护城河五期彩钢围墙工程施工合同

护城河五期彩钢围墙工程施工合同

令狐采学

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法令、律例等规定，甲、乙双方就甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙施工事项协商一致，签定本施工合同。

一、工程概略

1、工程名称：护城河五期工程彩钢板围墙工程。

2、工程地址：莆田市荔城区拱辰处事处。

3、工程承包规模及内容：甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙。

4、工期：月日前完成。

5、质量品级：合格。

6、承包方法：本工程为包工包料方法，不含税；计价方法：

①承包单价为90元/米或50元/㎡（立柱采取L30×3角铁@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜，两根□30×1.2方管），②承包单价为100元/米或56元/㎡（立柱采取□30×1.5方管@1500含斜撑、底管及锚杆500㎜，两根□30×1.2方管）。该承包价含0.426厚彩钢板、资料、人工、机械、利润、平安文明等所有用度。

二、合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成：

1、本施工合同

2、标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变动等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

三、合同文件使用的标准适用法令

适用法令情况：主要包含合同法、建筑法、工程质量管理条例、建设工程施工发包与承包管理暂行规定、招标投标等国家和处所现行的法令、行政律例等。

适用标准规范的名称：现行的建设工程标准强制性条文、施工操纵规程、施工及验收规范、工程质量检验统一标准等。

四、甲方驻工地代表

甲方委派同志为驻工地代表。

五、乙方驻工地代表

乙方委派同志为驻工地代表。

六、甲方工作

1、甲方开工前提供合适施工要求的电源接驳点至施工点半径100米内，施工用水采取市政管网供水，用度由甲方担任。

2、甲方无偿提供资料堆放仓库。

3、甲方担任按合同支付工程款。

4、工程竣工后乙方通知甲方验收，甲方收到乙方书面通知后应在7天内组织验收。

七、乙方工作

1、遵守国家或处所政府及有关部分对施工现场管理的规定，

妥善呵护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，如产生损失由乙方担任恢复。

2、工程竣工交付甲方之前，应做好施工场地内的资料、设备、设施等的防火、防盗工作，在工程交付甲方之前担任对现场的一切设施和施工制品进行呵护，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

3、乙方应文明施工，按施工组织设计安插现场的机械、资料、设施，工程完工后二天内应清理完施工现场的所有机械及设施。

4、乙方应加强平安生产管理，严格按有关施工平安规程施工，根绝任何平安事故，如产生由乙方责任招致的平安事故，由乙方承担全部责任。

八、工期

本工程在开前两天由甲标的目的乙方收回开工通知书，乙方施工工期必须满足甲方施工进度要求。如因以下之一原因可能造成工期延误：

1、设计变动增加工程量10%以上；

2、非乙方原因造成的停电、停水招致停工8小时以上（一周内累计计算）；

3、因甲方报建手续或不成抗力延误工期；

4、因其它原因延误工期；

乙方应在5天内向甲方书面提出《工期顺延申请陈述》，甲方应在5天内给予回答，逾期未回答可视为确认，工期顺延。

九、检查和返工

在工程交工前，乙方应书面通知甲方对乙方施工的项目进行初

步检查，如产生遗漏项目或有施工质量等问题，乙方应在交工验收前进行返工处理。

乙方因质量问题接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施。

十、工程质量及验收

本工程施工质量须合适《建筑工程施工及验收规范》及其它相关的规定，综合评定达到合格标准。

1、甲、乙双方应及时规画工程的检查与验收手续，需验收时，乙方应提前书面通知甲方，甲方接到申请后应及时组织验收。

2、本工程无保修期，但如果因非人为造成的倾覆由乙方担任维修。

十一、工程款支付

1、乙方资料进场后甲方即付乙方人民币万元。

2、验收合格后，甲方再付乙方至总造价的95%，余5%保修金待工程裁撤时结算并付清余款。

十二、争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果产生争议，按下列原则处理：

1、双方因履行合同如产生争议，应协商解决，协商不成，可向履行地人民法院起诉。

2、除产生争议提起诉讼的部额外，双方应当继续履行合同规定的其他义务。

十三、其它

本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法令效力。本合同自双方签字盖印之日起生效，至工程完工付清款后自行终止。

甲方：乙方：

签约地址：莆田市荔城区拱辰

签约时间：