四川09清单中停窝工机械设备费应该按合同约定来计算
四川09清单中停窝工机械设备费应该按合同约定来计算,至于按机械台班的多少计算或哪些计算哪些不计算都应该按合同约定,如果合同中没有约定,就应该由甲乙双方协商确定,一般机械设备是租赁的可以按照实际发生的租赁费计算,属于自己企业的可以按停窝工机械台班套用四川定额中相应的台班费用再乘以小于1(一般为0.5~0.7)的系数(需由甲乙双方商定)或者按机械台班中除燃油、安拆和机上人工的部分不计算外其它按其计算（当然也应协商确定）
关于明确工程量清单零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台
班单价计算方法的通知
川建价发(2006)19号
各市、州建设工程造价管理站（处、办），各建设、设计、施工、工程造价咨询单位：
为了更好地执行《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”，针对工程量清单计价中发现的问题，经研究，现将零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法明确规定如下：
一、零星工作项目人工单价综合费率按25%计算。其计算公式为：
零星工作项目人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×25%
二、停（窝）工人工单价综合费率按10%计算。其计算公式为：
停（窝）工人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×10%
三、机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算。其计算公式为：
机械停置台班单价=定额机械台班单价×60%
四川省建设工程造价管理总站
二○○六年四月十九日
施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢
［工程索赔］施工索赔时,机械停滞费（窝工费）怎么计算呢？ 施工索赔时,机械停滞费（窝工费）怎么计算呢？ （一）知识索引 全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163 索赔费用的计算一一施工机械使用费 施工机械使用费的索赔包括： （1）由于完成额外工作增加的机械使用费； （2 ）非承包商责任工效降低增加的机械使用费； （3 ）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299 可索赔费用的计算设备费 可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 （二）有关规定的演变 1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明 机械停置费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费的计算方法：台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50 % 计算；机上工人工资及牌照税和养路费按100 %计算。 租赁机械台班费：租赁2小时内为0.25台班，4小时内为0.5台班，6小时内为0.75 台班，8小时内为1台班。组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。 1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明 停置台班费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。 1999年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明 机械停置台班费按机械折旧费加人工费计算。 全国统一施工机械台班费用编制规则（2001 ） 6施工机械停滞费及租赁费的计算 6 . 0 . 1施工机械停滞费指施工机械非自身原因停滞期间所发生的费用。 施工机械停滞费可按下列公式计算： 机械停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费用 6 . 0 . 2机械租赁费，各地区（部门）可根据具体情况自行测算。
四川地区人工费调整2012年1月1日起
成都市等19个市、州2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价2012年1月1日开始执行 序号地区 本次调整后人工费调整幅度（%） 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差 值（%） 计日工人工单价（元/工日） 备注建筑、市 政、园林绿 化、抹灰工 程、措施项 目 装饰工程 （抹灰工 程除外） 安装工程 建筑、市政、园林 绿化、抹灰工程、 措施项目 装饰工程（抹灰工程 除外） 安装工程 建筑、市 政、园林 绿化、抹 灰工程、 措施项 目普工 建筑、 市政、 园林绿 化、措 施项目 混凝土 工 建筑、 市政、 园林绿 化、抹 灰工 程、措 施项目 技工 装饰普 工（抹 灰工程 除外） 装饰技 工（抹 灰工程 除外） 装饰细 木工 安装技 工、普工 1 成 都 市 成都市区 （青羊、锦江、 金牛、武侯、 成华及高新 区） 84.00 94.00 96.00 7.00 10.00 10.00 66 84 90 73105 120 98 近郊区（龙泉、 新都、双流、 郫县、温江） 79.00 88.00 90.00 7.00 9.00 9.00 62 79 85 6999 113 92 成都市的其他 区（市）、县 76.00 85.00 86.00 7.00 9.00 9.00 59 76 81 6695 108 88
