项目另委工程合同模版

大唐林州热电有限责任公司

***工程合同

项目法人：大唐林州热电有限责任公司

承包商：***公司

双方根据“中华人民共和国经济合同法”、“建筑安装工程承包合同条例”、“建筑工程施工合同”、结合本工程具体情况签订本合同。

1工程概况

1.1工程名称：***工程

1.2工程地点：河南省林州市

1.3承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工

1.4合同价款：合同总价人民币**元（大写：**万元整）。

本合同价款为暂定总价，具体结算方式见合同第 6.3条。

1.5工程范围、内容和技术要求：

装修总建筑面积400m2装修范围包括集控室、交接班室、走廊、工具办票室和1#、2#工程师室，承包范围包含以上装修工程的设计。

装修内容包括：乐思龙针孔吸音吊顶、12mn钢冈化玻璃隔断、12mn钢冈化玻璃地弹门、乐思龙铝板门窗套、防静电橡胶片材地面、乐思龙蜂窝铝板墙面装饰施工和灯具安装等。

1.6工程质量要求：合格

1.7工程工期：2010年10月16日开工；2011年04月15日竣工。

2项目法人责任

2.1保证施工场地达到开工条件，准予承包商进驻现场，并要求承包商服从项目法人的统一管理。

2.2向承包商提供施工电源、水源，满足施工需要。

2.3负责办理工程付款、结算手续。

2.4负责对工程质量的监督检查和工程进度的协调与管理。

3.1承包商不准转包本工程。

3.2承包商应做到工完场净，不留垃圾，防止二次污染，否则项目法人可另委其他施工单位清理，清理费用从承包商合同价款中扣除。

3.3按合同要求保质、保量、按时完成施工任务，并按国家和竣工验收规定办理交工手续，并完成保修。

4安全责任：施工中承包商的一切安全责任均由承包商自己负责。

5工期延误

5.1工期调整条件：不可抗力。

5.2承包商延期竣工一天应交纳合同价款0.5 %。的违约金，最高限额为合同价款

的10%由此给项目法人造成的损失应由承包商赔偿。

6工程付款结算：

6.1预付款：本合同无预付款。

6.2结算款：承包商应在每月提交当月工程实际进度、实际完成工程量及百分比等资料，20日前提交经监理工程师和项目法人工程管理部审核后的申请拨付月进度款支付证书，项目法人经营管理部在收到月进度款支付证书，审核后经项目

法人领导审批交财务付款。工程竣工项目法人验收合格后，支付合同总价85%勺工程款；办理完工程竣工结算并经审计后，支付至合同总价的95%余款5%留乍质保金，质保期满后如无质量缺陷一次结清（无息）。

本工程质保期自工程完工验收通过之日起一年止，在保修期内若发现质量问题，由承包商无偿修复。

6.3价款结算方式

6.3.1、定额套用原则：墙板、门窗工程套用《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版），其他项目套用《电力建设工程预算定额》（2006年版）。按照《火力发电工程建设预算编制与计算标准》计取各项费用并执行相应文件，在计取的费用总额基础上税前让利8%

装修工程主要材料价差差额调整原则：按会审后的施工图量乘以双方共同认定的市场价进行调整。主要材料指的是材料认价表所列材料项目清单。

6.3.2、非承包商原因造成返工的，返工工程量根据现场签证按实结算。

6.3.3、结算原则不足部分可参考《大唐林州2X 300MW级热电机组工程结算原则》。

7违约责任:

若承包商不能按合同规定内容保质保量按期完成本工程，项目法人有权另委

施工队伍，费用从承包商合同价款中扣除。由此给项目法人造成的损失由承包商负责赔偿。8争端的解决原则

双方如有纠纷，优先通过协商解决；协商不成应由安阳仲裁委员会仲裁解决，除在仲裁文件中另有规定外，仲裁费应由败诉方承担。仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自义务。

9合同份数

9.1本合同正本两份具有同等法律效力，由项目法人、承包商分别保存。

9.2合同副本陆份。项目法人叁份，承包商叁份。

10合同签订日期：2010年10月15日

11本合同经双方签字盖章后生效，工程完工及工程款结算完，合同自动失效。

12未尽事宜双方协商解决。

项目法人：大唐林州热电有限责任公司承包商：***公司

（盖章）

法人代表

或授权代理人:

（盖章）

法人代表

或授权代理人: