水电安装工程劳务承包合同新通用范本
水电安装工程劳务分包合同(范本)8篇
水电安装工程劳务分包合同(范本)8篇篇1合同编号：XXX甲方（发包方）：XXX水电安装有限公司乙方（承包方）：XXX劳务有限公司签订日期：XXXX年XX月XX日合同目录1. 合同总则2. 工程概况3. 劳务分包范围4. 合同工期5. 质量标准6. 合同价款及支付方式7. 双方权利和义务8. 违约责任9. 争议解决10. 合同生效与终止11. 其他约定合同总则本合同是甲方委托乙方承担水电安装工程劳务分包任务的依据，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，签订本合同。
工程概况工程名称：XXX水电安装项目工程地点：XXX建筑面积：XXX平方米结构类型：框架结构劳务分包范围1. 室内外水电安装工程的劳务分包，包括但不限于：管道安装、电线电缆敷设、配电箱安装、照明系统安装、给排水系统安装等。
2. 乙方需自备施工工具和设备，确保施工质量和进度。
3. 乙方需配合甲方和其他相关单位的协调工作，确保工程顺利进行。
合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天4. 延期处罚：每逾期一天，乙方需支付违约金XX元。
质量标准1. 本工程的质量标准为优良。
2. 乙方需严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3. 在施工过程中，如发现质量问题，乙方需及时整改，并承担相应的责任。
合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程的合同价款为人民币XX元（大写：XXX）。
2. 支付方式：甲方需在合同签订后支付乙方预付款XX元，剩余款项需在乙方按合同要求完成工程并经甲方验收合格后一次性付清。
3. 税金：本合同价款为含税价，乙方需开具相应的增值税发票给甲方。
双方权利和义务1. 甲方需提供施工图纸和技术要求，确保施工顺利进行。
2. 甲方需对乙方的施工质量进行监督，确保施工质量符合要求。
3. 乙方需严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合要求。
水电安装工程劳务承包合同模板新5篇
水电安装工程劳务承包合同模板新5篇第1篇示例：水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方）：______________（单位名称）乙方：（承包方）：______________（单位名称）鉴于甲方有意委托乙方进行水电安装工程项目，现双方经友好协商，达成如下协议，依法签订本合同，共同遵守并履行。
第一条项目内容甲方委托乙方进行以下水电安装工程项目：_______________（具体工程内容），包括但不限于供水管道安装、电气设备安装、照明设施安装等工作。
第二条工程期限乙方应当在协议生效之日起______天内完成委托的水电安装工程项目，如因不可抗力等原因导致工程延期，应当及时通知甲方并经甲方同意。
第三条合同价款1. 本水电安装工程项目的合同价款为人民币_____________元整。
2. 甲方应按照工程进度及阶段性完成情况，按照约定的支付方式及时间向乙方支付工程款项。
第四条工程质量、安全与保障1. 乙方按照国家有关标准和规定，保证水电安装工程项目的质量符合相关标准要求。
2. 乙方应当严格遵守安全生产法律法规，保障施工现场的安全环境。
3. 乙方应当对工程实施过程中发生的人身和财产损失进行赔偿。
第五条违约责任1. 若乙方未能按照合同约定时间和质量完成水电安装工程项目，甲方有权要求乙方继续履行合同，并按日追加罚款。
2. 若甲方未按照约定支付工程款项，应当按照约定支付滞纳金。
3. 若一方违反合同对另一方造成损失，应当赔偿对方的损失。
第六条管辖与法律适用本合同的签订、履行、解释与争议解决适用中华人民共和国法律。
如发生争议，应当协商解决，协商不成的，提交_______市（区）_______人民法院诉讼解决。
第七条其他事项本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
特此证明。
第2篇示例：水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：为明确双方权利与义务，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包事宜，达成如下协议，共同遵守执行：第一条项目范围1.1 甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包，具体包括但不限于水、电管道的安装、维护、检修等工作。
水电工程劳务承包合同范本3篇
水电工程劳务承包合同范本3篇篇1水电工程劳务承包合同范本甲方（承包方）：__________公司法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务方）：__________个人/公司法定代表人/负责人：__________地址：__________电话：__________鉴于甲方承接_______水电工程项目，现拟与乙方签订本合同，明确双方的权利和义务。
经充分协商，双方达成如下约定：第一条工程范围乙方应按照甲方的要求，承担________水电工程项目中的劳务工作，具体包括但不限于设计、施工、安装、调试等工作。
第二条工程期限本合同有效期为______年/月，工程期限为______年/月/日至______年/月/日。
第三条劳务内容及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求，严格按照相关标准和规范完成工程任务。
2. 乙方应保证施工过程中的质量、进度和安全，确保工程能按时交付并符合甲方的要求。
3. 乙方应配备专业技术人员和必要的施工设备，确保施工效率和质量。
第四条技术服务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出合理的要求和意见。
2. 乙方应配合甲方进行技术交流和培训，保证施工技术的更新和提升。
第五条施工安全1. 乙方应遵守国家法律法规和安全生产标准，严格执行相关安全操作规程，确保施工现场的安全。
2. 乙方应购买工程意外伤害和施工质量保险，确保在工程施工过程中的安全和保障。
第六条费用支付1. 甲方按照工程进度和质量完成情况，按照双方协商的价格支付劳务费用。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，甲方有权根据实际损失扣减相应费用。
