学校操场施工合同

学校操场施工合同

篇一：中学操场施工协议

蚌埠市建设工程施工协议

甲方：蚌埠市第四职业高级中学

乙方：安徽博艺建设工程有限公司

合同订立日期：XX 年月日

协议书

甲方（全称）; 蚌埠市第四职业高级中学

乙方（全称）：安徽博艺建设工程有限公司甲乙依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程

施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：蚌埠市第四职业高级中学室外环境建设工程

工程地点：蚌埠市龙子湖区解放路工程规模及结构特征：校区内室外环境工程（包括运动场、体育设施及健身

器材、景观、绿化、道路、给排水、照明及亮化等）工程立项批准

文号：/

资金来源：自筹二、工程承包范围

承包人应完成以下工程内容：；

室外管工程：；

室外环境工程：；

园林绿化工程：；

□ 22. 修缮工程：；

其他：运动场、体育设施及健身器材等；由于承包人资质限制，以上未选择项中第/ 项工程内容由发包人另行发包。

三、合同工期开工日期：按业主要求执行竣工日期：按业主要求

开工后120 天合同工期总日历天数_ 120 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

开户银行：开户银行：账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要

求：承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工

使用的照明、围护设施的责任和要求：/

向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：/ 需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续

的名称：/ 施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保

护要求和费用承担：由发包方负责已完工程成品保护的特殊要求：由发包方负责保护

交工前清洁施工现场的要求：完好、整洁约定承包人应做的其他工作及费用承担：/

四、工程管理人员

9 工程师

发包人指定的工程师姓名：

职权：监理单位委派的工程师姓名：

职权：其他需要取得发包人批准的权力：/ 10 项目经理项目经理的姓名：储庆升职务：项目经理

五、分包

11 承包人分包

分包工程及分包人名称：

⑴. 分包工程：/ 分包人：/ ⑵ . 分包工程：/ 分包人：

/ ⑶ . 分包工程：/ 分包人：/

12 发包人分包

分包工程及分包人名称：

⑴ . 分包工程：/ 分包人：/ 承包人向分包人提供的服务内容：/

⑵ . 分包工程：/ 分包人：/ 承包人向分包人提供的服务内容：/

⑶ . 分包工程：/ 分包人：/

承包人向分包人提供的服务内容：/

六、施工准备

13 施工组织设计和进度计划单项工程名称：/ 承包人提供施工组

织设计和工程进度计划的时间和要求：工程师确认的时间：工程师收到后3 日内批复。

14 施工准备工作

发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：校区内红线外临时占地租用费用承担约定：由发包方负责

七、开工、暂时停工、工期及延误

15 工期及延误

开工日期：按业主要求

篇二：学校跑道施工合同

当涂县石坝小学运动场60 米直跑道

年

月日施工工程合同书甲方：乙方：日期：

发包方：

承包方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将石坝小学操场西面60 米X5 米直跑

道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执行。

一、工程情况工程名称：60 米X5 米直跑道施工地点：石坝小

学操场西

二、工程范围及内容按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：

60 米X5 米直跑道的施工。

三、合同工期：

1、本工程工期从收到甲方通知后起计，5 个工作日完成。

2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：

a. 甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工

程量或影响乙方下道工序的施工；

b. 因不可抗力的自然灾害等事件影响；

c. 因甲方原因造成的工期延误；

d. 风雨潮湿天，不宜施工的。

四、工程质量要求：合格。

五、合同价款

1、施工过程中，甲方根据材料款及用工数进行付款。

2、工程费用：

路基石160 块X 元=2160 元石子4 车X800 元=3200 元水泥8 包X20 元=160 元沙子一车250 元石粉2 车X550元=1100元人工：大工5 X250元=1250元小工5 X150 元=750 元总计大写：捌仟捌佰七十元整小写：8870 元

六、付款方式与工程结算

工程结束后转账

七、工程验收

1 、材料进场，乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。

2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程

序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。

4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方

验收；如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。

八、竣工交付后服务乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。

九、甲方责任

1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。

2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏（例如原基础沉降引起面层的质量）与乙方无关。

十、乙方责任

1、委派为现场管理代表，按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。

2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。

3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。