建筑工程中途退场协议书

协议书

甲方：**************工程劳务有限公司

乙方：************

丙方：*************

丁方：***************

为妥善解决矛盾纠纷，甲乙双方本着友好协商，诚实守信、公平公正的原则，自愿协商一致，现达成如下协议：

甲乙双方就***********工程劳务分包及专业分包结算款争议，因甲方非法分包转包原因导致合同无法进行，甲乙丙丁四方共同委托第三方评估机构（********************）审定的工程结算价款不高于*************与**********签订的中标合同价（河南2016年定额下浮1.12%）下浮15%的价格计算。该工程价款是乙方已完成的工程价款（不包括乙方的现场材料款，不包括停工窝工费用，不包括退场费用，不包括因退场造成的材料、设备、预期收益及利润，不包括与第三方签订合同的损失等）。该工程结算价款审定后，甲方应在10日内连带乙方的现场材料款，停工窝工费用，退场费用，因退场造成的材料、设备预期收益及利润款，与第三方签订合同的损失等（扣除甲乙双方确认的甲方向乙方已支付的工程款）一并足额支付给乙方；资金全部到账后，乙方不再向甲乙丙三方主张其他赔偿及损失。

甲方应向乙方支付款项包括：已完工程工程款+乙方现场材料款+停工窝工费用+退场费用+因退场造成的材料、设备预期收益及利

润款+与第三方签订合同的损失共计：元（包括甲乙双方核对后无异议的甲方已支付给乙方的工程款），剩余工程款甲方应在10日内足额支付乙方。

乙方因施工所拖欠的材料费、机械费、农民工工资债务由乙方承担，因停工、退场、窝工造成的损失及产生的利息由甲方承担。

甲乙双方因履行本协议产生争议的，应友好协商解决，协商不成双方均可向工程所在地法院提起诉讼解决。

甲方、乙方、丙方、丁方均对本协议予以认可。本协议共两页，一式五份。甲乙丙丁四方各执一份，报送县委一份。

甲方（签字盖章）

年月日乙方（签字盖章）

年月日丙方（签字盖章）

年月日丁方（签字盖章）

年月日