空调购销安装合同书

金城大厦15层1501-1503 室内空调改造工程

购

销

安

装

合

同

书

日期：2017 年月日

中央空调购销安装工程承包合同

工程名称：金城大厦15层1501-1503室内空调改造工程工程合同编号：

发包方（甲方）：合同签订地点：张家港市

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律法规的规定，为明确甲乙双方在合同履行过程中的权利义务和责任，在双方遵循公平、自愿、协商一致的基础上达成以下协议，并严格遵照执行。

第一条工程项目、合同价款结算及调整

（一）甲乙双方达成协议，甲方将金城大厦15层南区室内水系统空调设备的拆装及空调管路改造工程业务发包给乙方承建，乙必须保质、保量完成本工程。（二）乙方向甲方提供两套格力单元分体式风管机设备，设备型号和安装内容（详见报价清单），乙方按施工图负责拆装、调试、保修，甲方则向乙方支付上述设备（产品）价款和安装工程价款。

（三）本合同（不含税）总价款为85000元，大写为人民币捌万伍仟元。

第二条工程期限

本次合同施工期限为合同签订之日起 5 天完成（待检验收期不在其内）。

即自2017年月日开工至2017年月日竣工验收，以不影响装饰进度为准。

第三条施工准备

（一）甲方接到乙方的开工通知书后，协助乙方接通施工现场的水源、电源以及变压器（包括电表、配电板），满足施工用水、用电量的需求。清理障碍物以便于施工。

（二）在施工开始后，甲方可确定一至二名施工监理员，负责在施工过程中的监督监察工作。

（三）乙方组织施工管理人员和材料、设备、施工器械、工具进场。

第四条施工期限的顺延

如有下列情况工期相应顺延：

（一）按施工准备的规定，甲方未能提供施工现场的场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除影响进场施工。

（二）施工设计方案的重大变更，或提供的技术方案不准，致使乙方的安装设计方案，必须调整或由于其它原因，致使施工无法进行，从而影响施工进度。（三）在施工过程中，如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上（每次连续4小时以上）影响正常施工。

（四）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或其它款项而影响施工。

（五）不可抗力的因素而延误工期。

第五条工程质量

（一）本工程质量经双方要去达到：合格标准。

（二）乙方必须严格按照甲方签字确认的施工图纸施工，并接受甲方派驻代表的监督。

第六条工程价款的（进度款）支付

工程价款的支付与结算，应按照合同的约定及时支付，具体规定如下：

1、本工程从签订合同后3天内甲方支付乙方合同价款的30%即25500元；

2、空调室内机设备安装完毕甲方支付乙方合同价款的30&即25500元；

3、系统调试完毕，物业及甲方认可后，甲方支付乙方合同价款的35%即29750元；

4、质保金5%即4250元，在甲乙双方及金城大厦物业验收合格之日算起1年后付清尾款；

5、工程乙方根据现场按清单一口价8.5万元结算，每延期一天罚款1000元。

第七条施工与设计变更

（一）甲方提供的安装图纸、说明和有关技术要求资料，作为施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改，若因技术上的原因或其它客观情况，需要修改时，由双方协商一致达成协议后执行。若单方擅自修改造成工程不能顺利完工验收，则由修改方承担相应责任，并赔偿给双方造成的实际损失。

（二）若因甲方的原因造成设计文件的修改或变更，并给乙方增加了相应费用（包括返工损失、停工窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失），则由甲方承担相应责任，并调整合同造价。若甲方提出重点修改意见，需要增加工程造价时，双方必须另行协商达成一致协议后，再进行安装施工。

第八条工程的验收

（一）工程竣工并经乙方初步运行检测后，交由甲方验收，以施工图纸为依据。（二）工程竣工验收后甲方方可使用。

（三）在乙方发出验收通知书后 5 天内，甲方无正当理由拒不验收的，则视为验收合格。

第九条质量保修及安全

（一）工程质量保修：质量保修贰年。

（二）工程安全：乙方在施工中要注意安全，如施工过程中发生意外事故由承担与甲方无关。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商解决不成的，则可向合同履行地或合同签订地的人民法院起诉。

（一）本合同一式 2 份，合同附件 2 份，甲乙双方各执 1 份。

（二）本合同经双方代表签字并加盖双方公章后，即生效；工程经验收合格结清工程款后合同终止。

（三）本合同签订后，甲乙双方提出修改的，经双方协商一致后可以签订补充协

议，作为合同的补充合同。

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：（或委托代理人）（或委托代理人）

单位地址：单位地址：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

年月日年月日