锅炉安装合同

安装工程施工合同

建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）工程名称：锅炉安装

工程地址：

签定日期：年月日

山东省建筑工程管理局编制

山东省工商行政管理局监制

安装工程施工合同

建设单位：（简称甲方）

施工单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》及国务院《建筑安装工程承包合同条例》的规定，并依据该工程项目条件，更好的明确双方在施工期内范围，保证工程按期按质完成，经双方协商，签订合同，以资共同信守。

一、工程项目及范围

1、有机热载体锅炉安装。

2、施工地点：甲方院内

二、承包方式：

1、包清工。

2、报检手续及检验工作由施工单位负责。

三、工程造价：（不含税）

1、锅炉安装费：

四、拨款方式

1、合同签订付万，工程完成付清。

五、施工工期

施工合同签定后，乙方将开始作施工准备工作，甲方应尽快创造条件，确保施工队伍进场施工。自月日开工，20天完工，壹个月内完成监检程序。如施工期间如发生不可抗力的自然灾害及材料供应不上，工期顺延。

甲方：

1、开工前提供完整的地址资料，管道线路等隐蔽工程资料，

并提供批准的施工执照与施工所需要的座标、水准点、主要中

心线。

2、负责施工现场的三通一平及障碍的拆迁工作，保证施工现

在有良好的开工条件。

3、提供管道施工图纸贰套及无损检测公司出具的焊接报告。

4、提供锅炉与燃烧机的匹配证明及导热油化验报告。

5、负责提供临设施场地（住宿、办公、工具房、食堂和设备材

料堆场。）

6、派驻工地代表，对工程监督、检查，办理交工验收、签证，以

及其他事宜。

乙方：

1、根据工程特点，组织相关工程技术人员和管理人员。

2、组织施工队伍，准备施工机具及有关工程用料。

六、材料供应

1、由乙方按定额编制材料预算，遵照承包方式提交计划，双方

按需求计划，保质保量供应到施工现场双方商定的位置，办理点交手续。

2、乙方所提供材料，必须保质保量，有关材料，必须提

供材料合格证，确保工程建设质量。

七、工程质量

1、乙方按图纸、有关国家的有关技术规程、标准，以及甲方

提供的工艺要求，精心施工，甲方按照相关标准进行工程验收，如出现质量问题，查明原因，承担相应的损失。

2、因设计原因造成的工程返工，其损失费和延误工期，由甲

方承担，因施工原因造成工程返工，其损失由乙方负责。

八、施工安全

1、施工过程中，安全事故由乙方承单，与甲方无关。.

九、奖罚与其他

1、为了确保建设工期，早日建成生产，尽快产生经济效益，除甲

方规定期提前完成，可按甲方同建设单位签订的合同为依据。

2、在施工过程中，因设计变更，设备材料供应及不可抗力的自然

力的自然灾害问及其他施工条件等原因造成不能按计划进行施工，则工期顺延，在分清责任后，停工、窝工等损失，根据原始记录，其损失费由责任方承担。

3、施工过程中，因停电停水，造成的误工、窝工由甲方承担。

4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此引发的质量

或其他问题，由甲方承担责任。

5、不按合同规定支付工程款，承包方有权停工，由此产生的一

切停工损失或后果，一概由甲方承担。

十、本合同未尽事宜，双方另行协商，必要时可签订附件如遇上级

文件抵触时，以上级文件为准。

十一、解决争议方式；

如双方就本合同发生争议，经协商无效，可向双方单位所在地

的仲裁委员会申请仲裁。

十二、合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效，工程结算完毕后失效。

十三、补充条款；

建设单位：（盖章）施工单位；（盖章）

代表人：代表人：

签定日期；年月日