工程施工合同增项补充协议
施工合同工程量增加补充协议范本(3篇)
施工合同工程量增加补充协议范本建设单位：_____(甲方)施工单位：_____(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1.增加工程：_____凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2.新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日施工合同工程量增加补充协议范本（二）协议编号：_____甲方：_____乙方：_____甲乙双方于_____年_____月_____日签订了一份金额为_____元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_____1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
工程增项补充合同完整版doc
工程增项补充合同完整版doc 【工程增项补充合同】完整版合同编号：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方与乙方就工程增项事宜进行协商，经友好协商，达成如下补充合同：一、项目背景1.1 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（合同编号：XXXXX），约定了工程的基本内容和工期。
1.2 在工程施工过程中，由于项目需求变更或其他原因，甲方需要对工程进行增项，双方经协商一致，决定签订本补充合同。
二、增项内容2.1 增项名称：（增项名称）2.2 增项详细描述：（详细描述增项的具体内容，包括工程范围、工程量、技术要求等）2.3 增项工期：（增项工期的具体要求）三、费用及支付方式3.1 增项费用：根据增项内容的复杂程度和工程量的大小，双方协商确定增项费用为XXXXX元。
3.2 支付方式：甲方应在本合同签订后X个工作日内，一次性支付增项费用给乙方。
四、工期调整4.1 增项工期：增项工期为XX天/月，具体工期根据实际施工情况及协商结果确定。
4.2 工期延长：如因增项导致工期延长，双方应重新协商并签订书面协议，确定新的工期安排。
五、质量保证5.1 对于增项工程，乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，确保增项工程的质量符合相关标准和规范。
5.2 如因乙方施工不符合质量要求导致增项工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照合同约定进行修复或重新施工。
六、变更和解除6.1 本补充合同的变更和解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
6.2 本补充合同的变更和解除，不影响原工程施工合同的有效性和约束力。
七、其他条款7.1 本补充合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
7.2 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
施工合同增项补充协议书
协议编号：_______甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方（建设单位）与乙方（施工单位）于____年__月__日签订的施工合同（以下简称“原合同”），合同编号为：_______，现因项目需要，经双方友好协商，就原合同中增项部分达成如下补充协议：一、增项内容1. 增项工程名称：____________________2. 增项工程量：____________________3. 增项工程预算：人民币_______元整（大写：____________________）4. 增项工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程款支付1. 增项工程款按原合同约定的付款方式进行支付。
2. 乙方在完成增项工程并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付增项工程款。
三、工程进度与质量1. 乙方应按照增项工程期限要求，确保工程进度和质量。
2. 甲方有权对增项工程进行监督和检查，确保工程符合国家相关标准和要求。
四、违约责任1. 乙方未按约定完成增项工程或工程不符合质量要求的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。
2. 乙方在增项工程过程中，如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。
3. 甲方未按约定支付增项工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按原合同约定的标准执行。
五、其他约定1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，按原合同约定执行。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____年__月__日附件：1. 增项工程预算明细2. 增项工程图纸及变更通知单。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
施工 增项 补充协议
施工增项补充协议《施工增项补充协议》甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），并根据主合同约定，甲乙双方就工程增项事宜达成以下补充协议：一、增项内容1. 增项工程名称：________2. 增项工程地点：________3. 增项工程规模：________4. 增项工程费用：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
二、增项工程进度1. 增项工程开工日期：____年__月__日。