第七条违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务，应向另一方承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力导致的延期、违约等影响，应及时通知对方并协商解决方案。
第八条合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
水电安装劳务合同格式范本(九篇)
水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
水电安装工程劳务承包合同模板新6篇
水电安装工程劳务承包合同模板新6篇篇1水电安装工程劳务承包合同模板新甲方（委托方）：（具体信息）乙方（承包方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，达成如下合同：第一条工程概况甲方委托乙方进行水电安装工程，具体包括（工程内容），工程地点为（地点），工程工期为（工期），工程总造价为（总造价）元。
第二条工程合同价款及支付方式1. 工程总造价为（总造价）元，具体分项价款如下：（1）工程设计费：（金额）元（2）施工费：（金额）元（3）材料费用：（金额）元（4）其他费用：（金额）元2. 付款方式：甲乙双方一次性支付工程总价款的30%作为工程开工费用，工程竣工后支付工程总价款的70%。
开工费用支付后，乙方即开始工程施工。
第三条工程施工主体责任1. 乙方承诺按照本合同约定的工程内容、工程质量标准和工程工期，精心组织工程施工，并保证工程质量符合国家标准和甲方要求。
2. 若因乙方原因导致工程质量不合格或工程进度延误，乙方将承担相应的责任，并按照双方协商的赔偿标准进行赔偿。
第四条工程材料及设备1. 乙方保证所用材料及设备符合国家标准，具备相应的质量证明，并应遵守相关规定进行采购。
2. 若因材料及设备质量问题导致工程质量不达标，乙方将承担相应的责任，并赔偿甲方损失。
第五条工程变更及延期1. 若因不可抗力或其他不可预测的原因导致工程进度延误，应及时通知甲方，并协商解决方案。
2. 若甲方要求对工程内容进行变更，应书面通知乙方，并重新评估工程造价及工程工期，双方再次签订变更合同。
第六条合同终止1. 经双方协商一致，可提前终止本合同。
2. 若乙方未能按照本合同约定的工程内容、质量标准和工期完成工程，甲方有权提前终止合同，并要求乙方赔偿相应的违约金。
第七条知识产权保护1. 乙方在履行本合同过程中所取得的知识产权归甲方所有。
2. 未经甲方同意，乙方不得将在工程施工中获得的商业机密、技术秘密以及其他知识产权泄露或用于其他用途。
水电安装工程劳务分包合同(范本)7篇
水电安装工程劳务分包合同(范本)7篇篇1合同编号：XXXX-水电安装-XXXX号甲方（发包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX水电安装有限公司签订日期：XXXX年XX月XX日工程名称：XXXX水电安装工程合同协议书甲方（发包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX水电安装有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担水电安装工程劳务分包事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX水电安装工程2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：本次工程的水电安装工作，包括但不限于水暖设备的安装、调试，电气设备的安装、布线及调试等。
4. 承包方式：乙方以包工包料的形式承包本工程。
5. 工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。
6. 质量目标：确保本工程水电安装质量达到国家相关标准。
二、甲方责任1. 提供施工图纸及技术要求。
2. 负责施工过程中的协调工作。
3. 按合同约定支付乙方劳务费用。
三、乙方责任1. 负责水电安装工程的施工及质量管理。
2. 按照甲方要求进行设备选型及材料采购。
3. 负责施工过程中与甲方的沟通协调。
4. 确保施工安全，避免重大安全事故的发生。
5. 提交完整的竣工资料及验收报告。
四、付款方式1. 合同签订后，甲方支付乙方预付款，金额为合同总价的XX%。
2. 乙方按合同约定完成工程量后，甲方支付至合同总价的XX%。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的XX%。
4. 剩余XX%的款项作为质量保证金，保修期满后支付。
5. 乙方开户银行信息：XXXX银行XXXX支行，账号：XXXX。
五、质量保证与验收1. 乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量。
2. 所有设备及材料进场时，乙方应提供相应的合格证明及检验报告。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收报告，甲方在收到验收报告后XX天内组织验收。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人（委托方负责人）：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包，具体包括（列明具体的工程项目内容）。
1.2 工程地点：（具体工程项目的地址）。
1.3 工程合同金额：_______元整（大写）。
二、工程进度2.1 工程开工日期：____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工，保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用，乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整（大写），具体的支付方式及进度如下：（列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期）4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方，逾期未支付的，需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的，乙方需承担由此引起的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息，不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的，违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上内容为水电劳务承包合同的范本，如有需要，请双方严格按照合同内容履行。