序号地区 本次调整后人工费调整幅度（%） 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差 值（%） 计日工人工单价（元/工日） 备注建筑、市 政、园林绿 化、抹灰工 程、措施项 目 装饰工程 （抹灰工 程除外） 安装工程 建筑、市政、园林 绿化、抹灰工程、 措施项目 装饰工程（抹灰工程 除外） 安装工程 建筑、市 政、园林 绿化、抹 灰工程、 措施项 目普工 建筑、 市政、 园林绿 化、措 施项目 混凝土 工 建筑、 市政、 园林绿 化、抹 灰工 程、措 施项目 技工 装饰普 工（抹 灰工程 除外） 装饰技 工（抹 灰工程 除外） 装饰细 木工 安装技 工、普工 2 德 阳 市 德阳市63.86 52.70 51.36 9.46 5.23 7.36 58 80 88 58 92 98 80 不含 广汉 市旌阳区62.23 51.17 49.85 9.37 5.17 7.29 57 79 87 57 91 97 79 绵竹市59.77 48.88 47.58 9.23 5.10 7.18 57 78 86 57 90 96 78 什邡市59.77 48.88 47.58 9.23 5.10 7.18 57 78 86 57 90 96 78 中江县55.67 45.07 43.79 8.99 4.96 6.99 55 76 84 55 87 93 76 罗江县54.85 44.30 43.04 8.94 4.94 6.96 55 76 83 55 87 93 76 3 广汉45.00 38.40 40.00 3.20 3.20 4.00 51 66 72 5 4 7 5 78 70
索赔施工机械台班停滞费用的计算方法
如何索赔施工机械台班停滞费用 施工机械停滞台班费按下例计算公式: 施工机械停滞台班费=(台班折旧费+大修理费)*45%+经常修理费*10%+机械保管费+随机人工工资. 问题是随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,还是按机械台班中的人工费计算.随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,不是按机械台班中的人工费来计算的。 按最新的台班定额计算方式，公式为： 一、自有机械：机械停滞费＝台班折旧费＋台班人工费＋台班其他费用 二、租赁机械：按租赁价 人工费量及单价均按机械台班定额规定走，市场人工单价（安装工）与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。 施工机械台班停滞费的计算
台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用.该费用的计算公式: 机械台班停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费 但下列情况不应计算: 1.双方合同中对此另有约定; 2.由施工单位自身原因造成的机械停滞; 3.施工组织设计内规定的合理停滞, 4.按施工组织设计或合同约定,工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞; 5.机械迁移的停滞; 6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞. 计算过程中应注意: 1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时,则不能计算机上人工费; 2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量; 3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值.
机械停滞费(窝工费)的索赔 施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢? （一）知识索引 全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163 索赔费用的计算——施工机械使用费 施工机械使用费的索赔包括： （1）由于完成额外工作增加的机械使用费； （2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费； （3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299 可索赔费用的计算——设备费 可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按
停工损失补偿计算原则
停工损失补偿计算原则 一、停工人工费的计算： 1、停工待命期间窝工费=待命人员人数×待命人员工资 待命人员人数：即在业主正式下达停工令前，已停止施工的部位待命作业人员数量（注：需监理人员签认） 待命人员工资：建议采用当地造价信息上公布的人工市场价。 2、留守工人费用=留守工人人数×留守人员工资 留守工人：指的是停工期间，为维护工程不遭受破坏及现场看守施工材料所必需留守的人员（注：需监理人员签认） 留守人员工资：建议采用当地造价信息上公布的人工市场价。 3、现场管理费：包括留守管理人员的工资、房租费、水电费、交通费、办公费等。计算方式可采用整个工程造价中现场管理费总额除以总工期，再乘停工时间，也可以采用分项计算法，即，留守管理人员工资=人数×工资标准，房租费、水电费按实际发生付款凭证计算，交通费和办公费估列等。 4、放假人员放假费用=放假人员人数×放假工资 放假人员人数需监理签认，放假工资建议采用人工市场价一定的比例（如60-70%）。 二、机械设备、材料费的计算： 1、自有大型机械设备闲置费=∑各机械闲置台班数量×闲置台班费 闲置台班数量=闲置天数×闲置系数（闲置系数=机械年平均工作台班数÷365天），机械年平均工作台班数有相关定额，也可以到单位
