砖混结构施工合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

砖混结构施工合同

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

篇一：砖混结构砌体工程施工劳务合同

砖混结构砌体工程施工劳务合同

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。

一、现甲方将新佳旅业后勤保障基地工程1#、4#楼砌体

工程（灰沙砖）承包给乙方施工。

二、承包范围包括灰沙砖砌筑，砖体运输、浇水，沙灰搅拌实验块制作等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保虽施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。

四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，

1#楼二层以上砌体每层四个工作日，4#楼一层五个工作日，

二层以上为每层四个工作日。如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。

五、工程质虽和验收：本分项工程要求优良，乙方应认

真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表

的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲

方的要求进行返工和修改。

六、对本班组在工作中出现的质虽问题将根据甲方编制的质n处罚规定进行处罚。产生的质n问题应进行及时修整处理。并且所产生的费用均由

方承担。质虽和进度达不到甲方要求按合同价的90%吉算。

七、计虽单价：按所施工的图纸计虽，每块砖元计价，

每月结账，付款80%本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。

八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架

斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以

上罚款，并从当月工程进度款中扣除。

九、其他

1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。

3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。

甲方（盖章）乙方（盖章）

负责人：负责人：

合同签订日期：年月日

篇二：砖混结构建筑施工承包合同1

砖混结构建筑施工承包合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方修建住房，乙方负责建筑施工，经甲乙双方协商一

致，特订立本合同共同遵守。

一、工程概况：甲方在修建住宅一幢，乙方负责建筑施

工。该房占地面积平方米，街面长米，进伸长米，建

筑楼层为层，铺面一层，住房六层，一层地下室，建筑结构：地下室和铺面为框架结构。住房为砖混结构，具体要求按甲方要求施工。

二、工程建筑质虽

1、梁、柱、担、板、平面无凹凸，水平一致，混凝土

不露筋，墙体灰缝平直、砂浆饱满。

2、钢筋主筋接头均为焊接或对接，（柱子对接、圈梁焊接）板筋分布合理、规范、绑扎牢固。

3、混凝土配比严格按要求操作，做到搅拌均匀，不稀不干，尽虽满足要求。

4、因质虽问题，返工的材料损失，乙方负责赔偿给甲

方。

三、工程单价

基础，甲方负责把基础挖好，乙方负责钢筋绑扎，打水

泥，每平方米80元，主体按板面面积每平方米148元（楼梯面积一算二）。

四、付款方式

每层水泥板浇灌结束，计付已完工一层的80%,以此类

推，主体工程竣工一次性结清。

五、安全责任

整个施工过程中，乙方必须采取安全措施，每项工程必

须在确保安全的情况下进行施工，总之，在整个施工过程中，

乙方人员造成或出现的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担经济责任和损失。

六、工期要求

建设工期为，甲方完成正负零时，开始计算工期，即15天一层，（下雨天扣除）/I层四个月。下雨天的扣除由甲方打考勤负责监督。

七、工程技术协调及质虽把关，由甲方和乙方共同管理。

八、违约责任，违约方负责赔偿守约方人民币陆万元。

九、工地上、水电的管理，施工场地清理，材料顺拢等工作均由乙方负责，包括每一层的清理工作。甲方不承担费用。

十、本合同一式三份，甲方持一份，乙方持一份，见证人持一份，共

同遵守执行

卜一、本合同经甲乙双方签字后生效，工程完工时，结

清费用即行终止。

十二、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方签章：，身份证号：

联系电话：

乙方签章：，身份证号：

联系电话：

见证人签字：

20XX年4月22日

篇三：砖混施工合同

篇一：土建砖混建筑施工合同

建设工程施工合同

建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）

根据工程需要，甲方现将工程委托乙方承建。

双方本着平等互利、公正自愿的原则，遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合工程具体情况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商一致达成如下条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程结构：

4、建筑面积：m2

5、工期：自开工之日起天，乙方确保施工工期，按期

交

工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程虽、

不可抗力

的自然因素，非乙方原因造成的工期延误，工期相应顺

延。由甲

方原因造成工程停工等情况，所发生损失由甲乙双方协

商解决赔

付事宜。