(加工承揽合同)半隐框玻璃幕墙加工安装合同

(加工承揽合同)半隐框玻璃幕墙加工安装合同

半隐框玻璃幕墙加工安装合同

甲方:

乙方:

甲乙双方经过充分协商,就安康联通综合通信枢纽楼工程的玻璃幕墙加工及安装事宜,本着平等自愿,协商壹致的原则,根据国家有关法律法规和本工程的具体情况,达成以下合同条款。

壹、工程名称:

二、工程地点:

三、分包项目名称:主群楼玻璃幕墙及铝合金门窗工程

四、分包方式、内容及单价

1、分包方式:包工包料,负责安装成品。

2、分包工作内容:

半隐框玻璃幕墙、复合铝板幕墙、铝板装饰墙柱、点支式玻璃雨蓬、橱窗、无框地弹门。

3、分包单价:

150系列半隐框中空玻璃幕墙:700元/m2(含铝柱压顶及楼层封堵);12mm透明钢化玻璃地弹门:450元/m2;

点式钢化夹胶玻璃雨蓬:800元/m2;

12mm透明钢化玻璃橱窗:250元/m2;

铝复合板幕墙及圆柱(综合架):380元/m2;

工程量计算方式:按实际施工面积,(框外口尺寸)进行计算,幕墙按实有面积结算(包括铝柱压顶、包边、楼层放大岩棉、镀锌钢板封堵)。

五、材料配置要求:

1、所有进场的装饰装修材料必须有出厂合格证或检验方案。

2、于施工前,应向甲方提供主材及其附件、五金配件的样品,地弹簧为国产名牌黄冠牌,接爪为国产优质品牌,经发包方报监理单位确认后,方可进货。

3、铝合金型材:铝合金型材采用西航牌型材,应按图纸设计要求的规格、厚度、颜色、表面处理膜等选用,不得有外观缺陷。

4、外墙铝塑板、复合铝板:采用上海吉祥牌复合铝板,规格、颜色、厚度(不得低于50丝)等必须符合设计要求,不得有外观缺陷,进场的铝型材必须有出厂合格证。

5、玻璃:玻璃原片。点式玻璃雨蓬玻璃为8+1.5+8钢化夹胶玻璃,渡膜颜色、厚度、钢化满足设计及生产工艺要求。

6、结构胶、密封胶、密封层填料,应按设计要求选用国产优质品杭州凌志牌结构胶和耐候胶,密封填料应按设计要求选用,且注明生产厂家。

7、不锈钢材料:广州“永大”品牌,其规格、厚度、质量要求等应符合设计要求。

8、五金附件:不锈钢或镀锌处理产品,均为国产优质品牌,且提供出厂合格证和检验方案。

9、钢材:为八大钢厂产品,所有预埋件、连接件均应符合设计要求。

10、防火、隔热、保温材料符合设计要求。

11、未提及到的材料质量要求为国产优质产品。

六、加工安装要求:

1、严格按照批准的施工组织设计、施工图纸、施工规范、验收

标准进行加工安装,且有包装保护材料。

2、加工安装必须符合《玻璃幕墙工程技术规范》《建筑施工外

观细部做法图集》的规定,节点连接方法正确,牢固。

3、工程完工后,由甲方组织建设单位、监理单位、施工单位进行

质量验收。若达不到质量要求,甲方有权要求其返工且停止

支付工程款,且处以工程价款20%以内的罚款。

4、按陕西省工程建设标准《建筑装饰装修工程施工工艺标准》

(J10700-2006)及国家现行有关的施工验收规范要求进

行施工,制作及安装质量达到“合格”质量标准。

5、抗风压变形性能、雨水渗透性、空气渗透性、平面框架变形、

隔声性能、隔热性能、撞击性能等均应符合设计要求和有关

规范要求,需要试验测试的项目,由乙方负责且承担相应的

费用,提供齐全有效的产品资料及三性试验检验证书。

七、工期要求:

1、工期:60天(从装饰施工进场到完工时间)

2、乙方应按合同工期,批准的施工组织设计,按程序进料,合理安排劳动力,编制月、旬作业计划,上报甲方,且按甲方的进度计划要求组织施工,严格服从甲方现场人员的管理。

3、工期奖罚:若工期拖延,甲方对乙方每天罚款500元,乙方且

承担建设单位对甲方的工期罚款(从乙方工程款中直接扣除)。

八、质量和验收

1、乙方应严格按照施工工艺标准、规范、设计要求及技术交底要求进行施工,随时接受业主、监理公司、甲方及质检站等部门的检查,发现问题应按甲方要求及时返工修整,且承担由此造成的壹切经济损失和关联责任。

