全国一级建造师法律法规模拟试题
2023年一级建造师之一建工程法规通关模拟卷附答案详解
2023年一级建造师之一建工程法规通关模拟卷附答案详解单选题（共20题）1. 关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】 A2. 施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。
关于该案中责任承担的说法，正确的是 ( )A. 张某应当向施工企业赔偿损失B. 施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C. 保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D. 保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【答案】 D3. 按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是()。
A.停止施工，配合保护现场B.报告当地文物行政部门C.进行发掘并移交发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工【答案】 C4. 关于招标文件的说法，正确的是（）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10 日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人【答案】 C5. 下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务D.工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任【答案】 A6. 混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（）。
一建法规模拟题库-含答案
一建法规模拟题库-含答案一、选择题1. 根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报施工许可证发证机关核验施工许可证。
A. 1个月B. 3个月C. 6个月D. 1年答案：B2. 建设项目环境影响评价文件自批准之日起满（），建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。
A. 2年B. 1年C. 3年D. 8年答案：B3. 根据《工伤保险条例》，不得认定为工伤或者视同工伤的情形有（）。
A. 自残或者自杀B. 被他人伤害C. 醉酒导致工作中发生事故D. 故意犯罪E. 上下班途中因交通事故受到伤害答案：ABCD4. 下列关于不安抗辩权正确的表述有（）。
A. 不安抗辩权适用于单务合同和双务合同B. 不安抗辩权由先履行一方行使C. 行使不安抗辩权的法律结果是终止履行D. 行使不安抗辩权应当及时通知对方E. 对方提供适当担保应当恢复履行答案：ABDE5. 对于已经生效的合同，如发现合同条款空缺，致使合同难以履行，则对于合同有关内容的确定方法，下列表述中正确的是（）。
A. 以合同法的规定为准B. 以当事人意思表示为准C. 以合同成立时的法律规定为准D. 以交易习惯为准答案：ABCD二、判断题1. 施工单位应当严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
（）答案：√2. 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
（）答案：√3. 工程勘察、设计单位必须进行多项勘察设计，并保证勘察设计质量。
（）答案：×（应为：工程勘察、设计单位必须按照合同约定进行勘察设计，并保证勘察设计质量。
）4. 建设单位应当将保证建设工程质量和安全所需费用包括在工程建设其他费用中。
（）答案：√5. 建设单位在施工过程中，应当严格按照施工图纸和施工技术标准进行施工。
（）答案：√三、简答题1. 简述建筑工程施工许可制度。
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共200题）1、在房屋市政工程中，生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。
A.住房和城乡建设部门B.建设单位C.工程监理单位D.建筑施工企业【答案】 D2、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级低B.资质等级高C.任一资质等级D.中间等级【答案】 A3、2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。
同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。
关于该债权转让的说法,正确的是()A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】 C4、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。
合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（）。
A. 甲双倍返还定金8万元B. 甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C. 甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元D. 甲支付违约金6万元【答案】 C5、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，( )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A.施工单位项目负责人B.施工单位项目技术人员C.施工单位项目安全员D.项目总监理工程师【答案】 B6、张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2005年3月10日。
为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于（）A.2005年4月10日B.2005年6月10日C.2005年9月10日D.2006年3月10日【答案】 C7、法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
2022-2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共20题）1、根据《民法典》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（)。
A.正在建造的建筑物B.生产设备、原材料C.交通运输工具D.正在建造的船舶、航空器【答案】 A2、根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是()。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】 A3、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 设计单位【答案】 B4、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关主管部门报告D.协助施工单位消除隐患【答案】 C5、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。
2018真题该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。
2018真题A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】 A6、发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】 A7、下列各项属于安装工程一切险除外责任的是（）。
A. 电路短路、过电压B. 离心力引起的结构断裂C. 结构缺陷及合同罚款D. 一般性盗窃【答案】 A8、总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为()。
2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共60题）1、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。
A.侵权责任B.违约责任C.赔偿责任D.缔约过失责任【答案】 B2、关于投标保证金的说法，正确的是（）。
（2016）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10曰内向中标人退还保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的质目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出【答案】 A3、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。
A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】 A4、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。
A.2B.3C.4D.6【答案】 D5、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。
根据《民法典》，该合同属于（）合同。
A. 施工承包B. 承揽C. 信托D. 委托【答案】 B6、工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。
A.总经理B.部门经理C.项目经理D.安全经理【答案】 C7、根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】 D8、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。
A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【答案】 A9、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( )。
