融资代建合作协议

融资代建合作协议

下面就是小编为您收集整理的融资代建合作协议的相关文章希望可以帮到您如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！

篇一：融资代建意向协议书

签订日期：二（xxxx期）协议书0一四年十一月十七日

XX县城安置区（XX一期、XX二期、XX一期）电力

安装投资代建意向协议书

甲方：XXXX

乙方：XXXX

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则经甲、乙双方协商一致

在通过招投标程序后甲方同意由乙方投资代建

成本意向协议

一、工程概况

工程名称：XXXX配电设施建设工程

工程地点：XXXX

工程规模：以财政评审投资额为准

工程量见附件：小区配电初步设计图纸

资金来源：财政拨款和融资贷款

二、工程承包范围

（一）承包范围：设计施工图中所注明的有关工程内容、供电部门施工图会

审纪要的内容、电业局批复的《供电方案》、施工过程中的各种施工技术核定单、

设计变更和甲方的施工变更通知书所含的内容

（二）其他：包括供电部门办理上户、停电手续、工程验收、图纸会审以及

施工、材料采购

三、工程工期

本工程总工期自甲方发出开工通知根据项目具体情况约定自甲方发出开

工之日起计算

开工前7天甲方向乙方发出开工通知书

如遇下列情况经甲方现场代表、监理工程师签证后工期相应顺延：

①人力不可抗拒的因素（如雨雪、地震、冰冻等重大自然灾害而延误的工期）；XXX小区配电设施工程并达

②甲方提出变更计划或变更施工图所造成的短期停工；

③甲方不能按期提供图纸（包括水准点）不能及时解决施工环境纠纷等原因引起的停工；

④因甲方其他原因造成工期延误则工期顺延

四、质量标准

本工程质量标准为：合格标准争取优良若工程质量、进度、安全达到甲方要求则按工程总造价的2%给予乙方奖励

五、工程量的确认

工程签证甲、乙双方严格按《XXX投资项目管理办法》《XXX投资项目工程签证管理现行办法》有关规定执行

六、竣工结算

1．竣工结算严格执行工程竣工结算流程在单项工程竣工验收合格后乙方应及时提供竣工结算资料甲方在接到乙方合格的竣工验收全部结算资料后在规定期限内完成财政或审计评审如果超过期限则视同认可乙方报送结算金额

2．本工程结算依据：按《XXXX建价[XX]406号文件规定的《XXX 建设工程工程量清单计价办法》和《XXX市政工程消耗量标准》（XX）及相关配套文件计算总价：材料价格为施工同期《工程造价》发布价工程量结算按实际签证完成的工程量为准

3．如国家、省及行业有关工程建设的标准、政策规定发生变化工程结算时可作相应调整如：供电部门关于配电系统防雷、用户计量系统的采用标准按行业标准要求提高配置的

4．工程总价确定方式：工程结算金额以审计部门的审计结论为准

七、工程款付款方式

1．工程款支付方式：若因甲方不能按合同约定支付工程款则在单项工程的工程量完成至50%80%时乙方以本项目向银行申请保理业

务贷款甲方有义务提供担保（另行签订保理业务合同）贷款到位后甲方按工程合同约定支付工程款

2．本合同规定的付款期限之前的银行利息由乙方自行承担付款期限之后的银行利息及本金以及由此带来的一切费用由甲方承担

3．乙方凭甲方当地税务部门的正式建安发票结算结算时乙方必须向甲方提供五套完整的工程竣工资料

八、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1．负责项目用地的征地拆迁工作及时解决征地拆迁引发的矛盾纠纷

2．协调办理项目建设审批手续

（二）乙方权利与义务

1．确保项目建设质量和进度接受甲方的监督管理

2．严格执行国家关于安全生产管理的规定杜绝安全事故；如发生安全事故一切责任由乙方承担

3．双方签订本协议后五个工作日乙方将贰佰万元借款拨入甲方指定的账户内

4．乙方必须保证施工单位具有相应的建设施工资质并通过合法招标程序取得施工资格

九、违约责任

1．施工合同签订后因甲方原因不能继续履行合同时乙方已完成工程量可按实结算甲方向乙方支付工程总造价10%的违约金

2．施工合同签订后因乙方原因不能继续履行合同或不能按本合同的约定期限完工甲方有权解除合同同时进行结算乙方必须向甲方

支付工程总造价10%的违约金

十、其他

1．乙方向甲方借款200万元用于周转；利息按0.01元/月息计 2．借款退付方式：三个月内甲方在扣除施工合同约定的工程安全保证金后退付余下全部借款

3．本工程由乙方自行承担工程招投标费用、工程造价咨询费用和应缴税金其他行政事业性规费和服务性收费按相关文件规定由甲、乙双方分别承担

4．工程质量保修：按建设部2000年6月30日第80号令执行十一、附则

1．本协议未尽事宜双方另行商定

2．本协议在履行过程中发生争议由双方协商解决如协商不成双方约定由中方县人民法院管辖

3．本协议壹式陆份甲方、乙方各执叁份具有同等法律效力

4．本协议双方签字盖章后生效如乙方未能中标则本意向协议自动解除甲方应按本协议约定全额返还全部借款

甲方（盖章）：

法定代表人：

工程负责人：

年月

乙方（盖章）：法定代表人：工程负责人：年月日日

篇二：(厦门市)建设工程融资代建合同

合同号：

甲方：

乙方：

第一部分基本条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《厦门市财政性投融资建设的社会事业项目代建管理试行办法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则双方就本建设工程代建事项协商一致订立本合同

一、工程概况：

工程名称：厦门XXXXXXX工程

工程地点：厦门市XX区

工程内容：XX区XXXX工程项目建设全过程代建

资金来源：自筹

二、代建工作范围

甲方委托乙方按本合同要求对项目进行代建

乙方承认自己对合同的正文和附件有正确理解在此基础上同意签约按合同条款及合同条款有关的书面协议进行工作

三、合同工期：合同工期日历天数天

四、工程质量标准：合格标准

五、建筑面积：3000平方米