2. 增项工程竣工日期：____年__月__日。
3. 增项工程进度按照主合同约定的进度计划执行。
三、增项工程质量1. 增项工程质量标准：按照主合同约定的质量标准执行。
2. 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的质量要求进行施工，确保增项工程质量。
四、增项工程费用支付1. 增项工程费用支付按照主合同约定的支付方式执行。
2. 甲方支付增项工程款项时，应扣除主合同已支付的款项，仅支付增项工程新增的费用。
五、违约责任1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式按照主合同约定的违约金计算方式执行。
六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日。
增项合同协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：______甲方（承包方）： ________________乙方（发包方）： ________________签订日期：____年__月__日签订地点：____市____区（县）____街道（路）____号根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方项目中的增项工程达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称：乙方的项目名称（具体项目名称）。
2. 项目地点：乙方的项目所在地。
3. 合同签订日期： __年__月__日。
4. 合同总工期： __年__月__日——__年__月__日。
5. 合同总价：合同总金额为人民币____元整。
6. 增项工程内容：- 增项工程名称：___________________________。
- 增项工程内容：___________________________。
- 增项工程量：___________________________。
- 增项工程造价：___________________________。
二、增项工程范围1. 甲方根据乙方要求，对原合同中约定的工程进行增项，具体增项工程范围包括但不限于以下内容：a. 土建工程：增加的土建工程量及相应的工程内容。
b. 安装工程：增加的安装工程量及相应的工程内容。
c. 装饰装修工程：增加的装饰装修工程量及相应的工程内容。
d. 其他工程：如有其他增项工程，应详细列明。
2. 乙方应按照增项工程内容的要求，提供必要的图纸、技术资料和施工条件。
三、增项工程进度1. 增项工程进度应与原合同进度计划相协调，具体进度安排如下：a. 开工日期： __年__月__日。
b. 竣工日期： __年__月__日。
c. 关键节点：如有关键节点，应明确列出。
2. 甲方应按照增项工程进度要求，确保工程质量、安全和工期。
四、增项工程造价1. 增项工程造价为人民币____元整，包括但不限于以下费用：a. 材料费：材料价格按照市场价或双方协商确定的价格执行。
工程施工增项协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在原工程施工合同基础上增项的相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、增项工程内容1. 增项工程名称：_______2. 增项工程地点：_______3. 增项工程范围及内容：_______4. 增项工程预算造价：人民币_______元。
二、增项工程工期1. 增项工程工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2. 乙方应按照合同约定的工期要求，确保增项工程按时完成。
三、增项工程付款方式1. 甲方按照增项工程预算造价的_______%支付预付款，剩余_______%分_______期支付。
2. 每期付款的具体时间和金额，双方另行协商确定。
3. 付款方式：_______四、增项工程变更及争议解决1. 在增项工程施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程预算造价发生变化，双方应按照合同约定重新协商确定增项工程预算造价。
2. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 乙方在增项工程施工过程中，应严格按照国家相关法律法规、技术标准和施工图纸进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照合同约定，按时完成增项工程施工，并对施工过程中产生的安全事故、环境污染等承担相应责任。
3. 双方应按照国家有关税收政策，依法纳税。
4. 本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表人（签字）：____________代表人（签字）：____________签订日期：_______年_______月_______日注：本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。
施工工程增项协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程增项事宜达成如下协议：一、工程增项概况1. 工程名称：_________2. 工程内容：_________3. 增项工程量：详见附件一《增项工程量明细》4. 增项工程预算：人民币_________元（大写：____________________）二、工期及质量要求1. 增项工程工期：自本协议签订之日起_________天内完成。
2. 增项工程质量：必须符合国家及行业相关质量标准，达到合格标准。
三、工程价款及支付方式1. 增项工程价款：人民币_________元（大写：____________________）2. 付款方式：（1）增项工程款按进度支付，具体支付节点如下：a. 施工进度达到增项工程总量的30%时，支付增项工程款的30%；b. 施工进度达到增项工程总量的60%时，支付增项工程款的30%；c. 施工进度达到增项工程总量的90%时，支付增项工程款的20%；d. 工程竣工验收合格后，支付增项工程款的10%。