2、提供齐全有效的产品资料和技术资料(包括试验检验证书、材料合格证书、隐蔽验收资料等)

3、性能检测:抗风压变形性能、雨水渗透性、空气渗透性、平面框架变形、隔声性能、隔热性能、撞击性能等均应符合设计要求和有关规范要求,需要试验测试的项目,由承包方负责,其费用应包含于投标报价内。

4、工程质量等级:按陕西省工程建设标准《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(J10700-2006)及国家现行有关的施工验收规范要求进行施工,达到合格标准。

九、安全文明施工

1、甲方组织向乙方进行入场安全教育,乙方严格遵守甲方有关安全管理和文明施工管理的有关规定。

2、乙方负责班组安全教育,增强自我保护意识,遵守安全作业指导书,进入施工现场必须带好安全帽,不得随意拆除安全设施。

3、乙方应积极做好各项安全设施,现场的各项安全设施达到标准要求,若因乙方原因,施工过程中发生安全责任事故,所有责任损

失由乙方负责,甲方不承担任何责任。

4、现场施工按省级文明工地要求进行,安装过程中应注意产品保护,不得随意破坏建筑产品,做到工完场清,材料堆放整齐有序,且遵守工地的各项规章制度。如达不到文明施工要求,甲方有权处以罚款或清退有关人员出场。

十、工程价款结算及支付形式

1、工程无预付款,根据工程进度每月付完成量的70%,工程全部完工办理结算手续,结算完毕再付总价款的25%,留5%作为质量保证金,工程俩年保修期满后,壹个月内付清余款。乙方开具收款收据。

2、甲乙双方结算工程款时,乙方应委派专人进行结算,甲方仅针对此人进行支付,该委托人应提前向甲方提供身份证复印件及帐户信息壹份,以便甲方进行核对,支付使用。

十壹、材料工具供应

1、甲方提供施工用水、电源接口、架板、架子车、水管等。

2、乙方应自备施工工具、用具、劳保用品等,如向甲方领用,按原价开具调拨单,由甲方从乙方工程款中扣除。

十二、双方的权利和义务

甲方:

1、甲方向乙方提供构件加工委托单、施工平面图、提供楼层内标高控制线、轴线位置。

2、甲方向乙方提供施工现场材料堆放场地。

3、甲方向乙方提供施工工作面。

4、甲方向乙方提供垂直运输机械。

5、甲方于施工楼层设置施工用电电箱,乙方自行提供开关箱和电源线,确保施工正常用电,施工用电必须符合GBJ46-2005规范要求。

6、甲方按合同及时向乙方支付工程款。

7、甲方负责组织对工程质量监督检查,隐蔽工程验收、和工程竣工验收工作,且定期召开现场生产调度会。

8、甲方协助乙方解决安装人员食宿问题,费用由乙方自理。

9、甲方配合乙方做好进场职工的入场教育工作,做好对乙方的管理和协调工作,统筹安排施工进度,协调解决施工中出现的问题。乙方:

1、乙方按合同要求提供符合国家和行业标准的铝合金窗。

2、乙方于加工前对照委托单、施工图纸、和施工现场门窗洞口的实际尺寸,且对委托单进行核定,对存于的问题及时向甲方提出,共同商定解决方案,以现场窗洞实际尺寸进行调整。若由于委托单的数量、窗洞尺寸和现场实际窗洞口有出入,造成返工和材料的壹切损失由乙方自行负责。若由于设计变更造成乙方返工和材料损失,损失费用根据实际发生情况由甲方、建设单位、监理单位共同确认,甲方给予补偿。

