窝工费用计算表
工程施工窝工费用(3篇)
第1篇一、窝工费用的构成1. 人工费：包括窝工期间工资、加班费、补贴等。
人工费的计算依据主要有以下几种：（1）合同约定的人工费：在施工合同中，双方会明确约定人工费的计算标准，如日工资、加班工资等。
（2）实际发生的人工费：根据实际窝工情况，按照合同约定的计算标准计算。
（3）政府规定的人工费：在特殊情况下，如自然灾害等，可参照政府规定的人工费标准计算。
2. 机械费：包括窝工期间的机械租赁费、维修费、油耗费等。
机械费的计算依据主要有以下几种：（1）合同约定的机械费：在施工合同中，双方会明确约定机械费的计算标准，如按台班计算、按小时计算等。
（2）实际发生的机械费：根据实际窝工情况，按照合同约定的计算标准计算。
（3）市场平均机械费：在合同无明确规定的情况下，可参照市场平均机械费标准计算。
3. 管理费：包括窝工期间的管理人员工资、差旅费、通讯费等。
管理费的计算依据主要有以下几种：（1）合同约定的管理费：在施工合同中，双方会明确约定管理费的计算标准。
（2）实际发生的管理费：根据实际窝工情况，按照合同约定的计算标准计算。
（3）行业平均管理费：在合同无明确规定的情况下，可参照行业平均管理费标准计算。
二、窝工费用的计算方法1. 合同有规定：按照合同约定的计算标准进行计算。
2. 合同无规定：可参照以下方法计算：（1）人工费：根据窝工人数、日工资标准、窝工天数计算。
（2）机械费：根据窝工机械台数、台班费、窝工天数计算。
（3）管理费：根据窝工管理人员数量、日工资标准、窝工天数计算。
三、窝工费用的处理1. 与甲方协商：在工程实施过程中，如发生窝工情况，施工单位应及时与甲方沟通，协商解决窝工费用问题。
2. 提出索赔：如甲方未能按时解决窝工费用问题，施工单位可向甲方提出索赔。
3. 法律途径：在协商和索赔无效的情况下，施工单位可依法向法院提起诉讼，维护自身合法权益。
总之，工程施工窝工费用是工程实施过程中不可避免的问题。
施工单位应充分了解窝工费用的构成、计算方法及处理方式，以便在发生窝工情况时，能够及时有效地维护自身权益。
某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算
某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算某大厦为二栋28层商住楼,建筑面积3万平方米。
建设单位为深圳某房地产开发公司，施工单位为深圳某建筑工程公司。
本工程施工过程，由于工程款支付问题，合同工程于1996年5月停建，同年8月复工。
待施工完主体工程后，于1996年11月工程再次停工，直至1999年8月。
由于工程停建的原因是建设单位无法按合同约定支付工程合同价款。
根据合同，应认定建设单位违约，并承担违约责任。
经调解，建设单位同意补偿人工窝工、机械停置台班数量和脚手架闲置补偿费用（停工时间双方均无异议）。
根据本工程停工起始时间工程进度情况，核定费用如下：一.现场生产工人窝工补偿本工程合同签订于1995年5月，根据深圳市建设局公布的停工窝工费用补偿办法的规定，该时期工程窝工费补偿按“人工费补贴系数表”中各类停工、窝工损失每日补贴标准计算，本工程合同约定为一类工程，每日补贴标准为38.05元;1、1996年5月10日至1996年7月10日，停工95天，有效工作日73天。
该阶段乙方停工等待条件（拨付进度款）满足后复工，停工之前施工进度在二十一层主体结构。
参考施工定额和现场施工日记记录情况，我们认为该阶段停工，每天窝工生产工人人数为94人比较合理，按照有效工作天计算，应补偿窝工工日数94×73=6862工日，计取窝工费用6862×38.05=261099.10元;2、1996年11月8日至1996年11月18日,停工8天,按8天计算施工人员退场补贴费,现场全部施工人员110人（根据施工组织设计估算）,计算补贴费用110×8×38.05=33484.00元;3、1996年11月3日以后,工程处于长期停工状态,现场施工工人应全部撤出现场,仅留3人三班看护现场。
甲方应支付看守人员工资费用（每人每天38.05元）。
1996年9月20日建设单位向乙方发出的“关于该大厦塔吊、载人电梯、升架拆除情况通报的复函”函件，显示本工程停工等待开工时间至少到1999年6月16日以后，这段时间共916天，应补贴看守费用916×3×38.05=104561.40元;上述1-3项共补贴人工费用399144.50元。
赶工费用-计算表word版本
2016/5/25
3
17
增加钢筋棚
个
1
18 增加塔吊使用费 台
1
20000 20000
估算
350
3500
见赶工方案
1850
3700
见赶工方案
8.5
6375
见赶工方案
20 280 7500 84000
300
见赶工方案
126000
暂估每日窝工5个，工期90天，共450个 工日
7500
租赁估算
84000
60塔吊，租金、人工合计28000元/月， 合计3个月
增加钢管、扣件维 修、上下车费
吨
75
30
2250
租赁合同
9 标准化钢筋加工棚 台
1
15000 15000
见赶工方案
10 增加钢筋连接机械 台
1
12000 12000
见赶工方案