（2）以上付款方式可根据实际情况协商调整。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）按约定支付增项工程款；（2）提供施工所需的图纸、资料及施工场地；（3）监督施工过程，确保工程质量和进度；（4）对乙方提供的施工资料、设备等进行验收。
2. 乙方权利与义务：（1）按照约定的时间、质量和标准完成增项工程；（2）按照甲方要求提供施工图纸、施工方案、施工进度计划等；（3）保证施工安全，对施工现场进行安全防护；（4）对施工过程中产生的问题负责整改，确保工程顺利进行。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
工程合同增加补充协议
工程合同增加补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：甲方为甲方项目的业主或授权代表，乙方为甲方项目的设计和施工单位；双方于______年______月______日签订了《工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为__________；现因项目需求变化及市场行情波动等原因，双方同意对原合同的部分内容进行调整和补充。
经双方友好协商，达成如下协议：一、合同金额1.1 双方同意，原合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
1.2 基于项目需求变化及市场行情波动等原因，双方同意将原合同金额增加人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，增加后的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
二、合同工期2.1 双方同意，原合同约定的工期为______年______个月______天。
2.2 鉴于项目需求变化及市场行情波动等原因，双方同意将合同工期延长______个月______天，延长后的合同工期为______年______个月______天。
三、合同内容3.1 双方同意，原合同约定的工程内容为：__________。
3.2 根据项目需求变化，双方同意在原合同工程内容基础上增加以下工程内容：__________。
四、合同价款支付4.1 双方同意，原合同约定的价款支付方式为：__________。
4.2 鉴于项目需求变化及市场行情波动等原因，双方同意对原合同价款支付方式进行调整，具体调整为：__________。
五、违约责任5.1 双方同意，原合同约定的违约责任条款继续有效。
5.2 鉴于本协议对原合同的调整和补充，若乙方未能按照本协议约定的工期、质量、安全等相关标准完成工程，甲方有权按照原合同及本协议的约定追究乙方的违约责任。
工程施工合同增项补充协议书范本
工程施工合同增项补充协议书范本甲方(发包人) :(公司全称)地址:法定代表人/负责人:乙方(承包人) :(公司全称)地址:法定代表人/负责人:甲乙双方于_ _ _年_ _ _ _ _月_ _ _ _ _ (工程名称)的《工程施工联合》(以下简称“原联合”)，在现因工程实施过程中出现的项目一、条款内容1. 项目名称及描述:明确项目的具体项目名称、位置、数量、规格等详细描述。
2. 执行标准:项工程需循的相关技术规范和标准。
3. 预置工期:项目工程的预置完成时间、是否会影响原联合工期及如何处理。
二、双方权责1. 甲方权利赋予义务:-按时支付条款工序款。
-提供必要的施工条件和协助。
-对工程质量进行监督，并有提出合理要求。
2. 乙方的权利与义务:-按照协议约定的内容、标准和时间完成项目工序。
-保证条款工程质量符合国家和行业相关标准。
-负责分项工程安全生产，承担相应责任。
三、费用及支付方式1. 费用构成:明确条款工程费用构成，包括但不限于材料费、人工费、机械费、税费等。
2. 支付方式:约定条款工序项下的支付时间、支付比例及支付方式。
四、工序质量与惊人收入1. 工序质量:项工序需求达到的质量标准和要求。
2. 截获程序:项目工程完工后的截获程序、标准和时间。
五、违约责任1 .如甲方未按比例约定支付项目工程条款，应承担相应的违约责任。
2 .如乙方未按约定完成项目工序或工序质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
六、其他1 .本补充协议与原合同具有同等法律约束力，如有冲突，以本补充协议为准。
2 .本补充协议未尽事宜，双方可另行协商签字补充协议。
3 .本补充协议一式肆份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生。
甲方(盖章) :_ _ _ _ _ 乙方(盖章) :_________法定代表人/负责人(签名) :_ _ _ _ _ 法定代表人/负责人(签名) :_________签到日期:____年_ _ _月_ _ _日。
施工合同补充协议增加工程项目
施工合同补充协议根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方确认的施工图纸及预算书（以下简称《图纸》和《预算》）所列的工程内容和总价款，经双方协商达成一致，签订本补充协议。
一、增加工程项目的范围和内容1.1 本补充协议范围内的增加工程项目包括但不限于以下内容：（1）工程设计变更导致的额外工程量；（2）因工程质量要求提高导致的额外工程量；（3）因甲方需求变化导致的额外工程量；（4）其他经双方协商一致的增加工程项目。
1.2 甲方应向乙方提供增加工程项目的详细资料，包括设计图纸、工程量清单、工程要求等。
乙方应根据甲方提供的资料，按照合同约定的计价方式，编制增加工程项目的预算。
二、增加工程项目的计价和支付2.1 乙方应根据《图纸》和《预算》的要求，合理组织施工，确保增加工程项目的质量和进度。
2.2 增加工程项目的计价应按照合同约定的计价方式进行，如有特殊情况，双方可另行协商确定计价方式。