3、乙方按施工图设计和规范标准要求,组织铝合金窗生产加工、运输、安装等工作,把好工程质量关,质量达到有关标准要求,以合格的成品交付甲方验收。

4、乙方严格执行甲方、建设单位、监理单位的有关管理制度和规定,要服从甲方、建设单位、监理单位的统壹管理,确保安全生产,文明施工。

5、接受甲方、建设单位、监理单位及质检部门的质量监督检查,发现问题,及时整改。

6、协助甲方处理安装中出现的难点,共同解决有关技术问题。

7、乙方应及时向甲方提供有关工程技术资料,进场的材料按批次进行复检,提供竣工验收资料三套,如材料出厂合格证,试验方案等原件和复印件。

8、乙方应履行质量检查制度,现场设质量、安全检查员,做好自检工作,确保门窗安装工程质量。

9、乙方应严格遵守施工现场纪律各项管理制度和规定,讲究公共卫生和个人卫生,随时接受甲方检查。

10、乙方应按规定办理好进城务工的各项手续,提供施工人员的上岗证及关联资料。

11、乙方管理人员及员工必须固定,管理人员必须长住现场,不得兼任其他职务,按时参加甲方组织的各种会议和检查验收等管理事务。

12、乙方应提供现场施工人员花名册,必须统壹着装,统壹戴安全帽,佩带胸卡,编制号码,管理人员和操作人员必须有明显区别,以便于现场管理。

13、乙方除满足招标文件中各项投标要求外必须严格按甲方批准

的施工方案、进度计划、安全和技术交底进行施工,保证质量,服从甲方和监理的监督检查,做好自检工作,发现问题,及时纠正。

14、乙方必须按安全文明施工标准进行施工,对甲方提出的安全隐患、安全整改措施及违约行为,应无条件服从,必须立即整改,且于限定时间内达到规定要求。

15、工程完工后,乙方应及时清退无关人员,和甲方各部门办理完有关退场手续后,方能办理最后壹次结算手续。

十三、工程保修:

工程质保期为2年,质保期内发生质量问题时,乙方接到甲方通知后2天内到达现场且提出经甲方同意的维修方案。由于乙方原因造成的质量问题,无条件保修,且承担相应的费用;因甲方使用及其他原因造成质量问题,乙方给予返修,费用甲方承担。否则,甲方有权邀请第三方维修,由此发生的壹切费用由乙方承担。

十四、违约和仲裁:

1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,协商未果时,由西安市仲裁委员会进行仲裁。

2、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效,双方均严格执行,如有违约按《经济合同法》处理。甲、乙双方结清工程款,合同自行失效。

十五:合同变更及附件:

1、合同文本不得涂改,如需修改应于合同附件中注明,且由双方代表共同签署合同附件。合同附件和本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式四份,甲、乙双方各执壹份。

甲方单位(签章):乙方单位(签章):

代表人:代表人:

年月日

加工承揽合同书范本(合同示范文本)

加工承揽合同书范本(合同示 范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-079020

加工承揽合同书范本(合同示范文本) 订立合同双方: 承揽人:______________________________ 定作人:______________________________ 定作人委托承揽人加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条加工成品 编号:________________________ 名称:________________________ 规格:________________________ 单位:________________________ 数量:________________________ 备注:________________________

第二条加工成品质量要求 (加工定作物品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据) 编号_______________________ 名称_______________________ 规格_______________________ 单位_______________________ 数量_______________________ 备注_______________________ 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 (1.用承揽人原料完成工作的,承揽人必须依照合同规定选用原材料,并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2.用定作人原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规

承揽合同(样式二)

承揽合同(样式二) Contract of contract (model 2) 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

承揽合同(样式二) 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 签订合同单位:______(以下简称甲乙方) 签订条款如下: 1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定: │产品名│型号规│单│数│单价│总价金额│交货日期及数量│ │称│模│位│量│(元 ├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤ │││││)│十万千百十元角分││││││ │合计│人民币(大写)│ 2.交货办法: (1)交货地点:_________

(2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。 3.付款办法:货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。 4.验收办法:乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。 5.附则: (1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。 (2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同,否则按违约处以______罚金赔偿对方损失。 (3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。 (4)本合同正本两份,双方各执一份。 (5)货物运达站________ (6)收货人_________ (7)合同纠纷的处理__________ 甲及代表人:(签字盖章)乙及代表人:(签字盖章)

承包合同起诉书范文

承包合同起诉书范文 民事起诉状 原告: 地址: 电话: 法定代表人:职务: 被告: 地址: 电话: 法定代表人:职务: 诉讼请求: 1、判令被告返还原告在被告处加工的全部护栏板。 2、判令被告承担原告由此支出的交通费及相关费用共计*****元。 3、判令被告承担本案全部诉讼费用。 事实与理由: ****年*月**日,原告与被告口头约定:由被告承揽原告在*****有限公司所采购的一批护栏板的镀锌加工业务,该批护栏板共计***件,净重****吨。*****年*月**日中午,被告负责人******将*****吨的护栏板从******有限公司拉走。当时约定要尽快加工该批护栏板。****年*月**日,被告负责人*****给原告打电话说"你的活干不成了",并扣留了该批护栏板。经过双方及中间人的多次协商,被告仍然不履行合同

并扣留该批货物不予返还,给原告造成了巨大的损失。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条:"有下列情形之一的,当事人可以解除合同:......(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务......"之规定,原告有权解除该合同并要求被告返还原物。为保护原告的合法权益,特诉至贵院。 此致 ********人民法院 具状人:**** 二〇一〇年三月二十三日 ------------------- |当事人|姓名|性别|年龄|民族|职业| 住址 | 工作单位 | |---|---|---|---|--|--|----|----| |原告|靳××| 男 |38岁|汉 |经理| 西大直街 | ××商店 | |---|-----------------| |被告|××省××公司,法定代表人:刘斌经理| ------------------- 一、请求事项: 1.履行经营承包合同; 2.赔偿违约造成的经济损失。

