安全措施费合同
建筑工程安全措施费合同5篇
建筑工程安全措施费合同5篇篇1建筑工程安全措施费合同甲方：_____________（委托方）联系地址：_____________电话：_____________身份证号码：_____________乙方：_____________（承包方）联系地址：_____________电话：_____________身份证号码：_____________鉴于甲方拟委托乙方承担_____________（工程名称），现乙方接受甲方委托，经双方协商一致，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，达成以下协议：一、项目概况1. 项目名称：_____________2. 建设地址：_____________3. 项目内容：_____________4. 合同金额：_____________元整二、安全措施费用1. 根据《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》规定，乙方需为工程所需安全设备、安全防护措施等支付安全措施费用，费用金额为_____________元整。
2. 安全措施费用应自工程开工之日起交付，付款方式为一次性支付。
三、安全措施的责任1. 乙方需在工程施工过程中，严格遵守国家相关安全生产法规，保证施工现场的安全。
2. 乙方需对施工现场的安全责任负全责，确保工程实施过程中的安全问题。
3. 如因乙方过错导致工程中发生事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方及相关方的经济损失。
四、违约责任1. 乙方如未按合同约定时间完成安全措施的支付，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金_____________元整。
2. 乙方如未按时履行安全措施的责任，致使工程中发生事故，乙方需承担相应法律责任，并赔偿一切损失。
五、争议解决方式1. 合同执行过程中，若出现争议，双方应友好协商解决；协商无果的，应提交相关部门进行调解或仲裁。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
工程安全文明施工措施费计取合同7篇
工程安全文明施工措施费计取合同7篇第1篇示例：工程建设是国民经济的重要组成部分，为了确保工程的安全、质量和效率，工程安全文明施工措施费的计取和合同签订至关重要。
下面将针对该问题进行详细介绍。
一、工程安全文明施工措施费的定义工程安全文明施工措施费，是指在工程建设过程中为保障施工现场的安全、文明施工而需要支出的费用。
这些费用用于采取安全防护措施、文明施工宣传、现场环境治理等方面，以降低施工过程中发生事故的风险，保障工人的生命财产安全，同时也提高工程的形象。
1. 按照规定标准计取：对于工程建设领域常见的一些安全文明施工措施费用，可以按照规定的标准金额进行计取，如安全帽、防护眼镜等必要安全防护用品的费用。
这样可以简化计取程序，提高施工单位的执行效率。
2. 按照实际情况计取：有些工程建设项目需要根据具体情况对安全文明施工措施费进行灵活调整。
一些特殊施工环境需要采取额外的安全防护措施，这时可以根据现场情况适当增加费用。
3. 统一管理和监督：为了确保工程安全文明施工措施费的正确计取，需要建立统一管理和监督机制。
相关部门应加强对施工现场的审核和检查，确保费用的合理使用。
1.明确责任和义务：在签订工程安全文明施工措施费合应明确施工单位和监理单位的责任和义务。
施工单位需要承担施工现场的安全保障责任，监理单位需要监督和检查费用的正确使用。
2. 制定合理标准：合同中应明确工程安全文明施工措施费的计取标准和规定，确保费用的合理使用。
也可以在合同中约定违约责任条款，以保障合同的履行。
3. 签订合同后监督执行：一旦合同签订完成，监理单位需要对费用的使用情况进行监督和检查，确保费用的正确使用。
施工单位也要主动履行合同责任，确保工程的安全施工。
四、加强宣传和教育为了提高工程安全文明施工措施费的落实率，施工单位和监理单位可以加强对施工人员的宣传和教育。
通过举办培训班、进行安全教育，提高施工人员对安全文明施工措施费的重视程度，从而降低施工现场事故的发生率，保障工程的安全施工。
2024安全文明施工措施费支付协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024安全文明施工措施费支付协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 安全文明施工措施费1.3 工程范围1.4 施工期限1.5 付款方式第二条安全文明施工措施2.1 施工安全措施2.2 文明施工措施2.3 环境保护措施第三条费用支付3.1 安全文明施工措施费的计算3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 支付条件第四条施工单位的义务4.1 遵守法律法规4.2 落实安全文明施工措施4.3 保障施工人员安全第五条付款方的义务5.1 按时支付安全文明施工措施费5.2 监督施工单位实施安全文明施工措施第六条违约责任6.1 施工单位的违约行为6.2 付款方的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的后果第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件第十二条合同的履行12.1 施工单位履行合同的要求12.2 付款方履行合同的要求第十三条附件13.1 安全文明施工措施方案13.2 费用支付明细表第十四条其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的签字盖章14.3 合同的份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：指合同中指明的付款方，负责按时支付安全文明施工措施费。