2.3 甲方应按照本补充协议约定的支付方式及时支付乙方增加工程项目的工程款。
具体支付方式如下：（1）甲方支付给乙方的工程款，应直接扣除已支付的预付款、进度款等；（2）甲方支付给乙方的工程款，应按照乙方实际完成的增加工程项目进度进行支付；（3）甲方支付给乙方的工程款，应及时支付，不得无故拖延。
三、增加工程项目的工期调整3.1 因增加工程项目导致乙方施工工期的调整，双方应协商一致，并按照实际情况进行工期顺延。
3.2 乙方应合理组织施工，确保按期完成增加工程项目。
如乙方未按约定工期完成增加工程项目，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
四、其他约定4.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
4.2 本补充协议与《施工合同》具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
4.3 本补充协议未尽事宜，双方应协商一致，并签订相关补充协议。
施工项目补充协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： ______________甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________签订日期： ______________一、协议依据根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及《____________施工合同》（以下简称“主合同”）的约定，为明确双方在施工过程中产生的补充事项，经双方友好协商，达成如下补充协议：二、补充事项1. 工程变更（1）因设计变更、工程量清单漏项或其他原因，导致原合同工程量发生变化，甲方应于______日前向乙方书面提出变更通知，乙方应于______日内予以确认。
变更后的工程量及费用按以下方式处理：- 若变更后的工程量增加，超出原合同工程量的______%，则超出部分按市场价结算；- 若变更后的工程量减少，乙方应无条件执行，但不退还已发生的合理费用。
（2）因不可抗力等原因导致工程停工、延期或损失，双方应按照国家有关法律法规和合同约定，合理分担损失。
2. 材料设备供应（1）甲方提供的材料设备，应保证质量合格，并符合设计要求。
乙方在收到材料设备后，应进行验收，并在______日内将验收结果通知甲方。
（2）乙方提供的材料设备，应符合国家相关标准和规范，并经甲方验收合格后方可使用。
（3）因材料设备质量问题导致的工程损失，由责任方承担。
3. 施工进度（1）乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
如因特殊原因导致工期延误，乙方应提前______日向甲方书面提出延期申请，并说明原因。
（2）甲方应按合同约定提供施工所需的场地、设施和条件。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。
4. 施工安全（1）乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
（2）甲方应提供施工所需的安全生产条件，并对施工现场进行监督检查。
（3）发生安全事故，双方应立即采取措施，防止事故扩大，并按照国家有关法律法规和合同约定处理。
工程施工合同补充协议范本3篇
工程施工合同补充协议范本3篇工程施工合同补充协议范本一甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、工程内容变更1. 原合同约定的工程内容为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
二、工程量变更1. 原合同约定的工程量为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
三、合同价款变更1. 原合同约定的合同价款为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
四、工程进度变更1. 原合同约定的工程进度计划为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
五、质量标准变更1. 原合同约定的质量标准为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
六、其他变更事项1. 原合同约定的其他事项为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
七、本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议未涉及的事项，仍按原合同执行。
八、本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日工程施工合同补充协议范本二甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
工程增项补充合同通用8篇
工程增项补充合同通用8篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于：1. 甲方和乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同编号为_________。
2. 原合同约定了双方的权利和义务，但由于工程增项，需要对原合同进行补充。
3. 甲方和乙方经过友好协商，同意对原合同进行补充，并达成以下补充协议：一、工程增项内容1. 工程增项名称：_________2. 工程增项地点：_________3. 工程增项内容：_________4. 工程增项工程量：_________二、增项工程价款及支付方式1. 增项工程价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应在签订合同后______天内向乙方支付增项工程价款。
乙方应提供合法有效的发票。
