防腐除锈刷漆工程施工合同

玉门市东镇光伏并网发电工程防腐除锈刷漆工程施工合同

甲方：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司

乙方：

二0一五年五月

防腐除锈刷漆工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司

承包方（以下简称乙方）：

根据<<中华人民共和国合同法>>及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：玉门市东镇光伏并网发电工程

工程承包工作内容：1.一期10兆瓦光伏组件支架防腐除锈刷漆。

2.一、二、三期进场道路道牙、场区道路道牙及井盖刷警示油漆。

3.一、二、三期箱变基坑井盖盖板防腐除锈刷漆。

二、合同工期：

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总天数：天

三、合同价款：

合同总价：元（人民币大写：）

四、工程价款的支付与结算

1.双方根据实际验收的情况，合格后进行结算工程的总金额。

2.付款方式：电汇（）支票（）现金（）

3.工程竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价90%，待工程竣工验收满1年后

全部结清。

五、工程质量标准：

1.乙方按照甲方施工地点，范围及要求进行组织施工，确保工程质量达到甲方

规定的要求。

2.施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达

不到甲方要求的质量，甲方有权要求乙方返工，乙方应满足要求并在规定时

间内完成直至质量满足甲方规定的要求。

3.工程所需要的油漆由甲方自行统一配置，其他将由乙方负责。

六、质量保证期：

1.正式移交工程竣工之日起的一年时间内为质量保证期。

2.凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验

收标准，如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方

质保金中扣除。

七、双方责任：

1.甲方责任：

1)甲方负责对施工用水用电提供便利。

2)组织对工程验收。

3)负责质量、安全的监督管理。

2、乙方责任：

1)工程开工前必须按甲方要求签订安全协议，才能施工。

2)对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防高空坠落等安全教育

并做好文明施工，由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。

3)必须严格按甲方要求标准进行施工，确保工程质量按期完成。

4)施工过程中因乙方责任造成的停工，返工材料设备损失等均由乙方承担。

5)交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。

八、争议的解决：

本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。

九、合同的生效与终止

本合同经双方签字盖章后生效，在竣工结算甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方，保修期满价款结清后合同终止。

十、合同份数

合同文本一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：