电气设备安装工程施工合同的范本
电气安装合同范本
电气安装合同范本5、安全文明施工。
（二）合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。
其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。
如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
2024年电气设备安装工程施工合同范文
2024年电气设备安装工程施工合同范文尊敬的xxxx公司：根据我们双方的协商，我方将承接贵公司____年的电气设备安装工程施工合同。
特此草拟本合同，详细规定双方的权利义务，为确保工程的顺利进行和双方合作的公平公正。
一、项目概况1.1 项目名称：电气设备安装工程1.2 项目地点：xxxx公司所在地1.3 工程内容：根据贵公司提供的设计图纸和要求，我方将负责电气设备的安装、调试、验收等相关工作。
1.4 工程规模：详见设计图纸。
二、合同价格和支付方式2.1 合同价格：合同总价为xxxx元（人民币）。
2.2 付款方式：（1）首付款：双方签订本合同后，贵公司需支付首付款金额的50%作为合同生效的前期费用。
（2）进度款：贵公司需按工程进度支付相应的款项，具体支付比例和时间节点将在施工过程中根据实际进度进行协商并确定。
（3）结算款：在设备安装完成并经过验收合格后，贵公司需支付剩余款项。
2.3 付款方式：贵公司需以银行转账的方式进行支付，我方提供相应的收款账户。
三、工期安排3.1 工期：根据实际施工情况，双方约定工期为xx个月。
3.2 工期计算：工期自合同生效之日起计算，以实际完工时间为准。
3.3 延期和提前完成：如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延长或提前完成，双方应在第一时间进行协商解决。
四、质量标准4.1 质量要求：电气设备安装工程应符合相关的国家标准和技术规范要求，并保证工程质量。
4.2 质量检验：我方将按照合同约定的标准对安装工程进行质量检验，贵公司有权对检验结果提出异议，并在双方协商一致后进行整改。
4.3 质量保证期：自验收合格之日起，我方提供质量保证期为12个月，期间发生的设备故障由我方负责免费修理或更换。
五、工程变更和索赔5.1 双方变更：如在施工过程中遇到工程变更情况，双方应及时协商解决，并在变更前签订书面变更协议。
5.2 索赔处理：如因我方原因导致工程延误或质量问题，我方应在合理期限内进行赔偿或返工。
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电气设备XX安装工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、安防系统等的安装与调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程变更1. 甲方有权根据需要对工程内容进行变更，乙方应当无条件配合。
2. 工程变更涉及的工程费用，由双方另行协商确定。
六、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督。
（2）甲方应按时支付工程款项。
（3）甲方应向乙方提供必要的施工条件。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方应按照合同约定进行工程施工，保证工程质量。
（2）乙方应按时提交工程进度报告。
（3）乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任1. 甲方如未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。
2. 乙方如未按约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担由此造成的一切损失。
电气安装工程施工合同5篇
电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程2、工程地点：榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。
派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
机电安装工程施工合同(3篇)
第1篇签订日期：_______甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行机电安装工程施工的相关事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：主要包括电气安装工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。
二、工程承包方式和范围1. 承包方式：乙方根据甲方要求，按照工程量清单固定综合单价总价包干的方式进行施工。
2. 承包范围：包括但不限于以下内容：（1）电气安装工程：配电箱、电缆桥架、灯具、插座、开关等设备的安装及调试；（2）给排水工程：给水管道、排水管道、卫生洁具、消防水池等设备的安装及调试；（3）通风空调工程：通风管道、风机、空调机组、新风机组等设备的安装及调试；（4）消防工程：消防报警系统、消防喷淋系统、消防栓系统等设备的安装及调试。
三、工程工期1. 工期：自合同签订之日起，______天内完成全部工程。
2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量，按期完成工程。
四、费用及付款1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_____%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的_____%；（3）工程竣工备案合格后，甲方支付乙方工程总造价的_____%。
五、甲乙双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工图纸、技术资料、施工场地等；（2）按时支付工程款；（3）协调施工过程中与相关部门的关系；（4）监督工程质量。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程；（2）保证工程质量；（3）按时提交工程进度报告；（4）配合甲方进行工程验收。
安装工程合同施工范围(3篇)
第1篇一、合同双方1. 发包方（甲方）：[甲方名称]2. 承包方（乙方）：[乙方名称]二、合同签订依据本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
三、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程建设内容：[工程建设内容]四、施工范围1. 乙方负责本工程的安装工程施工，包括但不限于以下内容：（1）电气安装工程：包括电力线路、配电柜、变压器、电缆桥架、接地装置、照明灯具、插座、开关等电气设备的安装和调试。
（2）给排水安装工程：包括给水管、排水管、消防水管、阀门、水表、卫生洁具、喷淋系统、雨水排放系统等给排水设备的安装和调试。