设备管理部门索要相关资料。 闲置台班费：一般《施工机械台班费定额》中有规定。 2、租赁设备租赁费：按实际发生付款凭证或租赁合同单价计算 3、自有周转材料折旧费：可以按租赁制考虑，租赁单价参考当地造价信息相关数据，也可以按摊销费计算=（材料购进原值-材料报废后残值）÷材料预期使用时间×停工时间。 4、周转材料租赁费：按实际发生付款凭证或租赁合同单价计算。 三、工程维护费： 1、临时设施的维护费：即便道、搅拌站等临时设施的日常维护费，包括人工费、材料费及机械使用费。 2、正式工程的维护费：如有些工程停工期间需持续抽水等费用。 四、财务费用： 1、贷款利息：指由于业主计价欠拨款，造成项目资金紧张，项目部贷款施工，因停工增加的贷款利息额。 2、保函手续增加费：指因停工造成工期延长，而增加的施工企业履约保函和民工工资保函费用（注：本费用为预估费用，停工如果不会造成实质性工期延长，则不计此项费用）。 项目部在计算停工损失时，应做到不重计、不漏计，计算相对合理，计算依据充分、完善，不任意夸大损失额度（各项费用中应含税）。
最新对停窝工损失计算的归纳总结
工程中途停工或退场时，相关停工、窝工损失计算依据、标准及应注意事项： 一、法律依据 《中华人民共和国建筑法》、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》关于停工、窝工损失的计算均无明文规定。《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”,此应系主张停窝工损失的主要法律依据。 二、停窝工损失范围、计算依据及标准。 (一)直接损失 1、施工现场材料费用损失。例如：停工期间材料价格上涨而导致的成本增加；退场时已加工完成待安装材料费用、已采购无法退货止损的材料费用等。 计算依据：施工合同约定、材料采购合同、材料采购价款的付款凭证、收货或者发货凭证、材料进场验收凭证；停工或撤场时的具体数量可由双方当事人清点确认；对价格有争议的可采用政府发布的信息价或由鉴定机构询价确认。 计算标准：材料价格变动幅度×材料数量计算材差；成品材料价格结合合同约定在成本基础上计算人工费、税金等费用后核价；已采购材料价格按照采购价格计取（也可结合合同约定主张利润） 2、施工现场机械设备费用损失。如：停工期间的脚手架、塔吊、施工用电梯、起重机、搅拌机及其他机械设备租赁的费用等；钢管、扣件等周转材料延期使用费用损失；机具安全防护费用；大型机械进退场的费用；临时活动房租赁费用。解约退场的，前述机械设备如为租赁，还应考虑提前退场导致的解除合同索赔。 计算依据：周转材料或设备租赁合同及租赁费用支付凭证；如提前解约还涉及违约金及赔偿的计算。租金损失标准可以租赁合同约定为准，也可由鉴定机构进行询价确定；如为自有设备，可套定额进行量化或通过计算折旧的方式计算损失，但应提供购置设备的原始发票证实其价值。 计算方法：根据施工合同约定或承包人签订的租赁合同约定或者定额规定确定单价，乘以停工天数计算损失；合同解除损失以实际发生额为限。 3、停工期间施工现场工人工资、后勤及管理人员工资支出、工人提前退场而支出的遣散费用。 计算依据：施工现场工人及后勤、管理人员名单、工资发放记录（单方制作的电子稿几无证明效力，最好是电子支付记录或有工人领款签名的发放记录）。关于相关人员是否在岗问题的证明，可提供由监理工程师确认的工人名单、管理人员名单、考勤表、施工进度计划、停工期间由业主或监理确认现场情况的签证单或工程联系单。如
窝工费用计算
窝工人员人工费 总包商（包括分包商）在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效，而劳动力使用者的总包商（包括分包商）又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是，只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。 3.2 机械设备窝工费 总包商（包括分包商）在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）]费用的，但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准，因此，在司法实践中，在窝工事实明确的情况下，如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面，困难重重，例如，一台轮胎式叁立方米2型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时，是计算一个台班，还是计算1.5个台班？还是计算0.5个台班？没有具体的窝工计算标准。在设备窝工闲置不产生功效的情况下，设备正常消耗除养护、折旧外基本停止，可否按正常台班计价计算窝工损失？如何计算窝工损失？也没有全国统一的具有法规性效力的标准。3.3 窝工所造成的其它实际损失 窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外，还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失，这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外，在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿，没有形成统一的计算标准和规范，除在合同或者中标文件中形成有效约定外，在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时，无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中，处理起来是非常困难的。
川建价发〔2011〕17号~21号文-关于人工费调整