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同范本甲方：（委托方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称甲方）乙方：（承包方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对水电工程进行承包施工，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方承担水电工程的施工任务，包括但不限于水电设备的安装、检修、维护等各项工作。
二、工程期限乙方应当按照双方约定的工期和交工日期，按时保质保量完成工程任务。
三、工程报酬1. 甲方应当按照乙方提供的报价单，按时足额支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：（详细列明具体支付方式和时间节点）四、质量保证乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，对工程实行质量保证，确保工程质量符合相关要求。
五、安全保障1. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规和安全生产规定，落实安全生产责任制。
2. 施工期间如发生安全事故，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期交工，乙方应当承担延期责任，并按照甲方要求支付违约金。
2. 乙方在施工过程中如发现工程质量问题，须立即进行整改，否则应当承担相应违约责任。
七、保密条款双方应当对工程过程中涉及到的商业秘密和技术资料等进行保密，不得擅自泄露给第三方。
八、争议解决双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
九、其他其他双方约定事项：（根据实际情况列明其他约定事项）十、合同生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。
十一、解除合同1. 如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已发生的费用由双方自行承担。
2. 如因乙方违约致使合同解除，甲方可要求乙方承担相应的违约责任。
十二、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水电安装工程劳务承包合同模板5篇
水电安装工程劳务承包合同模板5篇第1篇示例：水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟进行水电安装工程，为确保工程质量和安全，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方负责进行水电安装工程的施工、调试及相关配套工作，具体包括但不限于电路布线、开关插座安装、照明设施安装、给排水管道安装等项目。
1.2 甲方应提供相应工程图纸及相关资料，以便乙方深入了解工程内容及要求。
二、工程期限2.1 工程开始日期：____年____月____日工程完工日期：____年____月____日2.2 如因不可抗力等客观原因需要延长工期，甲、乙双方应协商解决，并另行签订书面协议。
三、工程质量及安全保障3.1 乙方应按照国家相关标准和法规进行施工，确保工程质量符合相关要求。
3.2 乙方应严格执行水电安装工程的安全管理制度，保障施工过程中的安全。
3.3 如因乙方施工不当导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方相应损失。
四、费用及支付方式4.1 工程合同总价为人民币_______元整（大写：_________）。
4.2 甲方应按照工程进度及验收情况，分期支付工程款，具体支付比例及时间如下：（1）工程启动前支付工程款________%；（2）工程完成前支付工程款________%；（3）工程验收合格后支付尾款________%。
4.3 工程款支付方式为：（1）银行转账；（2）支票支付等，甲、乙双方应协商确定。
五、工程变更5.1 如因甲方变更工程内容或要求，须重新协商确定工程合同总价及工程期限，并另行签订书面协议。
5.2 如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担相应责任，并按照变更后的内容及要求履行工程义务。
六、违约责任6.1 如因甲方原因未能按时支付工程款或其他违约行为，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此而产生的损失。
七、争议解决7.1 因本合同引起的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决；若协商不成，可通过诉讼解决。
水电施工劳务合同范本7篇
水电施工劳务合同范本7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保工程质量、安全和进度，明确双方的权利和义务，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 承包范围：_________4. 承包方式：_________二、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天三、合同价款1. 工程总造价：_________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：银行转账。
3. 支付节点：根据工程进度，甲方在签订合同后支付乙方预付款；工程完工后，甲方验收合格并支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关标准。
2. 验收标准：以施工图纸、变更、设计交底记录、施工记录、材料设备进场检验记录、隐蔽工程验收记录、竣工图等为依据进行验收。
3. 验收时间：工程竣工后，甲方应在收到乙方提交的验收申请后7个工作日内进行验收。
如甲方未在规定时间内进行验收，则视为验收合格。
4. 验收费用：由甲方承担。