（2012）A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】 C2、下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。
A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】 C3、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全任的说法。
正确的是（）。
（2016）A.安装单位应当与建设单位签订建设起重机械安装工程安全协议书。
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查。
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收。
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，岀具自检合格证明。
【答案】 D4、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。
A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】 D5、建设工程施工或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场，并在( )日内提出处理意见。
A.5B.7C.10D.15【答案】 B6、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。
A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督7、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。
2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷附带答案
2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。
下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。
A. 业绩B. 资质条件C. 信誉及工作人员数量D. 资金【答案】 C2. 关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。
关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。
A.监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担B.工程承包合同不能作为建设工程监理的依据C.在施工质量不合格时，与施工单位承担连带赔偿责任D.监理单位与施工单位有隶属关系的，建设单位可以要求施工单位回避【答案】 A3. 某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。
防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。
某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。
防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。
A. 钢材供货商应自己亲自完成代购行为B. 钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C. 钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付D. 钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任【答案】 D4. 某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。
某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。
A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】 C5. 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。
2024年一级建造师之一建工程法规全真模拟考试试卷A卷含答案
2024年一级建造师之一建工程法规全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共45题）1、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。
A.指定代理人B.法定代理人C.委托代理人D.意定代理人【答案】 B2、根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是（）。
A. 当事人陈述B. 鉴定结论C. 视听资料D. 科学试验【答案】 D3、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A. 民事诉讼原告应当与本案有直接或间接利害关系B. 当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应当受理C. 涉及国家秘密的案件，人民法院应当实行不公开审理和不公开判决D. 当事人不服第一审判决上诉的，应当在判决作出之日起15 日内提出E. 二审法院处理上诉案件，仅对当事人上诉请求的范围进行审查【答案】 B4、合同生效后，如果当事人就价款或报酬约定不明确且不能补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定时，应按照（）履行。
A.订立合同时履行地的市场价格B.订立合同时履行地的政府定价C.订立合同时履行地的政府指导价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】 A5、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1B.6C.12D.24【答案】 D6、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。
A.生产企业资质证明B.生产企业营业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【答案】 C7、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】 A8、关于商标专用权说法，以下说法错误的是（）。
2023年一级建造师之一建工程法规综合提升模拟考试试卷包含答案
2023年一级建造师之一建工程法规综合提升模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. 吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。
吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。
后温某要求甲公司还款。
下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（）。
A.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某C.吴某出示的甲公司授权委托书未载明具体授权事项D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期【答案】 D2. 根据民事诉讼法，确定被告住所地的做法，正确的是（）。
A.被告是公民的，其户籍所在地与经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖B.公民的经常居住地是指起诉前连续居住满2年的地方，但公民住院就医的除外C.被告是法人或其他组织的，其住所地为注册登记地D.同一诉讼有几个被告，且被告住所地、经常居住地在两个以上法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地法院起诉【答案】 D3. 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。
在庭审中，乙方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A.移送二审法院裁决B.缺席判决C.不予判决D.进入再审程序【答案】 B4. 关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是（）。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10 万元以上20 万元以下的罚款B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】 B5. 人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是（）。
一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷和答案
一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. 建筑节能工程验收的首要步骤是()。
A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收【答案】 B2. 下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】 C3. 下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。
（2016）A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】 B4. 注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续教育。
