钢楼梯加工安装合同协议书范本 标准版
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据工程施工的需要,甲乙双方友好协商,甲方决定将工程分包给乙方。为了明确双方的责任、权益和义务,根据相关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商特签订本协议,以待双方共同遵守执行。
一、工作内容:
甲方将承包给乙方,内容包括:钢楼梯加工、安装、油漆等。
二、施工工期:日历天。
从年月日开工至年月日完工。
三、甲方责任
1、甲方向乙方提供施工图纸。
2、甲方向乙方提供工程所需电力(费用由甲方承担)。
3、甲方按合同约定,按时支付乙方工程款。
4、甲方负责现场乙方与总包施工单位的协调。
四、乙方责任
1、自带角磨机、量具、水平尺、电锤、扳手、电焊机、钢材、耗材、压板机、切割机、台钻、钻头、脚手架等施工工具及设施。
2、按施工图纸(图集)施工、设计变更及有关规范要求组织人员精心加工及安装。
3、乙方材料进场后,应通知甲方现场材料管理人员进行材料验收,验收合格后方可进行安装。
4、乙方应服从甲方的现场管理人员及监理的管理,做好现场的施工管理工作,遵守项目部的各项规章制度,配合甲方的相关工作。
5、钢楼梯焊接质量符合设计图纸及国家相关规范标准,焊接完成后焊缝打磨平整,并全喷防锈漆两遍(油漆品牌为_________牌)。
6、在施工过程中所造成的质量问题,乙方负责处理,并承担所发生的一切费用。
7、乙方应做到安全生产,文明施工。如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何责任及经济损失。
8、乙方不得将其承包的工程转包或分包给第三方。乙方若违反本条规定,甲方有权立即单方面解除合同,乙方必须无条件退场。乙方还应承担由于合同解除给发包方所带来的直接、间接经济损失以及名誉赔偿责任。
五、承包方式及价款:
1、承包方式:
2、承包价格:
六、结算及付款方式
1、工程完工后,由甲方派人员对楼梯按质量标准进行检验,验收合格后进行结算。
2、结算价格为工程总造价的95%。剩余5%为质量保证金,质保期为壹年。质保期满后,无质量问题,甲方向乙方返还。
七、违约责任
1、甲方或乙方不按合同约定履行自己的义务和责任,而发生的使合同无法履行的行为,应承担违约责任,并赔偿因违约而给对方所造成的损失。
2、除不可抗力原因外,乙方在合同规定的工期内安装加工未完工,则甲方视乙方无能力完成合同。甲方除要求乙方赔偿相应损失外,有权要求乙方继续履行合同或终止合同。
八、协议生效
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,合同约定条款履行完毕后自动失效。
九、其它
1、如发生争议双方共同协商解决,协商不成,向甲方住所地法院起诉。
2、如发生设计变更,由乙方于甲方委派的现场管理人员协商解决。
3、本合同一式四份,甲方持叁份,乙方执壹份,双方签字盖章后生效。甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签字):代表(签字):
联系电话:联系电话:
年月日:
签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、
口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,
此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下(使用时请删除):
一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约
能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。如果对方
公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机
构的授权书。对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还
必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专
业人员咨询。根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来
弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。
四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的
计算方法。
五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本
司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料:与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在
合同履行过程中双方变更合作约定,包括数量、价款、交货、付款
期限的,也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金,由于“定金”具有特定法律含义,请您务必注明“定金”字样。您
如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表
述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容,法
院将无法将其作为定金看待。
八、合同形式:
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外,一般应以书面的形式签定合同,在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认,以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同是成立并有效的,但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦,应当尽量的避免;
九、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;
2、盖公章时一定要清晰;
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认;
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同,保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。