关于明确计日工人工单价计算方法的通知 发表时间：2011-6-24 11:24:28 阅读： 四川省建设工程造价管理总站 川建价发〔2011〕17号 各市、州建设工程造价管理机构，各建设、设计、施工、工程造价咨询单位：为了更好地执行2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及《四川省〈建设工程工程量清单计价规范〉实施办法》（川建发〔2009〕67号），经研究，现将2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中计日工人工单价计算方法明确规定如下： 一、编制招标控制价（标底）时，计日工人工单价综合费费率按25%计算，计日工人工单价为： 计日工人工单价=发布的工程所在市、州相应工种计日工人工单价+相应工种定额人工单价×25% 二、编制投标报价时，投标人自主确定计日工人工单价的综合费费率及计日工人工单价。 二○一一年六月二十日 主题词：工程造价人工单价计算方法通知 四川省建设工程造价管理总站办公室2011年6月20日印
关于成都市等12个市、州2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批 复 发表时间：2011-6-24 11:33:35 四川省建设工程造价管理总站 川建价发〔2011〕18号 各有关市、州工程造价管理机构： 你们关于2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的有关规定和《关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知》（川建价发〔2006〕19号）、《关于规范建设工程人工费调整测算、发布制度的通知》（川建价发[2008]33号）的要求，现批准你们2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及零星工作项目人工单价（见附件）。 此次批准的人工费调整幅度和零星工作项目人工单价从2011年7月1日起与2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行，2009年3月1日以前已经发出招标文件或已签订施工合同以及开工建设的工程，至本批复执行时间尚未竣工的工程，按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费，调整的人工费不作为计取其他费用的基础（税金除外）。 附件：成都市等12个市、州2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及零星工作项目人工单价 二Ο一一年六月二十四日主题词：工程造价计价定额管理批复 抄送：各有关市、州造价管理站（处、办） 四川省建设工程造价管理总站办公室2011年6月24日印
机械停滞费(窝工费)的索赔
机械停滞费(窝工费)的索赔 2011-01-10 15:41:27| 分类：工程造价| 标签：|字号大中小订阅 机械停滞费(窝工费)的索赔 施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢? （一）知识索引 全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163 索赔费用的计算——施工机械使用费 施工机械使用费的索赔包括： （1）由于完成额外工作增加的机械使用费； （2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费； （3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299 可索赔费用的计算——设备费 可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 （二）有关规定的演变 1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明 机械停置费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费的计算方法：台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50％计算；机上工人工资及牌照税和养路费按100％计算。 租赁机械台班费：租赁2小时内为0.25台班，4小时内为0.5台班，6小时内为0.75台班，8小时内为1台班。组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。 1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明 停置台班费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。 1999年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明 机械停置台班费按机械折旧费加人工费计算。 全国统一施工机械台班费用编制规则（2001） 6 施工机械停滞费及租赁费的计算 6．0．1 施工机械停滞费指施工机械非自身原因停滞期间所发生的费用。 施工机械停滞费可按下列公式计算： 机械停滞费＝台班折旧费＋台班人工费＋台班其他费用 6．0．2 机械租赁费，各地区（部门）可根据具体情况自行测算。
施工索赔费用的计算