A.30B.60C.90D.120【答案】 D5. 某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办【答案】 D6. 中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由（）等多个层次的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】 C7. 关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。
（2014）A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付D.仓储合同自成立时生效【答案】 D8. 根据《民法典》规定，下列物权当中，不需要登记就可设立的是( )。
一级建造师之一建工程法规模拟卷含答案讲解
一级建造师之一建工程法规模拟卷含答案讲解单选题（共20题）1. 建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。
A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】 D2. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（）裁决。
A. 国务院B. 全国人民代表大会C. 全国人大常委会D. 最高人民法院【答案】 A3. 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权( )。
A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.捷起上诉【答案】 A4. 根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。
( 2015真题 )A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】 B5. 资质许可机关可以撤回建筑业企业资质的情形是（）。
A. 企业在取得资质后，净资产或专业技术人员数量不能保持资质条件且不能整改的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业恶意拖欠分包工程款或农民工工资造成恶劣社会影响的D. 企业发生过较大生产安全事故或者两起以上一般生产安全事故的【答案】 A6. 人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。
A.3B.5C.7D.10【答案】 C7. 某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。
刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。
则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。
A. 700万元B. 800万元C. 900万元D. 1000万元【答案】 B8. 关于赔偿损失特征的说法，错误的是（）。
一级建造师之一建工程法规模拟卷附答案
一级建造师之一建工程法规模拟卷附答案单选题（共20题）1. 某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（）共同进行验收。
A. 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位B. 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C. 分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D. 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位【答案】 A2. 甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（）。
A. 一般地域管辖B. 协议管辖C. 专属管辖D. 指定管辖【答案】 B3. 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。
A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】 D4. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。
2018真题A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】 B5. 关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。
A.承包人没有义务进行修复或返修B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】 D6. 对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（）。
一级建造师之一建工程法规模拟题库和答案
一级建造师之一建工程法规模拟题库和答案单选题（共20题）1. 下列选项中，不能提起行政复议的是()。
A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品价格C.建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证【答案】 B2. 关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】 B3. 《文物保护法》规定，在进行建设工程施工中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）小时内赶赴现场。
A.1B.7C.24D.48【答案】 C4. 下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是（）。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分C.应当向登记机构申请变更登记D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期【答案】 D5. 下列是法庭调查的陈述：①出示书证、物证和视听资料；②宣读鉴定结论；③宣读勘验笔录；④当事人陈述；⑤告知证人的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言。
正确的排列顺序是()。
A.①一②一③一④一⑤B.②一①一④一③一⑤C.④一⑤一①一②一③D.③一④一①一②一⑤【答案】 C6. 同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括（）。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
2022-2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、甲应聘到某施工单位，双方于2017年6月1日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
2017年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 C2、根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。
关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。
A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】 A3、甲、乙因合同糾纷申请仲裁。
甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。
伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。
A. 按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任【答案】 A4、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。
水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。
那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。
A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证【答案】 A5、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。
A. 一般性标准B. 特殊性标准C. 建议性标准D. 强制性标准【答案】 D6、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。
转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。
该买卖合同中切割机的交付方式为A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】 C7、根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用（）。
2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷A卷含答案
2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷A卷含答案单选题（共100题）1、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人B.保险人C.被保险人D.投保人【答案】 D2、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。
以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效B.双方重新达成新的仲裁协议C.《合作开发合同书》解除D.《合作开发合同书》被撤销【答案】 B3、关于不动产物权的说法，正确的是（）。
A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】 A4、甲仓库为乙单位保管500t水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（ )A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥【答案】 D5、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】 C6、某大型项貝由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（）。