11 材料二次转运费 项
1
12
三级电箱
个
10
13
二级电箱
个
2
14
电缆线
M
750
15
碘钨灯
个
15
16 赶工窝工损失 工日 450
计算
估算
93750
层高超过4.5米铺设
26
工伤保险
项
27
管理人员、班组工 期奖励
项
28
夜晚施工：照明费 、照明灯具摊销费
项
1
50000 50000
1
50000 50000
1
10000 10000
估算 估算 估算
29
管理费用
项
3
25000 75000
建筑工程合同中的窝工
建筑工程合同中的窝工第一条定义在本合同中，“窝工”指因甲方或不可抗力因素导致的乙方人员、机械设备处于待工状态的情形。
第二条窝工的责任1. 若因甲方原因造成工程延期或中断，导致乙方人员和设备无法按计划进行工作，从而产生窝工现象时，甲方应负责赔偿乙方因此而产生的合理损失。
2. 若因不可抗力因素造成工程延期或中断，双方应根据实际影响协商确定责任承担方式。
第三条窝工通知与确认1. 一旦发生窝工情况，乙方应在24小时内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。
2. 甲方收到通知后应及时响应，并在三个工作日内对情况进行确认或提出异议。
3. 如甲方未在规定时间内作出反馈，视为默认接受乙方的窝工事实及由此产生的费用。
第四条窝工费用计算1. 乙方因窝工而发生的直接费用，包括但不限于工人工资、机械租赁费等，应根据实际发生的费用进行计算。
2. 甲方需在收到乙方的窝工费用报告后的十个工作日内完成审核，并按照合同约定支付相应费用。
第五条争议解决对于因窝工引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行裁决。
第六条其他本合同中未尽事宜，由甲乙双方协商补充，作为合同附件共同遵守。
以上范本仅供参考，具体条款需要根据项目的实际情况和双方的具体需求进行调整。
在签订合同之前，建议由专业法律人士进行审阅，确保合同的合法性和有效性。
窝工条款是保障工程项目顺利进行的重要环节，它不仅关乎承包方的利益，同时也影响到项目的进度和质量。
因此，在合同中明确规定窝工的处理机制，对于减少不必要的纠纷，保证工程顺利进行具有重要意义。
在实际施工过程中，双方应本着公平、公正的原则，严格按照合同条款执行，以确保双方权益得到妥善保护。
浅议水利水电工程窝(停)工损失计算的方式方法
浅议水利水电工程窝（停）工损失计算的方式方法水利水电工程涉及到国计民生，通常具有规模大、工期长、施工环境复杂等特点，因此不可避免的会出现各种原因引起的窝（停）工。
水利水电工程的窝（停）工损失索赔具有一定的普遍性，因而就有必要进行详细研究。
窝（停）工索赔的法律依据窝工索赔的法律基础来自《中华人民共和国合同法》，其第二百七十八条明确规定如下“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
”“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
”“第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
”由此可以看出窝工索赔是有充足的法律基础和具体索赔范围和项目的，但在实际操作中却存在着诸多争议，也面临诸多的障碍和局限性的制度制约。
目前通行的窝（停）工的计算方式按照我国目前水利工程合同管理惯例，在处理窝工索赔时的费用计算通常如下：（1）补偿的费用由人员窝工费、机械停置费、管理费和相应的税金构成。
（2）补偿费用的计算标准：①窝工费用补偿标准：xx元/天。
②机械停置费补偿标准，按停置机械每昼夜一个停置台班考虑，机械停置费按下列公式计算：机械停置费=折旧费?？0%。
③管理费：管理费按人员窝工费的10%计取。
④税金：按合同有关规定计算。
（3）窝工人员数与停置机械等实物工程量由监理人核实并经发包人同意后确认。
再者根据四川省建设工程造价管理总站的川建价发〔2006〕19号文，《关于明确零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法的通知》各市、州建设工程造价管理站（处、办），各建设、设计、施工、工程造价咨询单位：为了更好地执行《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”，针对工程量清单计价中发现的问题，经研究，现将零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法明确规定如下：一、零星工作项目人工单价综合费率按25%计算，其计算公式为：零星工作项目人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价?？5% ；二、停（窝）工人工单价综合费率按10%计算，其计算公式为：停（窝）工人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价?？0% ；三、机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算，其计算公式为：机械停置台班单价=定额机械台班单价?？0%。