施工索赔费用的计算 一、索赔费用的计算 1．索赔费用的组成 (1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。 (2)设备费。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 例题．某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7 天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按()向业主提出索赔。P88 A．机械台班费 B．机械租赁费 C．机械使用费 D．机械台班折旧费 答案D; (3)材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。 (4)管理费。此项又可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。 (5)利润。一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。 (6)迟延付款利息。发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息。 例题．某基础开挖工程，施工合同中约定的计日工费和窝工费的工资标准均为50 元／工日，在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商7 人窝工5 天，而承包商由于劳动力计划安排不当导致 5 人窝工10 天。承包商在基坑开挖中可提出的人工费索赔为()元。 A．0 B．1750 C．2500
施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢
[工程索赔]施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢? 施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢? （一）知识索引 全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163 索赔费用的计算——施工机械使用费 施工机械使用费的索赔包括： （1）由于完成额外工作增加的机械使用费； （2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费； （3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299可索赔费用的计算——设备费 可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 （二）有关规定的演变 1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明 机械停置费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费的计算方法：台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50％计算；机上工人工资及牌照税和养路费按100％计算。 租赁机械台班费：租赁2小时内为0.25台班，4小时内为0.5台班，6小时内为0.75台班，8小时内为1台班。组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。 1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明 停置台班费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。 1999年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明 机械停置台班费按机械折旧费加人工费计算。 全国统一施工机械台班费用编制规则（2001） 6 施工机械停滞费及租赁费的计算 6．0．1 施工机械停滞费指施工机械非自身原因停滞期间所发生的费用。 施工机械停滞费可按下列公式计算： 机械停滞费＝台班折旧费＋台班人工费＋台班其他费用 6．0．2 机械租赁费，各地区（部门）可根据具体情况自行测算。
工程索赔中人工窝工费确定标准研究
工程索赔中人工窝工费确定标准研究 发表时间：2019-07-31T11:50:47.213Z 来源：《建筑实践》2019年第08期作者：邹仲涛[导读] 针对工程索赔中人工窝工费补偿标准不明确问题进行研究。天津市保利（天津）房地产开发有限公司 300000 摘要：针对工程索赔中人工窝工费补偿标准不明确问题进行研究。首先，对窝工事件进行识别；然后，将窝工界定为人员闲置和功效降低两种情况；最后，分别对两种情况下的人工窝工费补偿标准进行确定。关键词：人工窝工，补偿标准，索赔 引言 由于建设项目具有建设周期长、施工条件变化大、不确定因素多等特点，在施工过程中，非承包人原因引起的人工窝工现象普遍存在[杜为.浅谈水电工程窝工补偿的计算方法[J].水利水电工程造价,2001(01):32-34.][ 李庆勋.国际工程项目工期延误费用索赔的构成及计算[J].项目管理技术,2009,7(11):61-63.][ 冯义刚,江威.工程索赔中人员、设备停、窝工费用补偿问题探析[J].四川水力发电,2012,31(03):56-58.]。窝工事件产生后，费用补偿问题一直是承包人最关注的问题。然而，目前我国尚未颁布窝工费补偿的统一标准，若发承包双方在合同中未对费用补偿问题作出详细的约定，则在费用补偿过程中很难达成协议，极易产生纠纷。因此，人工窝工费补偿标准问题成为发承包双方共同关注的焦点问题。 在现有的研究中，谈飞[ 谈飞,周彬.基于资源调度费的工程项目多资源均衡优化研究[J].项目管理技术,2013,11(2):39-43.]、陈玉[ 陈玉.国际工程索赔分析及其在小浪底工程中的应用[D].南京:河海大学,2006.]等多数研究者只针对人工窝工补偿的必要性进行了分析；虽然严玲[严玲,尹贻林.工程计价实务[M].北京:科学出版社,2010.]、赵进喜[ 赵进喜.工程量清单计价模式下的索赔费用确定问题研究[D].天津:天津理工大学,2012.]、叶文清[ 叶文清.工期延误费用索赔中几个常见问题的探讨[J].浙江水利科技,2011(4):55-57.]等研究者提出了人工窝工费补偿的解决方法，但是方法各异，没有统一的标准。因此，本文将结合现有的研究，对人工窝工费补偿标准问题进行探讨，以供发承包双方在实践中参考。 1.引起人工窝工事件的识别 实践中，准确识别窝工事件对承包人获取合理地窝工费补偿至关重要。基于此，本文结合文献[ 冯健.承包人工程延误费用索赔的应用研究[D].武汉:武汉理工大学,2012.][ 李明方.电力工程项目工期延误索赔研究[D].广西:广西大学,2013.]和2相关合同文件对引起人工窝工的事件进行归纳，如表1。 根据表1，引起窝工的事件究其原因大致可归纳为发包人的原因、承包人的原因、与工程建设有关的第三方的原因、不可控因素四类。 2.人工窝工费补偿条件界定 本文首先需要对补偿条件进行界定，具体从以下两个方面展开：