五、双方权利和义务1. 甲方权利及义务：（1）甲方应确保施工场地的道路畅通，提供必要的生活设施。
（2）甲方应及时向乙方提供施工图纸、变更和设计交底记录等相关资料。
（3）甲方应按时支付乙方的劳务费用。
（4）甲方应协助乙方处理现场问题，确保工程顺利进行。
2. 乙方权利及义务：（1）乙方应确保施工进度和质量，按照施工图纸和变更进行施工。
（2）乙方应做好施工记录，及时提交验收申请。
（3）乙方应确保施工现场的安全和文明施工。
（4）乙方应按时向甲方提交结算资料，确保结算的准确性和完整性。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲方如未能按时支付乙方的劳务费用，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金按银行同期贷款利率计算。
水电安装劳务合同范本5篇
水电安装劳务合同范本5篇篇1甲方（劳务接受方）：_________________________乙方（劳务提供方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的水电安装劳务事项达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要完成某项目的水电安装工程，乙方具备相关技术和劳务能力，故双方签订合同以明确各自权益和义务，保障水电安装工程的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：水电安装，包括但不限于水管、电线、照明、插座等设施的安装。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，提供具备水电安装资质和技术能力的劳务人员，完成本工程的水电安装工作。
2. 乙方应遵守相关法律法规、规范及标准，确保工程质量和安全。
3. 乙方应配合甲方的工作安排，按照工程进度表完成工作任务。
4. 乙方应保护工程现场的环境卫生，避免对周围环境造成影响。
五、劳务报酬及支付方式1. 甲方按照实际完成的工作量，向乙方支付劳务费用。
2. 劳务费用的计算方式及标准：双方另行约定。
3. 支付方式：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付乙方劳务费用。
4. 乙方应提供合法税务发票，以便甲方办理财务手续。
六、质量标准和验收方式1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准及规范进行水电安装工作。
2. 工程竣工验收时，应按照合同约定及相关标准进行验收。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改并承担相应费用。
七、安全责任1. 乙方应确保其劳务人员具备必要的安全意识和技能，遵守甲方的安全规定和现场管理制度。
2. 乙方应对其劳务人员的安全负责，采取必要的安全措施，预防安全事故的发生。
水电工劳务承包合同5篇
水电工劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX水电工团队地址：XXXXXXXXX负责人：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供水电工劳务承包事宜，达成如下协议：一、合同双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方保证为乙方提供必要的工作条件和安全保障，确保施工过程中的安全。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方的劳务费用。
3. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。
4. 甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关证明文件。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定完成水电工劳务工作，确保施工质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工安排，按时完成施工任务。
3. 乙方应保证施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
4. 乙方应提供施工过程中的相关证明文件，如施工记录、验收报告等。
5. 乙方应积极配合甲方的质量监督工作，按照甲方提出的整改意见进行整改。
二、合同双方的权利和责任（一）甲方违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付乙方的劳务费用，乙方有权要求甲方支付拖欠的劳务费用，并有权要求甲方支付滞纳金。
2. 甲方如未提供必要的工作条件和安全保障，导致乙方在施工过程中发生安全事故，甲方应承担相应的责任。
3. 甲方如未按照合同约定对乙方的施工质量进行监督，导致施工质量不符合要求，甲方应承担相应的责任。
（二）乙方违约责任1. 乙方如未按照合同约定完成水电工劳务工作，甲方有权要求乙方进行整改，并有权要求乙方支付违约金。
2. 乙方如未遵守甲方的施工安排，未按时完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 乙方如在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
4. 乙方如未提供施工过程中的相关证明文件，甲方有权要求乙方提供相关证明文件，并有权要求乙方支付违约金。
2024水电劳务清包工合同模板(3篇)
第1篇甲方：（工程业主或委托单位名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（水电施工队伍名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）鉴于：1. 甲方拟在本单位（工程名称）进行水电安装工程，因甲方施工力量不足，现决定委托乙方承担该工程的水电安装施工任务。
2. 乙方具备相应的施工资质，愿意按照甲方的要求承担水电安装施工任务。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程内容：包括但不限于水电线路敷设、配电箱安装、照明灯具安装、插座安装、开关安装、水表安装、水管敷设、卫生洁具安装等。