现场施工人员窝工费用计算表
时间 (日历天)
合计工日 (日历天)
单价 元
合价 元 140331.98 140331.98 140331.98 140331.98 3315.51 114433.67 22582.8
合
计
元
140331.98
说明: 1、窝工时间中,每人每天按1.5个工日,每班按法定工日8小时计算; 2、工日费用根据施工合同计日工工时费用标准减去合同规定的10%的综合取费后进行计算确定
43.34 37.87 21.6 43.34 37.87 21.6 43.34 37.87 21.6
4095.63 16700.67 2041.2 2145.33 33117.32 24948 8581.32 37491.3 14256
合
计
元
143376.77
说明: 1、窝工时间中,每人每天按1.5个工日,每班按法定工日8小时计算; 2、工日费用根据施工合同计日工工时费用标准减去合同规定的10%的综合取费后进行计算确定
现场施工人员窝工费用计算表
No：AJT/C1-003 数量 序号 项目名称 单位 每天人 数 个 一 1 AJT/C1标永久交通公路边坡塌 方造成现场施工人员窝工费用 现场施工人员人工费 工长 技工 普工 1.5 工日 工日 工日 工日 2 30 10 4 4 4 12 180 60 43.34 37.87 21.6
3 51 37.5
7 7 7
31.5 535.5 393.75
43.34 37.87 21.6
合
计
元
30149.6
说明: 1、窝工时间中,每人每天按1.5个工日,每班按法定工日8小时计算; 2、工日费用根据施工合同计日工工时费用标准减去合同规定的10%的综合取费后进行计算确定
某工程窝工损失索赔报告
工程有限公司项目部文件编号：-005号关于补偿引水隧洞窝工增加费用索赔报告致：水电站工程指挥部：并工程项目监理部：我部于2011年8月5日与公司补充签订了“引水隧洞工程”施工合同。
我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。
2009年11月17日开始支洞施工，2010年6月10日完成支洞开挖。
原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工，实际于2010年6月11日开始主洞开挖，计划于2011年7月19日完成主洞开挖，实际因业主资金等原因至今尚未完成。
2013年10月底工程全面停工。
工程施工期间，多次发生自然灾害、不良地质、高寒地区气候寒冷以及业主资金不到位、材料供应不及时等因素，致使现场人员、设备不能满负荷运转，甚至出现半停工状态，月完成产值极低以至不足以支付人员工资和生活费用。
根据本工程施工合同条款“42发包人违约”和“47工程风险”的规定，现将《引水隧洞施工期间窝工增加费用补偿的报告》呈报贵部，请予审批。
二〇一五年三月三十日主题词：窝工补偿报告项目部2015年3月30日印拟稿：校核：签发：引水隧洞工程施工期间窝工增加费用补偿的报告一、项目概述我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。
2009年11月17日开始支洞施工，2010年6月10日完成支洞开挖。
原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工，实际于2010年6月10日开始主洞开挖，计划于2011年7月19日完成主洞开挖，实际因业主资金等原因至今尚未完成。
2013年10月底工程全面停工。
工程施工期间，多次发生自然灾害、不良地质、高寒地区气候寒冷以及业主资金不到位、材料供应不及时等因素，致使现场人员、设备不能满负荷运转，甚至出现半停工状态，月完成产值极低以至不足以支付人员工资和生活费用。
引水隧洞自2010年6月10日开工至2013年10月23日全面停工，历时1231天，其中施工时段为1036天，全面停工时间为195天，而主洞计划开挖完成时间434天，窝工602天，窝工率为58.11%。
关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计
关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知川建价发〔2006〕19号各市、州建设工程造价管理站（处、办），各建设、设计、施工、工程造价咨询单位：为了更好地执行《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”，针对工程量清单计价中发现的问题，经研究，现将零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法明确规定如下：一、零星工作项目人工单价综合费率按25%计算。
其计算公式为：零星工作项目人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×25%二、停（窝）工人工单价综合费率按10%计算。