委托生产加工承揽合同

委托生产加工承揽合同(含运输) 订立合同双方: 生产加工方:(以下简称甲方); 委托方:(以下简称乙方)。 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。以下为合同详细条款: 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。

(加工定作物样品需要封存的,由双方代表当面封签,并妥当保存,作为检验根据)第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。

第六条加工费结算办法与时间。 第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元;乙方应于年月日前向甲方交付预付款元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不 同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐, 补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。

4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分 的价款总额的‰偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的 违约金。 6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同 规定的质量要求,否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成 的损失。 2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约 金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的 日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定, 向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。 第十条不可抗力 在合同规定的履行期内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的,不得免除甲方责任;

加工承揽合同范本

_________加工承揽合同 合同编号:承揽方:__________________________ (以下简称甲方) 定做方:__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜,遵循诚实信用、平等互利的原则,经双方协商一致,签订合同条款如下: 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格:(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算,遇周 六、周日按周五价格计算。 序号规格型号材质要 求 表面处理数量(吨) 原料费(元/ 吨) 加工费 (元/ 吨) 备注 暂定标的物总价款(人民币):___________元,大写___________________元整 2.标的物质量标准:__________________ 3.标的物加工行为地(即合同履行地):山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点:甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单,需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式: 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金,定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款,乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下,乙方保证不向甲方职工支付现金,所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部,否则,仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义,在任何情况下,甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间:甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具,

加工承揽合同(参考范本)

加工承揽合同 承揽方(以下简称“甲方”):常熟市伟尔金属制品有限公司 定作方(以下简称“乙方”):__________________________________________ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务,签订本合同,以兹共同信守执行。 备注:如乙方需要增加委托加工成品数量,可以传真或其他书面方式通知甲方,该传真或其他书面方式通知经送达甲方,视为本合同的有效附件。 第二条委托加工方式 1、加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。 2、乙方须向甲方提供加工成品的样品图纸;甲方必须按照该样本进行加工。 第三条加工成品的质量要求 1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。 2、甲方交付的成品须为合格品,符合乙方要求的质量标准。 3、甲方须按照方式进行产品包装。 第四条加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担 1、交付时间:。 2、交货方式与地点:甲方负责将加工成品运送乙方仓库或指定地址,货物送达地距甲方工厂100公里范围,运费由甲方承担,超出100公里范围的运费由乙方承担,相对应的货物运输过程中相关的保险在100公里范围外的,由甲方代办,保险费用由乙方承担。 第五条产品的验收 1、验收时间:甲方将加工成品由乙方上门派人验收。 2、验收方法及验收标准:参照双方约定的质量标准执行;乙方经检验合格的,应办理提货签收手续,该提货签收单为本合同的有效附件。 3、验收的内容:产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目。 第六条验收异议的提出与处理 1、乙方在验收过程中,如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的,有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。 2、甲方在接到乙方的异议后,应在日内予以确认并负责退货或退换处理。 第七条加工费支付时间与支付方式 1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产,加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方只须支付甲方加工成品费用(加工费用按本合同第一条的规定执行)。 2、支付方式: 3、支付时间:以月结方式支付,乙方于每月30日前向甲方支付上一个月的加工费用。 第八条双方的权利和义务: 1、甲方的权利和义务 (1)甲方应当具备符合国家及行业规定的生产资质;

委托加工承揽合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-2486-66 委托加工承揽合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

委托加工承揽合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 地址: 电话:传真: 容器类委托加工承揽合同 NO: 委托方: XXXXXXXXXXX公司签订地点: 受托方:签订时间: 标的、数量、价款: 1. 验收标准:按双方确定的样品验收。受托方须 将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委 托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品 件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于 质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行 业标准。 2.质量要求:应提供盖有鲜章的出厂检验报告单 (包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有

检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。 3.结算方式:委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单, 如未下单即付清上笔合同10%尾款。 4.包装标准:货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量*层数/每排数量*排数)。 5.(交)提货方式及地点:委托方厂房内。 6.运输方式及到站(港)和费用承担:受托方承担。 7.交货地点、日期及方式:合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金。 8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第

加工承揽合同范本

承揽方:__________________________ (以下简称甲方) 定做方:__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜,遵循诚实信用、平等互利的原则,经双方协商一致,签订合同条款如下: 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格:(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日XX网XX现货铝锭均价计算,遇周六、周日按周五价格计算。 3.标的物加工行为地(即合同履行地): 4.交货地点:甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单,需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式:

6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金,定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款,乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下,乙方保证不向甲方职工支付现金,所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部,否则,仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义,在任何情况下,甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。7交货时间:甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具,则需要延长30日予以供货。(如因特殊情况的发生需延期交货的,甲方应事前书面通知乙方而不承担任何责任)。 8提货时间:乙方应在接到甲方提货通知后15天内将货提走,到期未提的乙方按每天100元/吨向甲方支付仓储保管费,且自甲方提货通知后16天起货物的风险及由此产生的一切责任和费用也均由乙方承担。 9提货方式及运费承担: 9.1乙方委托甲方代办运输送达的,运费由承担,或[每次提货10吨以上的,运输费每吨450元以内的则由甲方承担,超出450元以外的部分,运输费由乙方承担;每次提货10吨以下的,运输费全部由乙方承担],但任何情况下运输风险由乙方承担。货到后,乙方应当场验收,并出具验收证明(详细注明标的物的品种、规格、数量及价格),由乙方有关人员签名或和加盖乙方印章。标的物到达乙方后,如出现破损等外观质量不符的情况,乙方应当日以书面形式通知甲方予以验证,否则视为标的物外观等符合约定标准。如乙方无正当理由拒收标

加工承揽合同(样式二)

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 加工承揽合同(样式二) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

附加工承揽合同样本 加工承揽合同 订立合同双方 承揽方××县木具厂 以下简称甲方 定作方××县百货公司 以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守. 第一条 加工成品品 名规格长,宽,高单位数量备注玻璃柜台 1304090件120 塑料台面柜台18010095件10其中不带抽屉玻璃台面柜台18010095 件20 棉布货架18040200件10 大百货电器货架18080200 件5 小百货货架18050200 件80 第二条 加工成品质量要求一,材种柜台,货架一律采用水曲柳.二,用材尺寸按图纸所标尺寸做.三,严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证

方正,平直,安装方便.四,甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据.第三条 原材料由甲方提供. 第四条 图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方.因此造成的损失,由乙方赔偿. 第五条 工程价款按核定价格单计算款25000元. 第六条 验收标准和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明. 第七条 交货的时间和地点一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交提货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续.第八条 包装要求及费用负担由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担. 第九条 运输办法及费用负担由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担.运输造成的损失,由甲方负责.第十条

承揽合同司法解释汇总(汇编终结)

最高人民法院关于扬州市化工设备厂与广西融安粤桂锌业有限责任公司加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (1) 最高人民法院关于常州市康达家私发展有限公司与山西省政协宾馆筹建处定作合同纠纷一案指定管辖的通知 (1) 最高人民法院关于江苏宜兴市双环环保设备厂与新疆英吉沙县自来水公司、新疆英吉沙县供排水公司加工承揽违约金纠纷一案的指定管辖通知 (3) 最高人民法院关于烟台海韵电子技术有限公司与广州市三电技术开发有限公司加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (4) 最高人民法院关于合肥晓峰摩托车有限责任公司诉浙江黄岩模具六厂、许守德加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (5) 最高人民法院关于吉林市供销社经销公司土产品采购供应站诉牡丹江市铁岭物资供应站加工承揽合同纠纷案指定管辖问题的通知 (6) 最高人民法院关于船员私自承揽运输擅自开航的民事责任应否由轮船公司承担问题的答复 (6) 最高人民法院关于山东省诸诚市飞达实业公司诉河北省石家庄市地毯厂加工承揽挂毯合同纠纷案指定管辖的函 (8) 最高人民法院关于商都县毛毯厂与呼和浩特联合毛纺织科研实验厂加工承揽毛毯合同纠纷一案的复函 (8) 最高人民法院关于武汉市国营生物发酵设备厂与河北省冀南制药厂加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (8) 最高人民法院经济审判庭关于如何确定加工承揽合同履行地问题的电话答复 (9) 最高人民法院关于如何确定加工承揽合同履行地问题的函 (9) 最高人民法院 关于扬州市化工设备厂与广西融安粤桂锌业有限责任公司 加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 〔2002〕民立他字第9号2002年11月20日最高人民法院公布 江苏省高级人民法院、广西壮族自治区高级人民法院: 江苏省高级人民法院〔2001〕苏立民二他字第015号和广西壮族自治区高级人民法院〔2002〕 桂立民他字第001号请示报告均收悉,关于扬州市化工设备厂(下称扬州化工厂)与广西粤桂锌业 有限责任公司(下称广西粤桂公司)定作合同纠纷一案的管辖权问题,经研究,通知如下: 从1999年10月26日广西粤桂公司与扬州化工厂签订的《加工定作合同》内容看,本案属定作 合同纠纷。鉴于双方当事人在合同中未明确约定合同的履行地,而承揽方扬州化工厂制作产品的主 要行为地在江苏省扬州市邗江区,依据我院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的 意见》第20条关于“以加工行为地为合同履行地”的规定,扬州市邗江区应为合同履行地。该定作 合同中约定的交货地及安装、调试地不应视为本案合同履行地,因此,广西壮族自治区融安县人民 法院对本案无管辖权。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条、第三十七条第二款之规定, 本院指定本案由江苏省扬州市邗江区人民法院管辖。请广西壮族自治区高级人民法院依法撤销融安 县人民法院〔2001〕融经初字第117-1号民事裁定,将案卷材料移送扬州市邗江区人民法院审理。