乙方：指合同中指明的施工单位，负责按照合同约定实施安全文明施工措施。
1.2 安全文明施工措施费安全文明施工措施费是指为保证工程施工安全、文明施工和环境保护，按照相关法律法规和工程特点，由甲方支付给乙方的费用。
1.3 工程范围本合同适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程范围和施工内容详见附件一。
1.4 施工期限施工期限是指乙方完成工程施工的时间，具体施工期限见合同附件一。
建筑工程安全措施费合同(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑工程安全措施费合同(2024版)本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程性质2. 安全措施费的定义与范围2.1 安全措施费的定义2.2 安全措施费的范围3. 安全措施费的支付3.1 支付条件3.2 支付方式3.3 支付时间4. 安全措施的实施4.1 安全措施的制定4.2 安全措施的执行4.3 安全措施的监督与检查5. 安全措施费的调整5.1 调整条件5.2 调整程序6. 安全责任6.1 发包人的安全责任6.2 承包人的安全责任7. 安全保障措施7.1 人员安全7.2 设备安全7.3 环境保护8. 事故处理8.1 事故的报告8.2 事故的处理9. 合同的变更与终止9.1 变更条件9.2 终止条件10. 违约责任10.1 发包人的违约责任10.2 承包人的违约责任11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决12. 合同的生效、修改与解除12.1 合同的生效条件12.2 合同的修改程序12.3 合同的解除条件13. 合同的附件13.1 附件目录13.2 附件内容14. 其他约定14.1 双方的其他约定14.2 法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：根据双方约定，本合同所指工程的名称为_______。
1.2 工程地点：工程位于_______（具体地址）。
1.3 工程规模：根据工程设计文件，本工程的总建筑规模为_______平方米，包括_______栋建筑物和其他相关设施。
1.4 工程性质：本工程性质为_______（如住宅、商业、办公楼等）。
第二条安全措施费的定义与范围2.1 安全措施费的定义：安全措施费是指为保证工程安全、防止事故发生，按照相关法律法规和标准规定，由发包人支付给承包人的费用。
2.2 安全措施费的范围：安全措施费包括但不限于安全设施的采购、安装、维护、检测、培训和事故处理等费用。
合同规定安全文明措施费(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了确保工程建设项目的顺利进行，保障施工人员的人身安全和身体健康，维护施工现场的文明施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合工程建设项目的实际情况，特制定本合同规定。
第二条本合同规定适用于所有在中华人民共和国境内进行的建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、市政设施、水利电力等。
第三条本合同规定旨在明确安全文明措施费的计取标准、使用范围、支付方式等，以确保安全文明施工措施的有效实施。
第二章安全文明措施费的定义与计取标准第四条安全文明措施费是指在工程建设过程中，为确保施工安全和文明施工，按照国家和地方有关法律法规及标准要求，由建设单位按照一定比例在工程造价中提取的费用。
第五条安全文明措施费的计取标准如下：（一）根据国家和地方有关法律法规及标准，安全文明措施费一般按工程造价的一定比例提取，具体比例由双方协商确定。
（二）安全文明措施费的计算公式为：安全文明措施费=工程造价×安全文明措施费提取比例。
（三）在特殊情况下，如施工环境复杂、施工难度大、施工期限较长等，经双方协商，安全文明措施费提取比例可适当调整。
第六条建设单位应按合同约定的时间和方式向施工单位支付安全文明措施费。
第三章安全文明措施费的使用范围第七条安全文明措施费的使用范围包括但不限于以下方面：（一）施工现场安全防护设施的建设和维护，如安全网、防护栏、警示标志等。
（二）施工现场文明施工设施的建设和维护，如围挡、垃圾处理设施、卫生设施等。
（三）施工现场消防安全设施的建设和维护，如消防器材、消防水池、消防通道等。
（四）施工现场环境保护设施的建设和维护，如防尘、降噪、防污染等设施。
（五）施工现场安全教育培训和监督检查，如安全培训课程、安全检查等。
（六）施工现场安全事故的处理和赔偿，如事故调查、赔偿等。