其计算公式为：停（窝）工人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×10%三、机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算。
其计算公式为：机械停置台班单价=定额机械台班单价×60%四川省建设工程造价管理总站二○○六年四月十九日四川省建设厅关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知四川省建设厅关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知川建造价发[2006]119号各市、州建设行政主管部门：《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”从2004年7月1日颁布以来，对全面、正确的贯彻实施国家标准《建设工程工程量清单计价规范》和我省全面实行工程量清单计价起到了极大地推动作用。
针对工程量清单计价中发现的问题和定额执行中反馈的意见，经研究，现对《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平凋整如下，请遵照执行。
一、将《四川省建设工程工程量清单计价定额》A.建筑工程中的建筑物超高施工增加费、B.装饰工程中的高层建筑增加费、C.安装工程中按定额说明计取的高层建筑增加费、超高增加费、脚手架费、D.市政工程中的行车行人干扰增加费列入措施项目清单，计入措施项目清单计价表（二）。
窝工费用计算
窝工费用计算第一篇：窝工费用计算窝工人员人工费总包商（包括分包商）在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效，而劳动力使用者的总包商（包括分包商）又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。
目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。
在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是，只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。
3.2 机械设备窝工费总包商（包括分包商）在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。
众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）]费用的，但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准，因此，在司法实践中，在窝工事实明确的情况下，如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面，困难重重，例如，一台轮胎式叁立方米2型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时，是计算一个台班，还是计算1.5个台班？还是计算0.5个台班？没有具体的窝工计算标准。
在设备窝工闲置不产生功效的情况下，设备正常消耗除养护、折旧外基本停止，可否按正常台班计价计算窝工损失？如何计算窝工损失？也没有全国统一的具有法规性效力的标准。
施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢
[工程索赔]施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢?（一）知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械使用费；（2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费；（3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。
当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
（二）有关规定的演变1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。
停置台班费的计算方法：台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50％计算；机上工人工资及牌照税和养路费按100％计算。
租赁机械台班费：租赁2小时内为0.25台班，4小时内为0.5台班，6小时内为0.75台班，8小时内为1台班。
组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。
1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明停置台班费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。
停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。