承揽合同二范本正式版_1

YOUR LOGO 承揽合同二范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

承揽合同二范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 签订合同单位:______(以下简称甲乙方)签订条款如下: 1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下规定: 2.交货办法: (1)交货地点:_________ (2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。 3.付款办法:货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。 4.验收办法:乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。 5.附则: (1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。 (2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同,否则按违约处以______罚金赔偿对方损失。 (3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。 (4)本合同正本两份,双方各执一份。 (5)货物运达站________

(6)收货人_________ (7)合同纠纷的处理__________ 甲及代表人:(签字盖章) 乙及代表人:(签字盖章) 开户银行:________ 开户银行:_______ 帐号:__________ 帐号:_________ 电话:__________ 电话:_________ 签订日期:____年__月__日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

加工合同纠纷起诉书

加工合同纠纷起诉书 篇一:最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告:张××,男,19××年××月××日生,××省××市××镇××村××街××号,系××市××汽车车身修理店业主。 被告:××市××贸易有限公司法定代表人:王×× 住所地:××市××镇××路请求事项: 1 依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。 2依法判决被告从XX年7月1日至还清之日止按照年利率%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至XX年6月30日)计人民币元; 3 本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由: 原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。XX年4月,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无

理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。 此致 ××市人民法院 具状人: 二0××年六月一日证据说明 提交证据人签名:提交日期:材料证据清单 提交证据人:经办人: 年月日年月日 注:提交证据人所提供的证据,须填写是原件或复印件,同时填写《证据说明》。证据纸张大小以本页为准。本清单一式两份,一份附案,一份由提交证据人收执。 篇二:最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告:张××,男,19××年××月××日生,××省××市××镇××村××街××号,系××市××汽车车身修理店业主。 被告:××市××贸易有限公司法定代表人:王×× 住所地:××市××镇××路请求事项:

加工承揽合同基础知识

加工承揽合同基础知识 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议,包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。 3.发包方(简称甲):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。 4.承包方(简称乙):协议条款约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。 5.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 6.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。

7.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。 8.总监理工程师:工程建设监理单位委派的监理总负责人。 9.设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。 本合同工程的装饰或二次及以上的装饰,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。 10.工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。 11.工程造价管理部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。 12.工程质量监督部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。

13.合同价款:甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。 14.追加合同价款:在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 15.费用:甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。 16.工期:协议条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。 17.开工日期:协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。 18.竣工日期:协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。 19.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 20.分段或分部工程:协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。

加工承揽合同协议书范本

编号:_____________加工承揽合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(定作人): 法定代表人: 乙方(承揽人): 法定代表人: 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,依据我国《合同法》等相关法律法规的规定,经友好协商,就甲方委托乙方定作事宜, 于年月日在市区签署如下协议: 第一条定作项目 第二条定作物及其价款 第三条材料的提供 1、加工定作物所需的材料由提供。 2、方提供加工定作物所需的材料如下:

3、乙方提供材料:甲方于本合同签订之日起日内,对乙方提供的材料采用的方法进行检验,其检验的标准为:符合标准。甲方可以在本合同签订之日起日内对材料的选用提出异议,要求乙方更换或重新选定材料。 4、甲方提供材料:甲方应于本合同签订之日起日内,将加工定作物所需的材料交付乙方。 第四条数据提供 1、甲方应该在本合同签订后日内提供乙方技术数据、图纸样品及工艺要求。 2、乙方发现甲方提供的图纸、技术要求不合理的,应在收到前述数据之日起 _ 日内向甲方提出书面异议。甲方应在收到书面异议后的______日内答复。第五条定作物品质 1、定作物的技术标准为:。质量要求为:。 2、乙方对定作物的品质保质期为:年月日。其保证质量的前提条件为:。 第六条付款时间 甲方应自本合同签订之日起日内向乙方支付预付款人民币元;自甲方对乙方所提供的加工定作物所需材料验收合格后日内,甲方应支付乙方款项人民币元;自定作物交付甲方并经甲方验收合格后日内,甲方应支付乙方剩余款项人民币元。 第七条定作物的交付及验收

承揽合同样式二(2021版)

YOUR LOGO 承揽合同样式二(2021版) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列,下载即可用

承揽合同样式二(2021版) 说明:本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序,规范合同当事人的行为,依法签订的合同具有法律效力,受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适)。 签订合同单位:______(以下简称甲乙方)签订条款如下: 1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定: 2.交货办法: (1)交货地点:_________ (2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。 3.付款办法:货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。 4.验收办法:乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。 5.附则: (1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。 (2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同,否则按违约处以______罚金赔偿对方损失。 (3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。 (4)本合同正本两份,双方各执一份。 (5)货物运达站________

(6)收货人_________ (7)合同纠纷的处理__________ 甲及代表人:(签字盖章) 乙及代表人:(签字盖章) 开户银行:________ 开户银行:_______ 帐号:__________ 帐号:_________ 电话:__________ 电话:_________ 签订日期:____年__月__日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

管辖权异议申请书(加工承揽合同)

管辖权异议申请书 申请人:爱倍信(杭州)XXXX有限公司,住所地杭州市萧山经济开发区XXX路XXX号,法定代表人:XXX,职务为董事长。 申请人因奉化市XX阀门制造有限公司诉申请人一案,依法向贵院提出管辖权异议。 请求事项:依法裁定将本案移送有管辖权的杭州市萧山区人民法院审理。 事实和理由: 奉化市XX阀门制造有限公司以加工承揽合同纠纷为由,向贵院起诉,贵院于2012年4月27日向申请人送达了起诉状副本,现就管辖问题,提出异议,申请人认为本案应由杭州市萧山区人民法院管辖。理由如下: 一、该涉案合同关是买卖合同关系而并非加工承揽合同关系。我国合同法关于这两类合同的性质有专门的规定,它们的区别主要体现在以下几方面:一是目的不同。买卖合同的目的在于转移所有权,承揽合同的目的在于获得一定的工作成果。在承揽合同中,如涉及转移所有权的,这只是合同的从属义务,而在买卖合同中则是基本的义务。二是买卖合同中买方对卖方仅得请求交付符合质量要求的标的物,对卖方无检查、监督的权利,通常不发生协助义务;在承揽合同

中,定作人有权对承揽人的工作进行检验、监督,定作人同时负协助义务。三是合同标的物的特定性。承揽人交付给定作人的工作成果,必须是合同指定的、满足定作人特殊需要的物或者工作成果,而买卖合同却不一定关心标的物的特定性。本案中,从合同名称上看,当事人签订的合同名为《供货合同》,而不是加工承揽合同;从合同内容上看,双方在合同中对双方的买卖合同关系是有明确的规定的:“甲乙双方…….,以建立长期稳定供货协作关系。”明确为供货关系;在双方长期的买卖合同关系中,一直是由申请人提交订单,明确约定购买产品的名称,规格型号,数量,时间等,购买的实际上是通用产品,而非特定的产品;申请人在整个买卖关系中,交易的目的在于转移标的物(锁舌)的所有权,而不是劳务或者加工成果;申请人请求交付的是符合质量要求的标的物(锁舌),对奉化市XX阀门制造有限公司的生产过程无检查、监督的权利,其生产过程也与申请人无关,申请人只要求其交付合格的产品(锁舌)。所以双方的交易行为性质买卖合同关系,而非奉化市XX阀门制造有限公司所主张的加工承揽合同关系。 二、双方在长期买卖过程中一直是按照买卖合同来操作和处理的:一是从奉化市XX阀门制造有限公司提交的增值税专用发票可以看出,产生的是“锁舌”货款的税费,而不是加工款项或者劳务款的税费,二是从往来款询证函来看,奉化市XX阀门制造有限公司在确认一栏里明确的是“请速把到期货款汇过来”,也就是说,在整个过程中,双方都认可双方的买卖合同关系。而在本案诉讼中,奉化市

加工承揽合同范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 加工承揽合同(标准版) Processing contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

加工承揽合同(标准版) 承揽方:____________ 地址:______邮码:______电话:______ 法定代表人:______职务:______ 定作方:____________ 地址:______邮码:______电话:______ 法定代表人:______职务:______ 定作方委托承揽方加工______,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影

响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。 3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的