A.可以先批准立项，但建设单位不得开工B.不得批准立项，建设单位不得开工C.不得批准立项，但建设单位可以先开工D.可以先批准立项，建设单位可以先开工【答案】 B7、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。
变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（）内。
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是（）。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分C.应当向登记机构申请变更登记D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期【答案】 D2、下列关于设计单位质量责任和义务的说法中，正确的是（）。
A.设计单位可以不按照勘察成果文件进行建设工程设计B.有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商C.设计单位有权将其所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位确定【答案】 B3、下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（）。
A.福利待遇B.社会保险C.试用期D.培训事项【答案】 B4、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。
A. 书证B. 证人证言C. 律师代理意见D. 鉴定结论【答案】 C5、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。
A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】 D6、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【答案】 D7、根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第二审普通程序案件不得少于（）日。
A.5B.10C.15D.30【答案】 B8、下列建设工程施工合同中,属于无效合同的是（）A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同D.承包人以助迫手段订立的施工合同【答案】 C9、仲裁的当事人意思自治原则不包括()。
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共150题）1、关于案件的受理，下列说法错误的是()A.符合起诉条件的应当立案并通知当事人B.不符合起诉条件的应当裁定不予受理C.不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉D.原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉【答案】 C2、关于法的部门归属的说法，正确的是（）。
A.《公司法》属于经济法B.《行政复议法》属于非诉讼程序法C.《节约能源法》属于民法商法D.《建筑法》属于行政法【答案】 D3、关于仲裁的说法，正确的是（）。
2016A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员会由当事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】 C4、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是()。
A.返回财产B.恢复原状C.赔偿损失D.继续履行【答案】 D5、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。
如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。
A. 2008年7月2日B. 2008年9月2日C. 2008年12月2日D. 2009年6月2日【答案】 C6、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。
A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税率B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额C.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣【答案】 C7、安全生产监督管理部门职权地使用正确的是()。
A.有权调阅经营单位的所有资料B.有权作出行政处分决定C.有权责令从危险区域内撤出作业人员D.有权扣押不服从监督的企业设施【答案】 C8、不可以成为保险合同受益人的包括()。
一级建造师之一建工程法规综合提升模拟题库附答案详解
一级建造师之一建工程法规综合提升模拟题库附答案详解单选题（共20题）1. 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。
A. 原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B. 原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C. 原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D. 原判决违反法定程序的，依法改判【答案】 C2. 根据《建设工程质量管理条例》,下列工作中,应由总监理工程师签字认可的是()。
A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应用于基础工程D.大型非标构件进行吊装?【答案】 A3. 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时．仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业．乙供应商发现后要求甲施工企业返还。
下列表述正确的是（）。
A. 甲施工企业没有过错无须返还B. 产生侵权之债，甲施工企业应当返还C. 产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D. 产生无因管理之债，甲施工企业应当返还【答案】 C4. 下列情形中，不属于违法分包的是（）。
A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的C.施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的【答案】 B5. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。
A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 B6. 下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全国一级建造师法律法规模拟试卷一、单项选择题（共70题，每题一分。
每题的备选项中，只有一个最符合题义）1．根据《建造师执业资格制度暂行规定》，（）经注册后，方有资格担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。
A.造价工程师B.咨询工程师C.建造师D.监理工程师2．具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为（）。
A．法人B．自然人C．法定代表人D．法人代表3．（）是引起法律关系产生、变更和终止的原因。
A.法律规范B.法律事实C.法律关系主体D.法律关系客体4．下列那一项不属于委托代理关系终止的原因（）。
A.代理期限届满B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理人死亡D.被代理人取得或恢复民事行为能力5．甲公司与乙公司于2002年2月20日签订了一份设备租赁合同，合同约定乙公司应于2002年12月28日付租金。
后甲公司履约，而乙公司未按期交付租金。
则该笔租金的诉讼时效至( )期满。
A、2003年2月19日B、2004年2月19日C、2003年12月27日D、2004年12月27日6．在债的发生根据中，（）是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事物的行为。
A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理7．《建筑法》规定，新建、扩建、改建的建筑工程，( )必须在开工前向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取建设工程施工许可证。
A．监理单位B．建设单位C．施工单位D．设计单位8．根据《建筑法》规定，以下关于承揽工程的规定，哪一项是不准确的（）。
A．承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B．大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包C．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的业务许可范围承揽工程D．共同承包的各方对承包合同的履行分别承担责任9．根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。
A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包B、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按照资质等级高的单位考虑C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险10．建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。