2018年7月人工费调整--2015定额
2018年7月人工费调整--2015定额
四川建设工程造价管理总站 川建价发〔2018〕8号 四川建设工程造价管理总站关于对成都市等16个市、州2015年《四川建设工程工程量清单计价定额》 人工费调整的批复 各有关市、州工程造价管理机构： 你们关于2015年《四川建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2015年《四川建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发[2014]439号）和《关于印发2015年〈四川建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》（川建价发[2014]33号）的要求，现批准成都市等16个市、州2015年《四川建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价（见附件）。 此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2018年7月1日起与2015年《四川建设工程工程量清单计价定额》配套执行，2018年7月1日以前开工，但未竣工的工程，按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费，调整的人工费不作为计取其他费用的基础（税金除外）。 附件：成都市等16个市、州2015年《四川建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价 四川建设工程造价管理总站 2018年5月30日 2
成都市等16个市、州2015年《四川建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价 序号地区 本次调整后人工费调整 幅度（%） 本次调整后人工费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值（%） 计日工人工单价（元/工日） 备注房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固工程 通用安 装工程 房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固工程 通用安装 工程 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固 工程普工 土建、市政、园 林绿化、构筑 物、城市轨道交 通、房屋建筑维 修与加固工程 混凝土工 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固 工程技工 装饰普 工（抹 灰工程 除外） 装饰技 工（抹灰 工程除 外） 装饰 细木 工 通用安 装技 工、普 工 3
四川2018年7月后人工费调整
成都市等 16 个市、州 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价本次调整后人工费调整本次调整后人工费调整幅度与 计日工人工单价（元 /工日）幅度（ %）上次人工费调整幅度差值（ %） 房屋建筑与装饰、房屋建筑与装饰、土建、市政、园林土建、市政、园土建、市政、园林 序 地区仿古建筑、市政、仿古建筑、市政、绿化、抹灰工程、林绿化、构筑绿化、抹灰工程、装饰普装饰技 装饰 通用安 号园林绿化、构筑物、通用安园林绿化、构筑物、通用安装构筑物、城市轨道物、城市轨道交构筑物、城市轨道工（抹工（抹灰 备注细木 装技 城市轨道交通、爆装工程城市轨道交通、爆工程交通、爆破、房屋通、房屋建筑维交通、爆破、房屋灰工程工程除工、普 工破、房屋建筑维修破、房屋建筑维修建筑维修与加固修与加固工程建筑维修与加固除外）外）工 与加固工程与加固工程工程普工混凝土工工程技工 成都市区 （含天府新区成都 直管区、青羊、锦 江、金牛、武侯、32.0039.00 3.00 3.0090113122102139163131成华）、高新区 ( 不 含高新东区 ) 及双 成 流区 1 都 龙泉、新都、郫都、 市31.0038.00 3.00 3.0089112121101138162130温江区 高新东区28.0035.00 3.00 3.0086108120100137160128简阳市27.0034.00 6.00 6.0085107120100137159127 成都市的其他区 30.0037.00 3.00 3.0088111121101138161129 （市）、县
【工程索赔】停工索赔报告计算附件--人员窝工、周转材料租赁等费用损失
20XX年，贵司未能依合约如期拨付工程款及材料差价损失未能及时补偿，同时，为了配合贵司整个项目的实施计划，造成本工程多次停工与复工，主要亏损计算如下： 说明：考虑到贵司实际情况及现场停工状态，现仅以停工一次，停工193天计算。 a、人员窝工损失： b、因工程停建，造成周转材料租赁等费用损失： 1、停工时现场施工状况： 1）、主体结构施工状况：1#楼、3#楼2F钢筋绑扎完毕；2#楼3F钢筋绑扎完毕；4-1#楼、4-2#楼、4-3#楼、4-4#及5#楼主体结构完。 墙体砌筑状况：1#楼、2#楼、3#楼，未开始；4-1#楼4F墙体砌筑完成，4-2#楼3F墙体砌筑完成，4-3#楼、4-4#楼2F墙体砌筑完成；5#楼2F墙体砌筑完成。 2）、模板状况：地下室已拆除；1#楼1F未拆除，2F支模结束；2#楼1F、2F未拆除，3F支模结束；3#楼1F未拆除，2F支模结束；4-1#楼、4-2#楼、4-3#楼、4-4#楼、5#楼已拆除。 3）、脚手架状况：1#、2#、3#外脚手架均未拆除，4-1#楼、4-2#楼、4-3#楼、4-4#楼、5#楼均已拆除。 4）、各栋楼楼层面积：1#楼987.93㎡、2#楼996.75㎡、3#楼1433.63