（3）通风空调安装工程：包括通风管道、风阀、风机盘管、新风机组、空调机组、保温材料、制冷设备等通风空调设备的安装和调试。
（4）消防安装工程：包括消防报警系统、消防喷淋系统、消防供水系统、消防疏散指示系统等消防设备的安装和调试。
（5）智能化安装工程：包括计算机网络、综合布线、电话通信、监控、门禁、报警等智能化设备的安装和调试。
（6）防腐保温工程：包括设备防腐、管道保温、屋面防水等防腐保温施工。
（7）建筑智能化系统集成：包括建筑智能化系统的设计、施工、调试、验收等。
2. 乙方在施工过程中，应按照施工图纸、设计文件、施工规范、验收标准以及甲方要求进行施工。
3. 乙方应确保工程质量，按照合同约定的时间节点完成施工任务。
4. 乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全文明施工，确保施工安全。
五、施工组织与进度1. 乙方应制定详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。
2. 乙方应按照施工组织设计的要求，合理组织施工，确保施工进度。
3. 乙方应定期向甲方报告施工进度，及时解决施工过程中出现的问题。
六、质量要求1. 乙方应严格按照施工规范、设计文件、验收标准进行施工，确保工程质量。
井下电气设备安装工程合同
井下电气设备安装工程合同甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方井下电气设备的安装工程达成以下合同条款：一、工程概述本工程涉及甲方井下作业区域的所有电气设备的安装、调试和维护工作。
乙方应按照国家相关标准和行业规范，确保电气设备的安装质量满足安全生产的要求。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业的相关标准，确保电气设备安装后的安全稳定运行。
工程质量的验收将由甲方组织，乙方应提供必要的技术支持和配合。
三、工程进度乙方应根据甲方提供的工程计划，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时与甲方沟通，协商解决。
四、费用结算工程费用的支付方式和时间应根据合同约定执行。
乙方应在合同约定的时间内完成工程任务，并按照约定向甲方开具发票，申请费用支付。
五、违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任的承担方式应根据合同中的相关条款执行。
六、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商结果进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读并理解合同内容，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性和有效性。
机电安装施工合同9篇
机电安装施工合同9篇第1篇示例：机电安装施工合同一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：二、乙方：（承包方）鉴于甲方拟委托乙方进行机电设备的安装施工工作，双方经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、工程范围及内容1. 甲方委托乙方进行（具体项目名称）的机电设备安装施工工作。
2. 工程项目的具体内容包括但不限于设备的安装、试运行、调试等工作。
3. 工程遵循相关国家标准及规范，确保施工过程安全、稳定。
4. 双方应保证工程的质量、安全性以及工期的准确履行。
二、工程造价及支付方式1. 工程总造价为（具体金额），双方同意按照以下方式支付：（1）首期支付：甲方应支付工程总造价的30%作为首期款项，以确保施工工程启动。
（2）中期支付：施工过程中，甲方应根据工程进度支付50%的费用。
2. 如工程有索赔、追加工程等情况，双方经协商一致后再行支付。
三、工程质量及保修1. 乙方承接的工程应符合相关国家标准，保证施工质量。
2. 工程的质保期为一年，自工程竣工之日起计算。
3. 在保修期内，如发生故障或质量问题，乙方应积极进行修理或更换，保证设备正常运行。
四、违约责任1. 如果乙方在履行本合同过程中发生违约行为，甲方有权以书面形式通知乙方改正，如乙方仍然拒绝改正，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方赔偿相应的损失。
2. 如果甲方违反本合同约定，未按时支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权终止合同。
五、法律适用与争议解决1. 本合同项下的争议如不能友好解决，应提交至双方所在地的人民法院解决。
2. 本合同的法律适用地为中华人民共和国。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上内容构成了双方签署的机电安装施工合同，希望双方能够共同遵守并履行合同的约定，确保工程的顺利进行及安全完成。
愿我们合作愉快，共同创造美好的未来！第2篇示例：机电安装施工合同一、合同缔结双方甲方（甲方名称或自然人姓名）：乙方（乙方名称或自然人姓名）：二、合同内容甲方诚意邀请乙方进行机电安装施工工作，双方经友好协商，达成以下协议：1. 项目名称：（具体项目名称）2. 项目地点：（具体项目地址）3. 工程范围：机电设备安装施工，具体包括（详细工程内容）4. 工程金额：合同金额为人民币（具体金额），支付方式为（具体支付方式）5. 工程期限：工程计划开始时间为（具体日期），完工时间为（具体日期）6. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和规定进行机电安装施工，确保工程质量达到要求7. 安全责任：乙方承担工程期间的安全责任，确保施工现场安全无事故8. 工程变更：如若工程需要变更，需经双方协商一致，签订书面变更协议9. 违约责任：如一方违反合同规定，需承担相应的违约责任三、合同履行1. 双方应密切配合，共同完成工程2. 甲方应按时支付工程款项3. 乙方应按时交付工程验收合格四、合同终止1. 合同期限届满后，双方协商是否续签2. 如有不可抗力因素导致无法履行合同，可解除合同五、其他约定1. 未尽事项，双方可协商一致后签订补充协议2. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力六、争议解决本合同如有任何疑问或争议均应友好协商解决，协商不成的，提交合同签署地法院解决。
2024年电气设备安装工程施工合同的
2024年电气设备安装工程施工合同的合同编号：甲方（需方）：地址：联系人：电话：乙方（供方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方有意进行电气设备安装工程施工，并委托乙方进行施工，双方经平等协商，特此立下本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：电气设备安装工程施工及相应配套设施的建设。