（七）其他与施工安全、文明施工、环境保护等相关的事项。
第四章安全文明措施费的支付方式第八条安全文明措施费的支付方式如下：（一）建设单位应按照合同约定的时间和比例，将安全文明措施费直接支付给施工单位。
工程安全文明施工措施费计取合同4篇
工程安全文明施工措施费计取合同4篇篇1工程安全文明施工是工程建设过程中非常重要的一环，不仅关乎工人的生命安全，也影响到周围环境的整洁和整体形象。
为了保障工程安全文明施工工作的顺利开展，施工单位在施工前需要与监理单位签订《工程安全文明施工措施费计取合同》，明确双方的责任和义务，确保工程安全文明施工工作的有效开展。
一、合同主体工程安全文明施工措施费计取合同是由施工单位和监理单位签订的合同，双方均需要遵守合同的约定。
施工单位是工程的承建单位，负责具体的施工工作，必须按照合同的要求执行工程安全文明施工措施，确保工程质量和工程安全。
监理单位是对施工过程进行监督和管理的单位，需要对施工单位的安全文明施工工作进行检查和评估，确保施工单位按照合同条款的要求执行工程安全文明施工措施。
二、合同内容1.施工单位的责任：施工单位必须根据工程的特点和具体情况制定工程安全文明施工措施，明确工程施工中可能存在的安全隐患和采取的应急处理措施。
施工单位需要配备专业的安全管理人员，对施工现场进行全面监控和管理，确保工程的安全施工。
2.监理单位的责任：监理单位需要对施工现场的安全文明施工措施进行全面检查和评估，发现问题及时向施工单位提出整改意见。
监理单位还需要建立工程安全文明施工档案，对相关措施和工作进行记录和存档，以备审查和验收。
3.工程安全文明施工费的计取：工程安全文明施工措施费是施工单位在施工过程中为了保障工程安全文明所需的费用。
施工单位需要按照合同约定向监理单位提前申报，并根据实际工程情况计取相应的费用。
监理单位需要按照合同约定对费用进行审核和验收，确保费用的合理性和合法性。
4.合同期限和修改：工程安全文明施工措施费计取合同的期限一般与工程施工周期相对应，双方需要在合同中明确期限和费用清单。
如果出现工程变更或其他不可抗力因素，双方需协商修改合同内容，明确新的费用标准和调整方案。
5.合同解决纠纷：如果在合同执行过程中出现纠纷和争议，双方应首先通过协商和沟通解决。
安全文明施工措施费支付合同
安全文明施工措施费支付合同第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的施工方，乙方为工程项目的安全文明施工措施服务提供方，双方为了保障工程项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同。
第一条合同标的乙方负责为甲方提供工程项目的安全文明施工措施服务，包括但不限于施工现场的安全管理、环境保护、文明施工等方面的措施。
第二条服务内容1.乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，制定并实施安全文明施工措施，确保施工现场的安全和环保。
2.乙方应负责施工现场的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和环保意识。
3.乙方应负责施工现场的卫生和绿化工作，保持施工现场的整洁和环境友好。
4.乙方应配合甲方完成施工现场的其他相关工作。
第三条服务费用1.乙方向甲方提供的安全文明施工措施服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付服务费用。
第四条付款方式1.甲方分期向乙方支付服务费用，具体付款时间及付款比例按照双方协商确定的付款计划执行。
2.甲方支付服务费用时，应提供等额的正规发票。
第五条违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2.乙方未按照约定提供服务或者提供的服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或者退还部分或者全部服务费用。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程项目竣工之日止。
3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）乙方：（全称）第三方：（全称，以下简称丙方）鉴于甲方为工程项目的施工方，乙方为工程项目的安全文明施工措施服务提供方，丙方为甲乙双方的协调方和技术支持方，为了保障工程项目的顺利进行，明确甲乙双方及丙方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同。
2024年建筑工程安全措施费合同
2024年建筑工程安全措施费合同
甲方：（委托人名称）
乙方：（承包人名称）
鉴于甲方拟委托乙方对（工程项目名称）进行建筑工程施工，为确保工程施工期间安全，双方经友好协商，达成如下合同：第一条，工程概况
1. 甲方委托乙方对（工程项目名称）进行建筑工程施工，包括施工图纸设计、材料采购、施工实施等。
第二条，费用标准
1. 乙方承担建筑工程安全措施费用，并按照如下标准支付：
（费用标准详细列项）
第三条，费用支付
1. 乙方应于（具体时间）前支付全部建筑工程安全措施费用给甲方，支付方式为（具体支付方式）。
2. 若乙方未按时足额支付建筑工程安全措施费用，甲方有权解除合同并扣除乙方已支付的部分费用。
第四条，安全措施