㎡、4-1#楼（4F量）692.21㎡、4-1#楼（4F量）692.21㎡、4-2#楼（4F量）692.21㎡、4-3#楼（4F量）692.21㎡、4-4#楼（4F量）692.21㎡、5#楼（4F 量）692.21㎡。 2、钢管、扣件及顶托租赁费损失： 3、模板周转周期延长损失（模板损失）：
c、机械停滞损失费： d、其他损失：
某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算
某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算 某大厦为二栋28层商住楼,建筑面积3万平方米。建设单位为深圳某房地产开发公司，施工单位为深圳某建筑工程公司。本工程施工过程，由于工程款支付问题，合同工程于1996年5月停建，同年8月复工。待施工完主体工程后，于1996年11月工程再次停工，直至1999年8月。由于工程停建的原因是建设单位无法按合同约定支付工程合同价款。根据合同，应认定建设单位违约，并承担违约责任。经调解，建设单位同意补偿人工窝工、机械停置台班数量和脚手架闲置补偿费用（停工时间双方均无异议）。根据本工程停工起始时间工程进度情况，核定费用如下： 一.现场生产工人窝工补偿 本工程合同签订于1995年5月，根据深圳市建设局公布的停工窝工费用补偿办法的规定，该时期工程窝工费补偿按“人工费补贴系数表”中各类停工、窝工损失每日补贴标准计算，本工程合同约定为一类工程，每日补贴标准为38.05元; 1、1996年5月10日至1996年7月10日，停工95天，有效工作日73天。该阶段乙方停工等待条件（拨付进度款）满足后复工，停工之前施工进度在二十一层主体结构。参考施工定额和现场施工日记记录情况，我们认为该阶段停工，每天窝工生产工人人数为94人比较合理，按照有效工作天计算，应补偿窝工工日数94×73=6862工日，计取窝工费用6862×38.05=261099.10元; 2、1996年11月8日至1996年11月18日,停工8天,按8天计算施工人员退场补贴费,现场全部施工人员110人（根据施工组织设计估算）,计算补贴费用110×8×38.05=33484.00元; 3、1996年11月3日以后,工程处于长期停工状态,现场施工工人应全部撤出现场,仅留3人三班看护现场。甲方应支付看守人员工资费用（每人每天38.05元）。1996年9月20日建设单位向乙方发出的“关于该大厦塔吊、载人电梯、升架拆除情况通报的复函”函件，显示本工程停工等待开工时间至少到1999年6月16日以后，这段时间共916天，应补贴看守费用916×3×38.05=104561.40元; 上述1-3项共补贴人工费用399144.50元。 二.脚手架工程费用补贴 根据现行工程定额的确定原则,脚手架工程房屋高度在90m以内，其一次使用期为25 个月，本工程自1996年11月3日至1999年7月16日，共停置31个月，我们认为脚手架长期闲置未能有效利用,其费用补偿按照《综合价格》脚手架材料使用量的31/25=1.24倍，
施工机械台班停滞费的计算
施工机械台班停滞费的计算 随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,不是按机械台班中的人工费来计算的。 按最新的台班定额计算方式，公式为： 一、自有机械：机械停滞费＝台班折旧费＋台班人工费＋台班其他费用 二、租赁机械：按租赁价 人工费量及单价均按机械台班定额规定走，市场人工单价（安装工）与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。 施工机械台班停滞费的计算 台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用.该费用的计算公式: 机械台班停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费 但下列情况不应计算: 1.双方合同中对此另有约定; 2.由施工单位自身原因造成的机械停滞; 3.施工组织设计内规定的合理停滞, 4.按施工组织设计或合同约定,工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞; 5.机械迁移的停滞; 6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞. 计算过程中应注意:
1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时,则不能计算机上人工费; 2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量; 3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值. 机械停滞费(窝工费)的索赔 施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢? （一）知识索引 全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163 索赔费用的计算——施工机械使用费 施工机械使用费的索赔包括： （1）由于完成额外工作增加的机械使用费； （2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费； （3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299