4. 工程规模：（工程规模，如建筑面积、施工面积等）5. 工程期限：（工程开始时间至工程结束时间）第二条工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2. 工程费用包含以下内容：- 材料费：包括但不限于电线、电缆、开关、插座、灯具、水管、卫生洁具等材料费用。
- 人工费：包括但不限于施工人员工资、生活费、交通费等。
- 施工机具费：包括但不限于电钻、切割机、焊机等施工机具使用费用。
- 其他费用：包括但不限于管理费、检验费、保险费等。
3. 工程费用支付方式：- 乙方在工程开工前，甲方支付合同总价的30%作为预付款。
- 工程完工验收合格后，甲方支付合同总价的60%。
- 工程保修期满，甲方支付合同总价的10%作为保修金。
- 工程验收合格后，甲方在保修期满后7个工作日内支付剩余的10%。
第三条施工质量1. 乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和甲方的要求进行施工。
2. 施工质量标准应达到国家标准《建筑安装工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准。
3. 乙方应确保工程质量的隐蔽工程在隐蔽前通知甲方进行验收，未经甲方验收，不得进行下一道工序施工。
第四条施工进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
水电工程劳务承包合同范文5篇
水电工程劳务承包合同范文5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就水电工程劳务承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：水电安装、维修及其他相关劳务工作。
二、承包方式1. 乙方以包工不包料的方式承包本合同约定的水电工程劳务。
2. 乙方需自行安排施工队伍，确保施工进度和施工质量。
三、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，经双方协商，可合理顺延工期。
四、质量与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行施工，确保施工质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织自查，自查合格后提交甲方验收。
3. 甲方应在收到乙方验收申请后____日内组织验收，验收合格后方可办理结算。
五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际完成工程量结算。
2. 支付方式：每月支付进度款，竣工验收合格后支付尾款。
3. 甲方应按约定时间支付劳务费用，不得无故拖欠。
六、材料管理1. 甲方负责提供工程所需材料，乙方应妥善保管，如有损坏或丢失，乙方应承担相应损失。
2. 乙方应合理使用材料，避免浪费，如有浪费现象，甲方有权要求乙方赔偿。
七、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，严格按安全标准组织施工，确保安全生产。
2. 乙方应组织施工人员参加安全生产教育，提高安全意识。
3. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
八、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 若因甲方原因未按约定支付劳务费用，甲方应承担违约责任，并支付滞纳金。
水电工程承包合同范本最新6篇
水电工程承包合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：包括给水、排水、电气等系统的安装、调试及维修。
二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并安排施工人员进行施工。
甲方提供必要的工作条件及施工环境。
三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。
该总价包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付合同总价的65%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工期要求1. 乙方应根据甲方要求及工程实际情况制定合理的工作计划，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至达到验收标准。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，应支付乙方逾期付款违约金。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：鉴于甲方拥有水电工程项目的施工资质和相关技术能力，乙方具有水电施工服务经验和专业技术，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电工程项目的施工，乙方按照约定的标准及质量要求进行施工，保证按时完工。
第二条工程内容1. 本合同的工程内容包括但不限于水电设备的安装、调试、维护和保养等工作。
2. 工程的具体范围和要求由甲方提供，乙方在接到任务后需认真调研，制定详细的施工方案，并报甲方审核确认。
第三条费用及支付方式1. 甲方应根据工程的特点和规模，对乙方提供的报价进行审核，双方商定合理的费用标准。
2. 付款方式为工程分阶段结算，甲方在验收合格后按照合同约定的支付期限支付相应款项。
第四条施工期限1. 工程的开始和结束日期由双方商定，并载入合同。
2. 若非不可抗力因素导致工程延期，乙方应提前告知甲方，并在双方协商后调整施工计划。
第五条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合合同约定。
2. 在工程竣工后，乙方应对工程进行维护保养，并提供一定期限内的售后服务。
第六条知识产权1. 乙方在工程施工过程中所获得的专利、技术和设计等知识产权归属乙方所有。
2. 甲方可以在未经乙方授权的情况下使用相关知识产权，但不得侵犯乙方的合法权益。
第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法完成，双方应协商解决，并可以根据实际情况调整合同变更或解除。
1. 双方应协商一致，经书面确认后可以对合同内容进行变更。
2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。