1. 乙方应按照相关法规要求采取必要的安全措施，确保工程施工期间的安全。
2. 乙方应购买必要的保险，确保施工过程中的安全风险。
第五条，违约责任
1. 若一方未履行合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方违约导致工程安全问题，乙方应承担工程事故带来的全部责任和费用。
第六条，其他事项
1. 合同双方应遵守合同约定，并共同保障施工期间的安全。
2. 合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上为《建筑工程安全措施费合同范本》的全部内容，合同自双方签字生效。
工程安全文明施工措施费计取合同5篇
工程安全文明施工措施费计取合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程安全文明施工措施费计取合同一、签订时间和地点：本合同于________年____月____日在______签订，双方签字盖章即生效。
二、甲方：（委托方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________三、乙方：（承包方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________四、合同对象1、本合同系在甲方与乙方之间签订的工程安全文明施工措施费计取合同，是确保工程安全，保障工人生命财产安全的必要措施。
2、本合同所称工程安全文明施工措施费计取，是指乙方按照国家相关法规和标准，采取必要的安全措施和文明施工措施，确保工程施工过程中的安全和文明，保障人员的生命财产安全。
五、费用计算1、乙方在工程施工过程中，需要进行安全文明施工措施，如设立安全监测系统、安全防护设施、文明施工标识等，相关费用由乙方承担。
2、乙方应当在施工前，根据工程特点和所需施工措施，编制相应的安全文明施工措施费用预算，并报甲方审核确认。
3、费用计取方式由甲方和乙方协商确定，可以按照工程进度和里程碑节点进行分期支付，也可以一次性支付。
4、如有必要，甲方有权要求乙方提供相应的安全文明施工措施费用支出明细表，并由双方共同签字确认。
六、违约责任1、如果乙方未按照本合同约定提供工程安全文明施工措施，导致工程施工中发生安全事故，乙方应当承担相应的责任，并赔偿甲方的损失。
2、如因不可抗力等原因，导致乙方无法提供工程安全文明施工措施，或者乙方违约导致合同无法执行，乙方应当向甲方承担相应的违约责任。
七、其他1、本合同自双方签字盖章即生效，并具有法律效力。
2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同的有效期为工程施工工期的整体期限，如有延期，双方应当及时协商解决。
工程安全文明施工措施费计取协议书（三篇）
工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（施工方）地址：联系方式：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议：一、施工项目1. 项目名称：2. 项目位置：3. 工程内容：二、工程安全文明施工措施费根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。
乙方同意按照以下方式计取：1. 计取比例：工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为：2. 工程总造价：工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：3. 工程安全文明施工措施费金额：工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为：4. 缴纳方式：乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费：（1）预付：乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%；（2）阶段性缴纳：乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费；（3）最后付清：乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。
三、工程安全文明施工措施费使用工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。
乙方需按照以下要求使用：1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。
2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。
3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。
4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。
5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。
四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。