三、增项工程施工及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行增项工程的施工，确保工程质量符合要求。
2. 甲方应在签订合同后______天内完成增项工程的验收工作。
验收时，乙方应提供完整的施工记录、材料清单等相关资料。
3. 增项工程的保修期为______年，自验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
四、违约责任及赔偿1. 甲方或乙方如违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。
2. 因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
3. 甲方或乙方如因不可抗力原因无法履行本补充协议的，应及时通知对方，并说明原因。
在不可抗力原因消除后，双方应协商确定是否继续履行本补充协议。
五、争议解决及法律适用1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲方和乙方在履行本补充协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程增项补充合同
工程增项补充合同第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《工程合同》（合同编号：__________）以下简称“主合同”，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就主合同中的工程增项事宜达成以下补充协议：一、工程增项内容1.1 乙方应根据甲方的要求，对主合同约定的工程进行增项。
增项工程的范围、内容、数量、质量等要求详见附件一《工程增项明细表》。
1.2 乙方应按照主合同约定的工期要求完成增项工程。
如因乙方原因导致增项工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
二、工程增项价格及支付2.1 增项工程的价格根据附件一《工程增项明细表》中列明的小项，按照主合同约定的计价方式进行计算。
2.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付增项工程的价款。
付款方式、付款时间等事项详见附件二《支付方式及时间表》。
三、工程质量及验收3.1 乙方应保证增项工程的质量符合主合同约定的质量标准。
3.2 增项工程的验收按照主合同约定的验收程序进行。
验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担因此产生的费用。
四、违约责任4.1 任何一方违反本补充协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
五、争议解决5.1 对于本补充协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年__月__日附件一：《工程增项明细表》附件二：《支付方式及时间表》请注意，以上范本仅供参考，实际合同签订时，请根据具体情况和需求进行修改和完善。
如有需要，请咨询专业律师。
第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称，第三方主体）鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《工程合同》（合同编号：__________）以下简称“主合同”，甲乙双方同意引入丙方作为第三方主体，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就主合同中的工程增项事宜达成以下补充协议：一、第三方主体丙方的责任与义务1.1 丙方作为专业增项工程承包商，应根据甲方的要求，对主合同约定的工程进行增项。
工程合同补充增项协议范本
工程合同补充增项协议范本---工程合同补充增项协议甲方（建设方）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为_______________的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因工程设计变更、工程量调整等原因，经双方协商一致，同意对原合同进行如下补充增项：一、增项内容1. 工程名称：_________________2. 增项部位：_________________3. 增项内容描述：_________________4. 增项工程量：_________________5. 增项工程造价：_________________二、工期调整由于增项内容的施工需要，原合同规定的竣工日期由____年____月____日延长至____年____月____日。
三、质量要求增项工程的质量标准应与原合同保持一致，即满足国家及行业相关标准和规范要求。
四、价款支付1. 增项工程的价款支付方式按照原合同约定执行。
2. 增项工程的价款支付时间根据实际完成情况，按以下方式支付：- 进度款：根据实际完成的工程量，按照约定的比例支付。
- 结算款：工程竣工验收合格后，根据最终核定的工程量进行结算。
五、违约责任如一方违反本补充协议的任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4. 本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年____月____日---。
工程增项协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在施工过程中提出的增项事宜，达成如下协议：一、增项内容1.1 甲方在施工过程中，因设计变更、现场实际情况等原因，需要增加以下工程内容：（1）工程名称：________________________（2）工程内容：________________________（3）工程量：________________________（4）工程预算：________________________1.2 乙方根据甲方要求，对增项内容进行核实，确认增项内容的真实性、合理性和可行性。