第九条争议解决1. 本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
第十条其他事项1. 本合同项下的其他事项由双方协商一致后另行约定。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程完工并验收合格结束。
水电安装工程劳务承包合同模板3篇
水电安装工程劳务承包合同模板3篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________水电安装工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程内容：本工程包括给排水工程、电气工程等。
具体内容以甲方提供的施工图纸及说明为准。
二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方按照甲方提供的施工图纸及说明，承担本工程的水电安装工作。
包括但不限于给排水管道、电气线路的安装，灯具、插座、开关等设备的安装。
2. 承包方式：本工程采用劳务承包方式，乙方负责提供劳务并自行组织施工管理，所需材料由甲方负责供应。
三、工期要求1. 工程开工日期：本工程自甲乙双方签订本合同之日起开始。
2. 工程竣工日期：乙方应按照甲方要求的工期完成本工程，确保工程质量和进度。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及安全要求组织施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检并整理技术资料，报请甲方进行验收。
3. 甲方在收到乙方验收申请后，应在约定时间内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款与支付1. 工程价款：本工程劳务承包价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格按照双方约定的计价方式进行结算。
2. 支付方式：甲方在工程完工并验收合格后，按照合同约定向乙方支付劳务费用。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方原因造成工期延误，甲方应顺延工期并承担乙方因此产生的损失。
3. 若因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。
水电安装工程劳务承包合同模板新4篇
水电安装工程劳务承包合同模板新4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对水电安装工程进行承包，乙方具有从事水电安装工程的资质和能力，双方依据平等自愿、诚实信用原则达成如下合同。
一、工程内容1.1 甲方承包给乙方的工程内容包括但不限于水电安装工程全部内容；具体工程范围详见附件《工程量清单》。
1.2 工程期限：工程开始日期为____年__月__日，结束日期为____年__月__日。
1.3 工程地点：工程地点详见工程合同。
二、合同价款2.1 工程价款为_______元（大写：_____________），甲方应按工程进度支付给乙方，支付方式及金额详见工程合同。
2.2 工程变更如因甲方变更设计、工程内容或提出要求导致工程变更，应另行签订变更合同，变更后的工程价款由双方协商确定，并按照约定支付。
3. 甲方责任3.1 在工程施工期间，若发现工程质量不合格或者进度延误，甲方应当及时通知乙方，并协助乙方处理。
3.2 施工期间，如果甲方需要变更工程内容或工程范围，应提前书面通知乙方，双方协商确定后再行实施。
4. 乙方责任4.1 乙方应按照工程内容和工程合同的要求，保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
4.2 乙方在工程施工过程中需严格遵守相关安全生产和环保规定，确保施工安全和施工环保。
5. 安全条款5.1 双方应制定并执行安全生产计划，确保工程施工期间的安全生产。
5.2 工程施工期间，如发生安全事故，双方应按照事故应急处理程序及时处理，并协商解决赔偿问题。
6. 违约责任任何一方违约导致合同无法履行或造成损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。
7. 管辖法律本合同未尽事宜双方可协商解决，如协商未果，应依据中国法律进行裁决。
8. 其他约定8.1 本合同经双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。
水电劳务承包合同范本4篇
水电劳务承包合同范本 (2)水电劳务承包合同范本 (2)精选4篇（一）水电劳务承包合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成以下合同：第一条合同项目1.1 甲方委托乙方负责执行的项目为：项目名称：项目地点：项目规模：1.2 项目包括以下工程内容：（1）（2）（3）......第二条工期和工程进度2.1 项目工期为（具体时间），自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应根据工程进度表按时完成各项工程，并保证施工质量达到相应标准。
2.3 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按约定向甲方支付违约金。
第三条技术要求与质量标准3.1 乙方应按照国家相关技术要求和质量标准进行施工。
3.2 乙方应选用符合要求的材料，并按照规定进行验收。
3.3 如因乙方施工质量不达标所引起的问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
第四条施工安全与责任4.1 乙方应按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保施工期间的安全。
4.2 如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应责任，并承担赔偿责任。
第五条合同价款和支付方式5.1 本合同总价款为（具体金额）。
5.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）首付款：合同签订后，甲方应向乙方支付总价款的（具体比例）作为首付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方应与乙方协商确定分期支付进度款的比例和时间；（3）竣工验收后，甲方应支付尾款。
