蒸汽锅炉安装合同

蒸汽锅炉安装合同

甲方：

乙方：

一、工程名称

应委托，我公司安装其

项目，为明确双方的权利和义务，经双方议定，立合同如下。

二、工程内容

1、锅炉本体及辅机、辅件安装。

2、锅炉的烟风管道安装（不包括烟道制作）。

3、锅炉电控系统安装（总电源由甲方负责接至锅炉房）。

4、锅炉水系统安装（锅炉用水由甲方负责接至锅炉房）。

5、锅炉安装范围以锅炉房内分汽缸为界（锅炉房以外管道另行计价）。

由甲方负责的项目内容：

1、工程所需的所有土建类项目。

2、非工程内容所述的其他项目。

三、安装材料及工具

1、安装所需各种材料。甲方根据乙方提供的材料清单自行购买。其规格

型号应严格按照清单所例执行，因材料供应方采购不合格材料所引起的质量及其他问题，一切责任由材料供方自行负责。

2、工程所需工具：

四、施工前准备

甲方负责内容：

1、甲方在开工前应办妥相关手续，清除施工场地范围内施工安全的物件，并应在施工前向乙方提供施工用工程图纸一套。

2、锅炉正常运行所需的动力电接至锅炉房。

3、锅炉正常运行所需的用水资源接至锅炉房。

4、盖好锅炉房（达到国家相关规范要求），铺通至锅炉房道路。

乙方负责内容：

1、开工前组织相关人员熟悉图纸，编制施工方案。

2、完成报批手续做好一切施工前准备。

五、安装、验收日期及质量要求

1、甲方具备安装条件，通知乙方施工进场之日起计天完成。（不包括技术监督部门验收时间，以及由于不可抗拒因素造成的工期延误除外）

2、安装工作自具备安装条件至进场第二天算起。（不包括技术监督部门验收时间）

3、乙方保证按有关技术保质保量做好全部安装工作，并经质量技术监督管理部门验收合格为准。

六、安装费用及付款方式

1、锅炉安装费：元。大写：

2、质量技术监督部门收取的费用一概由甲方自行承担。

3、乙方进场施工当日甲方预付锅炉安装款%计元。

4、进度款%计元在锅炉整套系统安装完毕三日内支付给乙方。

5、余款%计元待工程总体验收合格，乙方交付甲方锅炉使用证当日付清。

6、因甲方原因拖欠工程款的，乙方按工程托欠金额（3‰）每天收取滞纳金。

7、乙方开户行：金华市中行开发区支行帐号：

8、施工期间的吃饭、住宿问题由方解决。

七、合同纠纷解决方式

发生经济纠纷由合同签定地仲裁机构或法院执行。

八、违约条款

1、施工过程中由于乙方施工不当引起的意外伤害由乙方自行承担责任。

2、乙方所做工程质量不符合合同要求的，负责无偿修理或返工。

3、因甲方原因，工程中途停款、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少乙方损失。

4、工程未经验收，甲方提前擅自使用或改动的，由此发生的安全及质量问题一概由甲方自行承担。

5、因甲方不按合同规定拨付工程款，造成乙方工期延误、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压由此造成的乙方经济损失由甲方负责赔偿。

6、因甲方原因造成工程累计窝工天数达2天，乙方可按实际窝工天数结算误工费。因甲方原因造成工程累计窝工天数达30天，乙方有权结清所有工程款。

7、工程结束，因甲方原因在60个工作日未完成总体验收的，即视合同履行完毕，乙方有权结清所有工程款。

九、合同附件

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。单方不得违约，否则一切损失由违约方按《经济合同法》及相关规定承担法律责任，合同未尽事项由双方协商解决。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

年月日