按照规定，建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。
A、10%B、30%C、50%D、80%11．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，大型基础设施项目施工单项合同估算价和重要设备、材料的采购单项合同估算价在( )以上时，必须进行招标。
A．200万元和100万元B．100万元和50万元C．200万元和50万元D．3000万元和100万元12．在某工程招标过程中，招标人不仅接收了一份在投标截止日期以后送达的标书，而且在评标时，该标书因价格最合理而中标。
请问招标人的此做法违反了招投标活动的哪项原则（）。
A．公开原则B．公平原则C．公正原则D．诚实信用原则13．按照《招投标法》的规定，评标委员会由招标人依法组建，其成员人数( )其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）A.5人以上；2/3B.5人以上单数；3/4C.5人以上单数；2/3D. 5人以上；3/414.根据《招投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．15日B．30日C．45日D．60日15．安全生产法适用于我国领域内（）。
A.道路交通安全B.铁路交通安全C.建筑施工安全D.民用航空安全16．对于安全生产责任事故的应急救援，根据《安全生产法》的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。
A.建立应急救援体系B.设置安全生产管理机构C.指定兼职的应急救援人员D.建立应急救援组织17．根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员可以停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是( )。
A．拒绝权B．建议权C．紧急避险权D．自保权18．生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
A.生活设施B.安全设施C.娱乐设施D.附属设施19．在建设工程安全生产管理的基本制度中，( )是“安全第一，预防为主”的具体体现，是建筑安全生产的基本制度。
A．安全生产责任制B．安全生产检查制度C．群防群治制度D．安全责任追究制度20．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。
A．本单位职工B．施工现场人员C．施工现场从事危险作业的人员D．施工现场从事特种作业人员21．《建设工程安全生产管理条例》规定，实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位必须经上级主管部门审查同意，并且应当( )，方准使用。
A．向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》B．向建设行政主管部门申请领取施工许可证C．向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D．向公安机关申请办理施工方案的审批手续22．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，( ）A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B．分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C．分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任23．根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下有关工程质量监督管理制度中政府对工程质量的监督管理的说法，哪一项是不准确的（）。
A.以保证工程使用安全和环境质量为主要目的B.以法律、法规和强制性标准为依据C.以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为为内容D.以强制性措施为主要手段24．建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定( )。
A．委托具有相应资质的监理单位实施监理B．办理工程质量监督手续C．签订工程施工合同D．办理保证安全施工措施的备案手续25．施工人员对涉及结构安全的试块、试件取样时( )。
A．应在建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B．应在监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C．应在设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D．应在监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测26．建设工程发生质量事故后，有关单位应当( )，向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A．立即B．在24小时内C．在15 日内D．在30 日内27．《工程建设标准强制性条文》是( )的配套文件。
A．建筑法B．建设工程质量管理条例C．建设工程安全生产管理条例D．环境影响评价法28．根据《工程建设标准强制性条文》的规定，对于某项重点工程，或工程中某些重点内容进行的检查，属于以下监督检查方式中的（）。
A、重点检查B、抽查C、普查D、专项检查29．涉及水土保持的建设项目，环境影响报告书中应当包括( )。
A．水土保持方案B．水土治理方案C．防止水土流失方案D．经由水行政主管部门审查同意的水土保持方案30．建设项目环境影响评价文件的审批部门应当自收到环境影响报告书之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。
A．15 B．30 C．45 D．6031．某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是( )。
A．土木建筑项目不超过总价的10％B．土木建筑项目不超过总价的20％C．土木建筑项目介于总价的20％-50%之间的D．土木建筑项目超过总价的50％32．以下哪一项不属于建筑工程一切险承保的危险（）。
A．海啸、洪水、地震、雪崩等自然灾害B．建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失和破坏C．由于工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失导致的施工拙劣而造成的损失D．因纠正或修复工程差错而增加的支出33．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位( )。
A．可以随时解除劳动合同B．必须解除劳动合同C．可以解除合同，当应提前30 日通知劳动者D．不得解除劳动合同34．劳动保护，是国家为了劳动者在生产过程中的安全与健康而采取的各项保护措施，使职工肌体不受伤害，保持和提高劳动者持久的劳动能力的（）。
A．组织和管理措施的总称B．技术和管理措施的总称C．组织和技术措施的总称D．技术措施的总称35．《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向移出地的省环保部门报告，并经（）省环保部门的许可。
A．移入地B．移出地C．途经地D．接受地36．在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染的，施工单位必须在( )以前，向工程所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。
A ．开工15天B．开工前15天C．施工前10天D．开工一周37．按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须报经( )进行消防验收，否则，不得投入使用。
A．建设行政主管部门B．建设工程质量监督机构C ．公安消防机构D．工商行政管理机关38．按照国家规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并严格遵守消防安全操作规程。
A．经培训后上岗B．经教育后上岗C．持证上岗D．经注册后上岗39．根据《税收征收管理法》的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省级税务机关批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（）。
A．1个月B．3个月C．6个月D．12个月40．根据《税收征收管理法》的规定，纳税人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，情节严重的( ).A．处3年以下有期徒刑或拘役B．处3年以下有期徒刑或拘役，并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金C．处3年以上7年以下有期徒刑D．处3年以上7年以下有期徒刑，并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金41．要约是指（）。
A.同意和他人订立合同的意思表示B. 希望和他人订立合同的意思表示C.希望他人向自己发出订立合同的意思表示D. 招标公告42.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，根据《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（）。
A.要约通知发出，承诺通知发出B.要约到达受要约人，承诺通知发出C.要约通知发出，承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人43．以下哪一项不是承诺的特征（）。
A.承诺必须由要约人做出B.承诺只能向要约人做出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺必须在承诺期限内发出44．缔约过失责任是指当事人在（）过程中因过错给对方造成的损失所承担的民事责任。
A．订立合同 B.履行合同 C.竣工验收 D.合同保修45．以下当事人所订立的合同哪一个是无效合同（）。