第二条工程进度2.1 施工开始日期：2.2 完工日期：2.3 工期计算：施工开始日期至工程完工日期之间的自然日数。
第三条施工范围3.1 设备安装：乙方负责按照甲方提供的相关设计及施工图纸要求，对电气设备进行安装、调试、运行及验收工作。
3.2 配套设施建设：乙方负责对工程所需的电气设备配套设施进行建设，确保设备的正常运行。
第四条施工质量要求4.1 施工工艺：乙方应按照国家相关标准及甲方的要求进行施工，保证工程质量符合相关规范。
4.2 材料选择：乙方应选择符合国家标准并经甲方同意的合格材料进行施工。
第五条付款方式5.1 合同总价款为：5.2 付款方式：（1）工程开工前，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为首期款；（2）工程完成后，甲方经验收合格后向乙方支付合同总价款的50%作为质保期款；（3）质保期届满后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为最终付款。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付款项或不按合同约定提供配合，甲方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
6.2 如乙方未按时完成工程或质量不达标，乙方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
第七条保密责任7.1 甲方应对乙方所提供的技术和商业资料进行保密，不得擅自透露或转移给任何第三方。
7.2 乙方应对甲方提供的相关资料进行保密，不得将其用于其他用途或透露给其他第三方。
第八条争议解决8.1 本合同的解释和执行应遵守中华人民共和国相关法律法规。
8.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提请有管辖权的人民法院解决。
深圳电力施工合同范本优选10篇
深圳电力施工合同范本优选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!深圳电力施工合同范本优选10篇深圳电力施工合同范本第一篇甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《_合同法》、《_电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
装电完工协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（供电方）：名称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________乙方（用电方）：名称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________鉴于：1. 甲方作为供电方，负责提供电力供应服务。
2. 乙方作为用电方，需要接入电力供应，并已与甲方达成电力接入协议。
3. 双方就乙方电力接入工程的施工、验收及后续服务达成一致意见。
经双方友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同金额：人民币______元整（大写：______元整）。
二、工程进度及验收1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工。
2. 乙方应在合同约定的期限内完成工程施工，具体进度如下：- 第一个月：完成基础工程；- 第二个月：完成管道安装；- 第三个月：完成设备安装；- 第四个月：完成调试及试运行。
3. 工程验收：- 乙方在工程完工后，应向甲方提交验收申请；- 甲方应在收到验收申请后的七个工作日内组织验收；- 验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。
三、工程款项1. 乙方应在工程开工前向甲方支付合同总金额的30%作为预付款；2. 工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付；3. 工程验收合格后，乙方应在七个工作日内支付剩余款项；4. 甲方应在收到款项后七个工作日内开具正式发票。
四、售后服务1. 乙方应提供工程相关的技术支持和售后服务；2. 售后服务期限为工程验收合格后的两年；3. 在售后服务期限内，如因乙方原因导致的问题，乙方应免费进行维修或更换；4. 乙方应在接到甲方维修通知后的二十四小时内响应。
电力工程安装协议书范本5篇
电力工程安装协议书范本5篇篇1电力工程安装协议书范本【甲方】（出卖方）：_____________【乙方】（买受方）：_____________鉴于甲方具有从事电力工程安装的技术能力和经验，乙方愿意委托甲方进行电力工程安装，双方经友好协商达成一致，特订立如下协议：一、项目名称及地点1. 本项目名称为_____________，地点位于_____________。
二、工程内容1. 工程内容包括但不限于_____________。
2. 甲方应按照国家有关规定和标准，按照乙方的要求设计、施工，并保证工程的质量和进度。
三、工程期限1. 工程开始日期为_____________，完工日期为_____________。
2. 工程期限届满，若因双方约定或不可抗力等原因需延期完工的，应在约定期限届满前经双方协商一致，并签订书面延期通知书。
四、施工条件1. 乙方将为甲方提供本工程所需的技术资料及施工资金。
2. 甲方应确保施工场地、设备及人员符合国家安全标准，保障施工安全。
五、工程详细价格及支付方式1. 本工程报价为_____________元。
2. 乙方应按照约定的进度支付工程款项，具体支付方式为_____________。
3. 如因乙方原因导致工程停止或延误，乙方应按照约定支付工程尚未支付的款项。
六、工程保修1. 甲方保证工程安装的质量，并提供一年的保修服务，保修期内，如有故障，甲方将及时进行维修。
2. 保修期结束后，若需要维修的，乙方应支付相应维修费用。
七、违约责任1. 若因一方违约造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
八、争议解决1. 因履行本协议发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项1. 本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________日期：_____________ 日期：_____________篇2电力工程安装协议书范本甲方：________________（以下简称甲方）乙方：________________（以下简称乙方）为明确甲乙双方在电力工程安装过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，特订立本协议。
电力施工安装合同范本(集合6篇)
电力施工安装合同范本（集合6篇）电力施工安装合同范本第1篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装；四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。