2024年工程安全文明施工措施费计取合同（二篇）
2024年工程安全文明施工措施费计取合同发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____发包人、承包人就_____工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议。
一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1.安全文明施工措施费按工程总造价的_____计取。
2.在合同签订后支付给承包方措施费的_____，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1.承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2.施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式____份，双方各执____份，质监站____份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____法定代表人（签字或盖章）：_________年____月____日承包人（公章）：_____法定代表人（签字或盖章）：_________年____月____日2024年工程安全文明施工措施费计取合同（二）____年工程安全文明施工措施费计取合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方承建甲方项目的工程安全文明施工措施费的计取事宜达成如下合作协议：一、费用的计取标准和支付方式1. 工程安全文明施工措施费的计取标准为合同价款的2%，具体费用金额为人民币（下称“元”）四千元。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书第一篇范文：合同编号：_______甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的施工单位，乙方为项目的业主或开发商，为确保项目在施工过程中符合安全文明施工的要求，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方支付安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）的事宜，达成如下协议：一、措施费的定义与计算1.1 措施费是指甲方为保证项目施工安全、文明、环保和质量，按照相关法律法规、规范标准及甲方要求，在施工过程中发生的一切非工程实体项目的费用。
1.2 措施费的计算依据为国家相关法律法规、规范标准及甲方要求，由甲方根据实际施工情况按照乙方提供的计算公式进行计算。
二、措施费的支付2.1 甲方应在项目开工前向乙方支付措施费，支付金额双方根据实际情况协商确定。
2.2 甲方支付措施费后，乙方应按照合同约定向甲方提供相关服务，确保项目施工安全、文明、环保和质量。
2.3 乙方应按照合同约定合理使用措施费，确保费用专款专用，不得挪作他用。
三、措施费的调整3.1 措施费如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
3.2 调整措施费的因素包括但不限于政策变动、市场行情变化、工程规模调整等。
四、违约责任4.1 甲方未按约定支付措施费的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×日利率。
4.2 乙方未按约定提供相关服务或未合理使用措施费的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程安全文明施工措施费计取合同6篇
工程安全文明施工措施费计取合同6篇篇1工程安全文明施工措施费计取合同一、合同双方委托方（甲方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________施工方（乙方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________鉴于甲方拟进行工程建设项目，为了保障工程安全、文明施工，特制定本合同，经双方协商一致，达成如下：二、费用计取1. 工程安全文明施工措施费：____________________元（大写_________________）2. 工程安全文明施工措施费的支付方式为：__________________________3. 工程安全文明施工措施费的使用范围为：__________________________4. 工程安全文明施工措施费的管理责任单位为：__________________________5. 工程安全文明施工措施费的监督机构为：__________________________三、支付方式1. 甲方须在签订本合同之日起_______日内，向乙方支付工程安全文明施工措施费。
2. 甲方支付工程安全文明施工措施费时，应通过银行转账、现金支付等方式进行。
3. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时书面通知对方，并协商解决办法。
安全文明施工措施费合同5篇