加工承揽合同协议书格式

加工承揽合同协议书格 式 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

加工承揽合同 承揽方(以下简称“甲方”):常熟市伟尔金属制品有限公司 定作方(以下简称“乙方”): __________________________________________ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务,签订本合同,以兹共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、材料、规格、质量、数量、加工费

备注:如乙方需要增加委托加工成品数量,可以传真或其他书面方式通知甲方,该传真或其他书面方式通知经送达甲方,视为本合同的有效附件。 第二条委托加工方式 1、加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。 2、乙方须向甲方提供加工成品的样品图纸;甲方必须按照该样本进行加工。 第三条加工成品的质量要求 1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。 2、甲方交付的成品须为合格品,符合乙方要求的质量标准。 3、甲方须按照方式进行产品包装。 第四条加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担 1、交付时间:。 2、交货方式与地点:甲方负责将加工成品运送乙方仓库或指定地址,货物送达地距甲方工厂100公里范围,运费由甲方承担,超出100公里范围的运费由乙方承担,相对应的货物运输过程中相关的保险在100公里范围外的,由甲方代办,保险费用由乙方承担。

第五条产品的验收 1、验收时间:甲方将加工成品由乙方上门派人验收。 2、验收方法及验收标准:参照双方约定的质量标准执行;乙方经检验合格的,应办理提货签收手续,该提货签收单为本合同的有效附件。 3、验收的内容:产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目。 第六条验收异议的提出与处理 1、乙方在验收过程中,如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的,有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。 2、甲方在接到乙方的异议后,应在日内予以确认并负责退货或退换处理。 第七条加工费支付时间与支付方式 1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产,加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方只须支付甲方加工成品费用(加工费用按本合同第一条的规定执行)。 2、支付方式:

管辖权异议申请书(承揽定做合同)

管辖权异议申请书 申请人: 申请人因**有限公司诉申请人一案,依法向贵院提出管辖权异议。 请求事项:依法裁定将本案移送有管辖权的**人民法院审理。 事实和理由: **有限公司以定作合同纠纷为由,向贵院起诉,贵院于201 年月日向申请人送达了起诉状副本,现就管辖问题,提出异议,申请人认为本案应由**人民法院管辖。理由如下: 一、该涉案合同是买卖合同关系而并非承揽(定作)合同关系。我国合同法关于这两类合同的性质有专门的规定,它们的区别主要体现在以下几方面:一是目的不同。买卖合同的目的在于转移所有权,承揽合同的目的在于获得一定的工作成果。在承揽合同中,如涉及转移所有权的,这只是合同的从属义务,而在买卖合同中则是基本的义务。二是买卖合同中买方对卖方仅得请求交付符合质量要求的标的物,对卖方无检查、监督的权利,通常不发生协助义务;在承揽合同中,定作人有权对承揽人的工作进行检验、监督,定作人同时负协助义务。三是合同标的物的特定性。承揽人交付给定作人的工作成果,必须是合同指定的、满足定作人特殊需要的物或者工作成果,而买卖

合同却不一定关心标的物的特定性。本案中,从合同名称上看,当事人签订的合同名为《工业设备定购合同》,而不是定作合同;从合同内容上看,双方在合同中的“其他约定事项”对违约责任有明确约定,而承揽(定作)合同中定作人是享有合同的任意解除权,承担的是损害赔偿责任而非违约责任,而买卖合同关系则需承担违约责任,由此可以明确双方为买卖合同关系;在双方长期的买卖合同关系中,是由申请人提交订单,明确约定购买产品的名称,规格型号,数量,时间等,购买的实际上是通用产品,而非特定的产品;申请人在整个买卖关系中,交易的目的在于转移标的物(货架)的所有权,而不是劳务或者加工成果;申请人请求交付的是符合质量要求的标的物(货架),对**有限公司的生产过程无检查、监督的权利,其生产过程也与申请人无关,申请人只要求其交付合格的产品(货架)。所以双方的交易行为性质买卖合同关系,而非**有限公司所主张的承揽(定作)合同关系。 二、双方在买卖过程中一直是按照买卖合同来操作和处理的:一是从**有限公司提交的增值税专用发票可以看出,产生的是“货架”等货款的税费,而不是加工款项或者劳务款的税费;二是从往来采购单来看,**有限公司在盖章确认的采购单上明确是“订货单”而非“定作单”,也就是说,在整个过程中,双方都认可双方的买卖合同关系。三是在本案起诉状中,**有限公司的诉求就是要求申请人支付“拖欠的货款”,而不是加工款项或者劳务费,因而**有限公司也自认了双方为买卖合同关系,而绝非承揽(定作)关系。**有限公司凭其主观

相关文档
最新文档