五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。
七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。
2水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。
九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
电力安装施工合同范本(8篇)
电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。
电气设备安装合同模板
电气设备安装合同模板甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________项目（以下简称“本项目”）的电气设备安装工作达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同编号：_________二、签订日期：_________三、签订地点：_________第一条工程概述1.1 本合同涉及的电气设备安装工程包括但不限于_________（具体设备名称及型号）。
1.2 工程地点位于_________（详细地址）。
1.3 工程预计开工日期为_________年____月____日，竣工日期为_________年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方必须保证所安装的电气设备符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量达到设计要求和甲方的满意度。
2.2 乙方应按照甲方提供的技术图纸和安装要求进行施工，如有疑问应及时与甲方沟通确认。
第三条合同价格3.1 本工程的总价款为人民币（大写）_________元整（¥_________），包含所有材料费、人工费、管理费等。
3.2 价格条款中应详细说明付款方式、付款时间以及违约责任等内容。
第四条工期与进度4.1 乙方应按合同约定的时间完成电气设备的安装工作，并确保工程进度符合计划安排。
4.2 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并提出调整工期的申请。
第五条验收标准5.1 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方能视为工程交付完成。
5.2 验收过程中如发现问题，乙方应负责无偿修复直至满足验收标准。
第六条违约责任6.1 双方应严格遵守合同条款，任何一方违约均应承担相应的违约责任。
6.2 违约责任的具体规定应根据合同的具体内容和实际情况来确定。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
电气火灾设备安装合同范本
合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电气火灾设备安装工程（以下简称“工程”）达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：电气火灾设备安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据甲方提供的图纸及技术要求，乙方负责电气火灾设备的安装、调试及验收工作。
具体内容详见合同附件。
1.4 承包内容及方式：乙方包工、包料、包安装、包调试、包验收。
1.5 工程性质：设备安装施工工程。
1.6 工期：1.6.1 开工日期：__________1.6.2 竣工日期：__________第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后__________天内向甲方提交工程预算，经甲方确认后按约定的付款方式支付。
第三条付款方式及进度3.1 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款，具体支付方式如下：1）合同签订之日起__________天内，甲方支付总工程款的__________%；2）工程进度达到__________%，甲方支付总工程款的__________%；3）工程全部完工，经甲方验收合格后，甲方支付剩余的__________%工程款。
3.2 乙方开具正规税务发票，甲方按约定时间支付工程款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应按照甲方提供的图纸、技术要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、验收资料及保修卡。
4.3 甲方应在合同约定的时间内对工程进行验收，验收合格后签字确认。
如甲方在验收过程中提出整改要求，乙方应按甲方要求及时整改，并重新申请验收。
4.4 工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电气设备安装工程施工合同的范本
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：
第一条：工程承包范围
1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条：工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。
如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。
2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。
本合同单价在任何情况下不予上调。
此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、
劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。
是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条：工程承包内容
乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：
母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条：工期和工程进度
4．1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。
阶段工期为：2007年2月18日前地下结构完成，达到±0.000板全部封顶。
2007年5月30日前整体结构封顶完成，2007年7月20日结构验交，转入装修阶段，2007年12月20日竣工。
第五条：项目经理与技术负责人
5．1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭。
5．2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更。