安全文明施工措施费合同5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商的基础上，就甲方委托乙方承担安全文明施工措施费相关事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条合同主体1.1 甲方系依法注册成立的企业法人，具备签订和履行本合同的能力和资质。
1.2 乙方系依法注册成立的企业法人，具备签订和履行本合同的能力和资质。
第二条合同内容2.1 甲方委托乙方承担安全文明施工措施费，确保施工过程中的安全与文明。
2.2 乙方应按照相关法律法规及行业标准，制定并实施安全文明施工措施。
第三条合同期限3.1 本合同自签订之日起生效，有效期为[合同期限]。
3.2 合同期满后，如双方同意续签，可协商签订新的合同。
第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务（1）甲方应向乙方提供必要的安全文明施工条件和支持。
（2）甲方应监督乙方的施工过程，确保其遵守相关法律法规及行业标准。
（3）甲方有权要求乙方对施工过程中的安全隐患进行整改。
4.2 乙方权利与义务（1）乙方应严格按照相关法律法规及行业标准，制定并实施安全文明施工措施。
（2）乙方应确保施工过程中的安全与文明，防止因施工原因造成的人身伤害和财产损失。
（3）乙方应积极配合甲方的监督和管理，确保施工顺利进行。
第五条费用与支付方式5.1 安全文明施工措施费由甲方承担，具体费用根据实际施工情况和双方协商确定。
5.2 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付安全文明施工措施费。
5.3 乙方应提供合法的收费凭证，确保费用的合法性和合规性。
第六条违约责任6.1 甲方如未按照合同约定提供必要的安全文明施工条件和支持，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方如未按照相关法律法规及行业标准进行施工，造成安全事故或财产损失，应承担相应的法律责任。
6.3 双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
建设工程签合同后安措费
建设工程签合同后安措费我们需要明确安全措施费用的定义和范围。
安措费用是指专项用于施工现场安全防护、文明施工及环境保护等方面的费用。
它包括但不限于以下几个方面：1. 个人防护用品的购置与维护费用；2. 安全警示与标识的制作与安装费用；3. 临时设施的安全加固费用；4. 安全检查与评估的相关费用；5. 应急救援设备的配备与更新费用；6. 安全教育与培训的相关费用；7. 其他为保障施工安全所需的必要支出。
我们来看一个具体的安措费范本。
【范本】甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于双方已就____________项目（以下简称“本项目”）的建设达成协议，并签订了相应的建设工程合同，现就本项目的安全生产措施费用（以下简称“安措费”）作如下约定：一、安措费的总额为人民币________元，占工程总造价的_____%。
该费用由甲方按照合同约定支付给乙方，乙方负责具体实施和管理。
二、安措费用的具体使用范围包括但不限于：1. 购买和维护个人防护装备；2. 安全警示和标识的制作与布置；3. 对临时设施进行必要的安全加固；4. 开展安全检查、评估和整改；5. 配备和维护应急救援设备；6. 组织安全教育培训和演习；7. 其他与安全生产直接相关的支出。
三、乙方应制定详细的安措费用使用计划，并在项目开工前提交给甲方审核。
甲方有权对乙方的使用计划提出意见和建议。
四、乙方应建立健全安措费用的管理制度，确保费用的专款专用。
任何超出预算的支出必须事先得到甲方的书面同意。
五、甲方有权对乙方的安措费用使用情况进行监督检查，并要求乙方提供相应的支出凭证。
如发现乙方有挪用、滥用安措费用的行为，甲方有权要求乙方立即纠正，并可根据情况采取相应的违约责任追究。
六、若因乙方未能合理使用安措费用导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给甲方或第三方造成的损失。
七、本协议作为建设工程合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
建筑工程安全措施费合同7篇
建筑工程安全措施费合同7篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建筑工程安全措施费用事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：___________________工程地点：___________________承包范围：___________________乙方负责按照国家和地方现行相关安全法规、规范及标准，制定并实施本工程的安全防护措施。
安全措施费用包括但不仅限于以下方面：安全防护设施费用、安全宣传教育费用、安全培训费用、安全检测检验费用等。
具体费用标准按照双方约定及国家相关规定执行。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元（大写：___________________元整）。
该费用为包干价，包括完成本合同约定的所有安全措施的费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付安全措施费。
具体支付节点和比例为：工程开工后支付总金额的XX%，工程进度过半时支付XX%，工程竣工并经安全验收合格后支付剩余的XX%。
四、甲乙双方责任与义务1. 甲方责任与义务：甲方应及时提供工程相关资料，对乙方的安全措施实施过程进行监督与检查；按时支付安全措施费用。
2. 乙方责任与义务：乙方应按照合同约定制定并实施本工程的安全防护措施；及时汇报安全措施实施情况；确保工程安全无事故。
1. 乙方应根据工程特点，制定详细的安全防护措施方案，并提交甲方审批。
2. 甲方审批通过的安全措施方案，乙方应严格执行，确保工程安全。
3. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付安全措施费用，乙方有权暂停安全措施的实施，由此造成的后果由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定制定并实施安全措施，导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
建筑工程安全措施费合同5篇
建筑工程安全措施费合同5篇第1篇示例：建筑工程安全措施费合同甲方：______（甲方单位名称）乙方：______（乙方单位名称）鉴于甲方委托乙方承担建筑工程的安全措施费管理工作，为明确双方责任，经双方友好协商，达成如下合同：一、合同目的1.1 甲方委托乙方负责建筑工程的安全措施费管理工作，确保建筑工程施工过程中的安全。
二、合同内容2.1 乙方应按照国家相关法律法规的要求，制定建筑工程安全措施费管理方案，并严格执行。
2.2 乙方应根据实际情况，制定合理的安全措施费预算，并在甲方同意的情况下进行调整。
2.3 乙方应及时向甲方提交建筑工程安全措施费报告，报告内容应真实、准确。
2.4 乙方应配合甲方相关部门进行安全检查和验收工作，确保工程安全措施费的合理使用。
2.5 乙方应对建筑工程施工现场的安全措施费使用情况进行监督和管理，并及时报告给甲方。
2.6 乙方应确保建筑工程安全措施费的使用符合法律法规的规定，杜绝贪污腐败等违法行为。
2.7 乙方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应提前与甲方进行协商，并经双方达成一致意见后再进行变更。
三、保密条款3.1 双方在合同履行过程中，如涉及商业秘密或其他保密信息，应按照相关法律法规的要求予以保密。
3.2 未经对方允许，任何一方不得将本合同涉及的商业秘密或其他保密信息透露给未经授权的第三方。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
4.2 乙方如发生贪污腐败等违法行为，将承担相应的法律责任，甲方有权解除合同并追究其相关法律责任。
五、争议解决5.1 因合同履行引发的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方盖章生效，至双方按约定履行完毕结束。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，协商一致后作出书面补充协议。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______第2篇示例：建筑工程安全措施费合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方与乙方就建筑工程安全措施费的支付事宜达成一致，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守，以兹信守。
安措费是工程总合同
安措费是工程总合同【合同标题】建设工程总承包合同（含安全措施费用条款）【甲方】（业主）【乙方】（承包商）鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本项目”）的建设达成合作意向，特此签订本合同，以明确双方的权利与义务。
【第一条】合同目的本合同旨在规范甲乙双方在本项目中的合作关系，确保工程质量、进度和安全，以及双方的合法权益得到保障。
【第二条】工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程规模：_______________4. 工程内容：_______________5. 工期要求：_______________6. 质量标准：_______________【第三条】合同金额1. 工程总造价为人民币________元。
2. 其中包含安全措施费用人民币________元，占总造价的___%。
【第四条】安全措施费用的管理与使用1. 安措费由甲方在合同签订后___日内一次性支付给乙方。
2. 乙方必须将安措费用于本项目的安全生产，包括但不限于购买安全防护用品、搭建安全设施、进行安全教育培训等。
3. 乙方应建立安措费专项账户，专款专用，不得挪用于其他任何用途。
4. 乙方需定期向甲方提供安措费的使用报告，接受甲方的监督和审计。
