状态控制，本合同工程要求完工日期为 2005 年 12 月 20 日，其它分部工程控制性工期规定如下：本合同工程控制工期表10 工期延误10.1 承包人的工期延误本款全文删除并代之以：本合同工程各控制项目逾期完工违约金将按5000元/天计算，但总金额不应超过投标总报价的10％。
11 工期提前11.1 承包人提前工期承包人应按综合进度组织施工，承包人提前工期，发包人支付奖金按5000元/天计算，但总金额不应超过投标总报价的10％。
12 材料和工程设备的检查和检验12.1 材料和工程设备的检验和交货验收本款增加第⑶项：无论是承包人提供的材料，还是发包人指定供应来源的材料，均由承包人在交货地点负责检验和交货验收。
13 现场试验13.l 现场材料试验要求承包人建满足本合同的相应实验室或由发包人指定实验室，试验所需的各项费用由承包人承担。
14 文明施工14.1 施工安全承包人应负责本合同工程工地的消防工作，组建专职消防队伍，在工地配备必要的日常消防设备并配合公安消防部门工作。
15 预付款本合同工程的钢筋、水泥等材料由承包人自行采购，发包人应向承包人支付工程材料预付款。
工程预付款的总金额为合同价格的10%，分两次支付给承包人。
第一次预付款在合同签定，人员进驻现场后支付100万元，第二次工程预付款在主要机械设备进场，所有工作面全面开工后5个工作日内支付。
16 工程进度付款16.1 月进度付款申请单“月进度付款申请单（一式七分）”总价承包的项目按根据实际发生，进入月进度款中支付。
17 保留金⑴本款第⑴项中规定保留金的百分比按月进度款的“5%”，扣留总金额为合同总价的“5%”。
⑵本款第⑵项中“在签发本合同工程移交证书后14天内”修改为“在本工程首台机组发电后6个日历月内”。
增加：竣工结算后按结算价的5%扣留，作为施工质量保质金。
保质期为竣工验收后一年。
18 完工结算18.1 本条（一式4分）”改为“（一式7分）”19 最终结算19.1 本条（一式4分）”改为“（一式7分）”20 物价波动引起的价格调整本合同采用固定单价发包，合同履行期间，无论何种原因，均不考虑物价波动引起的价格调整。
21 法规更改引起的价格调整本合同采用固定单价发包，合同履行期间，无论何种原因，均不考虑法规更改引起的价格调整。
22 变更22.1 变更的处理原则本合同工程出现工程量清单中未列的新增项目（不含混凝土和砂浆标号的变化）时，按下述办法确定单价：合同中有相似单价的参照执行；未有可参照的单价，按发包人招标文件规定的编制原则和取费标准执行。
23 索赔23.1 以下情况不属索赔范围发包人认为承包人不能按时完工时，可将剩余工程的全部或部分另行发包，承包人不得提出索赔要求。
24 工程风险24.1 发包人的风险若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应补充：本款⑵项中，在“造成”后插入“材料和”三字。
25 人身和财产的损失25.1 发包人的责任删除本款第⑴、⑵项内容。
25.4 第三者责任险（包括发包人的财产）本款“其保险金额由双方协商确定”改为“其保险金额由乙方支付”。