二、增项费用2.1 增项工程费用按以下方式计算：（1）按实际发生的人工、材料、机械、设备等费用计算；（2）按合同约定的价格和工程量计算；（3）按设计变更或现场实际情况确定的费用计算。
2.2 增项工程费用由甲方支付给乙方。
三、增项工期3.1 增项工程工期按以下方式确定：（1）按原合同工期基础上，根据增项工程内容进行调整；（2）按甲方要求的时间节点完成增项工程；（3）按设计变更或现场实际情况确定的工期。
3.2 乙方应确保增项工程按时完成，不影响整体工程进度。
四、双方责任4.1 甲方责任：（1）负责提供增项工程所需的设计图纸、技术资料等；（2）负责办理增项工程所需的各项手续；（3）按约定支付增项工程费用；（4）配合乙方完成增项工程。
4.2 乙方责任：（1）按约定的时间节点完成增项工程；（2）确保增项工程质量；（3）按照设计图纸和技术要求进行施工；（4）负责增项工程的安全、文明施工。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因设计变更导致工程量增减，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 工程量变更内容：详细说明因设计变更导致的工程量增减的具体内容和数量。
2. 变更工程量的价格：根据市场行情和原合同约定的计价方式，确定变更工程量的价格。
3. 工程进度调整：根据工程量变更，双方协商确定工程进度的相应调整。
4. 质量标准：变更部分的工程质量应符合原合同约定的标准。
5. 验收与结算：双方应按照变更后的工程量进行验收和结算。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本二：工程延期补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因不可抗力或其他双方认可的原因导致工程延期，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 延期原因：详细说明导致工程延期的具体原因。
2. 延期期限：双方协商确定工程延期的具体时间。
3. 延期费用：根据延期原因，双方协商确定延期期间的费用分担。
4. 工程进度计划：双方根据延期期限重新制定工程进度计划。
5. 质量保证：延期期间，乙方应保证工程质量符合原合同标准。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本三：工程质量保证补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，为进一步确保工程质量，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 质量保证措施：乙方应采取的具体措施以确保工程质量。
增项合同范本6篇
增项合同范本6篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方需要增加的工程项目达成以下协议：一、增项工程内容1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程期限：自合同签订之日起至工程完成之日止。
二、增项工程价款及支付方式1. 增项工程价款：人民币_________元整（￥_________）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付增项工程价款：（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。
（2）工程完成并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项，即人民币_________元整（￥_________）。
三、增项工程的技术要求和质量标准1. 技术要求：乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和技术标准。
2. 质量标准：乙方应确保增项工程的质量符合《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，并达到甲方要求的质量标准。
四、增项工程的验收及保修1. 验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后及时进行验收。
验收过程中，如发现问题，应及时提出并要求乙方进行整改。
2. 保修：增项工程的保修期为一年，自验收合格之日起计算。
在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修并承担相关费用。
保修期结束后，乙方应提交保修情况报告，并移交保修档案。
五、违约责任及赔偿损失1. 违约责任：如一方违约，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。
具体违约责任和赔偿损失的方式如下：（1）甲方未按照合同约定支付增项工程价款，每逾期一天，应支付合同总金额的万分之五的违约金给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同增项补充协议
发包人：
承包人：
工程名称：
工程地点：
工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）
工程造价(元)：（大写）,（小写）
已签订的《工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：
原因：
（二）《工程施工合同》工期变更为开工年月日,（三）竣工年月日，合同工期总日历天数天。
（四）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
（五）本补充协议一式三份。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日。