【第五条】安全生产责任1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定并实施安全生产计划。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和工人的安全生产职责。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施处理，并向甲方及相关管理部门报告。
【第六条】违约责任1. 如乙方未按合同约定使用安措费或发生安全事故未能及时妥善处理，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程延期、质量问题或安全事故，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
【第七条】争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为提高项目安全生产管理水平，维护人身和财产安全，为项目的安全生产文明施工提供资金保障，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法规、文件要求，编制项目安全文明施工措施费用列支计划；
安全文明施工措施费是为了确保施工安全文明施工必要投入而单独设立的专项费用。
安全文明施工措施费专用于保障工程项目安全文明施工，实行专款专用，不得挪作他用；
1、安全文明施工措施费暂按工程造价的3％计取列入项目成本，统一由公司管理。
安全生产施措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。
工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属承包部审核，再经公司综合管理部复审，送公司总经理审批后，由财务部安排资金支付，所列费用方可计入安全文明施工措施费。
2、各种安全技术设备，由各承包部安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。
安全生产措施费用根据劳动部、全国总工会发布《安全技术措施计划的项目总名称表》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）制订，其包括的范围如下：
2-1、安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用；
2-2、安全培训及教育费用；
2-3、施工安全用电的费用，包括：标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等；
2-4、起重机等起重设备及外用电梯的安全防护设施（含警示标志）费用及层间
安全门、防护棚等设施费用；
2-5、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；
2-6、水上、水下作业的救生设备、器材及临边防护、警示设施费用；
2-7、抢险应急措施；
2-8、交通疏导、警示设施费用；
2-9、消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用；
2-10、安全网、安全帽、安全带的购置费用；
2-11、按国家、施工所在省、市规定的其它安全生产措施所涉及的费用。
上述费用中，1、2、6、7、9项由公司专项列支，其他由项目部列支并按季统计上报。
3、安全文明施工措施费，对于中标工程，中标合同中有相关单列约定的，项目部应严格按照相关约定执行，中标合同中安全生产措施费未进行约定的工程项目,安全生产措施费用按照当地地方政府参考费率标准采用差额定率累进计费方式计取；
4、公司、工程部、项目部有关负责人要做好此项专用资金提取、使用的监督检查，此项将作为公司安全考核的重要依据之一；
5、对不按规定使用措施费或安全措施落实不到位的项目部，公司依照有关规章制度给予处分处罚，发生伤亡事故，危害职工身体健康的，应首先追究有关人员的责任。
安全文明施工措施费合同
建设单位：河南金地粮食集团有限公司
（以下简称甲方）
河南美林昊泰置业有限公司
施工单位：浙江宏成建设集团有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，双方协商一致，签订本安全文明施工措施费合同，明确各自的安全生产责任和义务，并共同遵守。
一、甲方的安全责任、权利和义务：
（1）根据国家、省、建筑行业关于工程计价的规定，提供建设工程安全施工措施所需费用；
（2）根据工程进度，监督乙方安全文明施工及安全文明施工措施费的使用情况；
二、乙方的安全责任、权利和义务：
（1）乙方应当确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中单独列支安全文明施工费列支计划，开支清单备查，乙方的安全生产管理机
构和安全生产管理人员负责对现场的安全防护，文明施工的措施组
织实施进行监督检查，并有权向建设主管部门反映情况；
（2）乙方挪用安全文明施工费的，由县级以上建设行政管理部门根据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定，责令限期整改，
处挪用费用20%--50%的罚款，造成损失的，乙方承担责任。
三、本合同一式四份，甲乙方各执两份；
甲方（公章）：河南金地粮食集团有限公司乙方（公章）：浙江宏成建设集团有限公司河南美林昊泰置业有限公司
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日。