凿井合同书(1)

凿井合同书

建设单位：临清三和纺织集团（以下简称甲方）

施工单位：临清市大辛庄水利站凿井队（以下简称乙方）

受三和集团的委托，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合本工程的具体情况为明确责任、协作配合、确保工程质量，经甲、乙双方一致同意，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：钻井

2、工程地点：三和工业园区

3、工程数量：壹眼

4、单井初步设计深度：481.6米左右。

5、工程预造价：单位425元/米，预算费用20.468万元，大写贰拾万肆仟陆佰捌拾元整，最后按实际井深结算。

第二条委托内容及技术指标

1、委托内容：包括钻探成井工程、测井作业、封井抽水、资料管理。

2、井管结构：上段井管200米为325×10螺旋管，下段250米为219×8螺旋管（包括219×7米滤水管）。

3、单井出水量70-80方/小时。

4、含砂量不超过万分之一。

5、水质含盐量不超过千分之二点五。

6、上层变径管部分垂直要求下泵畅通无阻。

第三条甲方义务

1、负责办理凿井施工有关手续（税务、工商、水利局的论证费、开采费及水利局的管理费）及当地纠纷地方关系及所发生的费用全部由甲方承担。

2、开工前及时提供空中、地下隐蔽物的资料，并对其正确性负责，如不及时提供或提供的资料不准确，由此而造成的一切后果及其责任由甲方承担。

3、提供满足施工要求的施工场地，并负责施工场地三通一平。承担施工用电、供水、照明、下管及抽水用电等费用。

4、施工期间，委派一名监理工程师或现场代表。

5、按合同规定向乙方按时付工程款。

6、负责提供钻井中的放浆场所，根据深度备回填红土方。

7、凿井已达到预定深度，但因砂层不足，或因上层苦水下渗，污染水源则需增加深度，其加深费用按第一条第5款每米造价计算。

8、工程竣工后，如甲方要求乙方下泵，甲方需提前备好水泵及有关配套动力。

第四条乙方责任

1、根据甲方合同要求，精心施工，按规定完成全部工作。

2、负责施工人员和设备物资的管理工作，避免事故发生。如发生工伤事故，由乙方承担。

3、因技术原因造成废井，乙方负责修理，修理无效，甲方重新布置施工场地，直到合格为止，工期顺延，不重复计费。

第五条甲乙双方损失负担范围

在施工期间因不可抗拒的大风、雷电、地震、大水等造成的废井由双方平分负担。

第六条工程款的支付和结算

甲乙双方验收合格后，1个月内，甲方付工程全款。

第七条违约责任

1、甲方未按合同规定期限付款或有关手续出现问题，造成停工、窝工，除按实际工作日顺延，并且每台班按500元计算（每天3个台班计1500元）向乙方支付补偿金（误工费），在此期间，如造成井报废（缩孔、坍塌等），一切损失由甲方负责。

2、工程验收合格后，应付款项不能及时付给乙方，每拖延一日，甲方按合同总造价的5‰支付给乙方违约金。

3、如有纠纷，由当地人民法院解决。

甲方盖章：乙方盖章：

负责人：负责人：

2014年4月10日