如甲方发现工程存在质量问题，乙方应及时整改并再次验收。
第六条合同变更和解除6.1 若因不可抗力等不可预见的原因，导致合同无法履行，双方应协商解决或按照法律规定处理。
6.2 甲方、乙方如需变更合同内容，应书面协商并达成一致意见后进行变更，变更内容应以补充协议形式进行。
6.3 如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部编号：AN-QP-HT521版本 / 修改状态：01 / 00In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need To Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted.甲方：__________________乙方：__________________日期：__________________水电安装工程劳务承包合同新通用范本水电安装工程劳务承包合同新通用范本使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。
资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
水电安装工程劳务承包合同范文篇一甲方：_____ 乙方：_____依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。
强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。
交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。
必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。
乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。
为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001建筑施工安全检查标准》JGJ59-99建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。
应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。
甲方负责收集、整理、归档。
该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。
若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。
2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。
建筑面积依照四川省2009清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成：(1)主体预留到三层开始付款。
主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。
余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。
每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。
完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。
乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。
如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。
双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。
未收捡干净。
6、本合同签约地点：甲方：乙方身份证号码：身份证号码：电话：______ 电话：______签约时间：xx年xx月xx日签约时间：xx 年xx月xx日水电安装工程劳务承包合同范文篇二发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。
为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一工程概况1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。
线管、线盒预留、预埋。
管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。
不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。
)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。
(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。
)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。
)给排水部分(主楼及商业。
) 给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三施工工期总日历天数为天。
具体以阶段施工进度计划为准。
(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。
住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。
(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。
《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。
即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。
每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。
(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。
(计时工)按每日元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。
按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。