施工合同 铁路建设工程施工合同范本
铁路轨道施工合同4篇
铁路轨道施工合同4篇篇1铁路轨道施工合同一、合同背景铁路轨道施工合同是指双方就铁路轨道工程项目的施工事项，签订的具有法律约束力的合同。
二、合同内容1. 合同参与方：双方合同参与方分别为铁路建设方和承建方，铁路建设方通常为政府或铁路运营公司，承建方通常为建筑施工公司或铁路施工队伍。
2. 合同范围：合同范围包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程质量标准、工程进度、工程费用等。
3. 合同约定：合同约定包括合同签订时间、合同生效时间、合同期限、合同解除条款、违约责任条款、争议解决条款等。
4. 合同条款：铁路轨道施工合同通常包括以下条款：（1）施工期限：约定工程的施工开始时间、工程的竣工时间以及各个施工阶段的工期。
（2）工程质量标准：明确工程的质量要求，包括铁路轨道的平整度、磨损度、检修强度等。
（3）工程费用：约定工程造价、支付方式、结算方式、索赔和变更管理。
（4）工程进度：约定工程的进度计划，包括各个施工阶段的工期及工程的总工期。
（5）安全管理：约定施工现场的安全管理要求，保障工程施工的安全。
（6）环境保护：约定工程施工对环境保护的要求，保障周边环境的安全。
三、合同执行1. 合同签订：双方在合同达成前，应充分沟通工程的需求和要求，明确双方的责任和义务，签订正式的合同文件。
2. 合同履行：双方在合同履行过程中应按照合同约定的内容和标准，完成工程的施工工作，并保证工程质量。
3. 合同变更：若因不可抗力或其他原因导致合同内容发生变更，双方应及时协商并签订变更协议。
4. 合同解除：若双方一方未按合同约定履行义务，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。
四、合同总结铁路轨道施工合同是保障铁路工程施工顺利进行的重要法律文件，双方应本着合作共赢的原则，严格履行合同约定，共同完成铁路工程项目，造福社会。
篇2铁路轨道施工合同是指在铁路建设过程中，由建设单位与施工单位签订的合同。
铁路轨道施工合同的签订有利于明确双方的权利和义务，确保施工进展顺利，保障工程质量和安全。
铁路施工合同格式
铁路施工合同格式如下：合同编号：_______甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁路施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程投资估算：_______二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同金额包括：_______（1）施工图纸及说明所列的工程量清单内的所有工程项目的施工费用；（2）施工过程中甲乙双方确认增减的工程项目的施工费用；（3）合同内规定的乙方应承担的风险费用；（4）合同内规定的乙方应支付的其他费用。
三、合同工期3.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照设计和规范要求以及国家铁路工程质量检验标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量的评定和验收按照《中华人民共和国铁路工程质量检验标准》和《中华人民共和国铁路工程质量监督管理办法》执行。
五、合同的履行5.1 乙方应当按照合同约定进行施工，保证工程进度、工程质量、工程安全。
5.2 甲方应当按照合同约定及时支付合同价款，提供施工所需的条件。
5.3 甲乙双方应当相互配合，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。
铁路建设工程施工合同示例3篇
铁路建设工程施工合同示例3篇篇1合同编号：__________甲方（建设单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________鉴于：1. 甲方为铁路建设项目法人，具有实施本项目合法主体资格。
2. 乙方具备相应施工资质和能力，同意按照本合同约定承担施工任务。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就铁路建设项目施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 承包方式：____________________6. 质量标准：符合国家及行业现行相关规范标准。
第二条合同价款与支付1. 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后10日内支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；（3）结算款：工程竣工验收合格后10日内支付剩余款项。
3. 甲方应在收到乙方提交的合法发票后10日内支付相应款项。
第三条施工期限1. 开工日期：__________年__________月__________日。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同示例甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）为确保双方权益，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，现就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜，特订立本合同，共同遵守如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行的铁路建设工程施工项目为：_________，具体项目范围和工程内容详见附件。
第二条工程总价款本工程的合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在本合同生效之日起三日内向乙方支付合同价款的____%作为预付款；在工程完工验收之日向乙方支付余款。
2. 乙方按照合同约定的进度，提供合格的工程进度报告和结算报告，甲方应在收到相应报告后十五日内按照实际情况支付相应款项。
第四条工程期限1. 本工程施工期限自本合同生效之日起，至工程竣工验收通过之日止，共计______个自然日。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期天数另行协商确定，延期期间双方合同价款不变。
第五条工程质量1. 乙方应按照合同规定的要求和标准，确保施工工艺和质量符合国家相关标准，保证工程安全、稳定并保质保量完工。
2. 工程竣工后，甲方有权按照有关规定进行验收，并对工程质量进行评估。
如发现存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第六条变更及解除1. 如因不可抗力或合同中未明确的事项而导致工程内容、工程量发生变更，双方应及时协商确定变更事项，并按照双方签署的变更协议执行。
2. 若一方无正当理由且未经通知的擅自中止、终止合同的，应承担相应违约责任。
第七条违约责任1. 若一方未按照合同规定支付款项，应承担相应的违约责任，逾期支付的一方应按照实际逾期天数缴纳违约金。
2. 若一方未按规定时间完成工程进度，导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括给予对方逾期完成工程所需费用赔偿等。
第八条其他约定1. 本合同生效前，双方已了解并确认合同内容，达成一致意见并签署本合同。
铁路建设工程施工合同协议条款6篇
铁路建设工程施工合同协议条款6篇篇1铁路建设工程施工合同是铁路建设工程的重要组成部分，合同条款的合理与否直接关系到工程的施工进度、质量和安全。
下面将就铁路建设工程施工合同中的主要条款进行详细介绍。
一、工程概况1. 工程名称：明确工程的名称，包括项目的名称和工程的具体名称。
2. 工程地点：准确描述工程的位置，包括具体的地理位置和交通状况等。
3. 工程内容：详细描述工程的主要内容和范围，包括工程的规模、标准、技术要求等。
二、合同签订方1. 甲方：工程业主或委托人。
2. 乙方：承担工程施工任务的企业或个人。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：明确工程的总造价，包括工程的施工费用、材料费用、设备费用等。
2. 工程付款方式：规定工程款的支付方式和周期，确定付款方式的比例和时间节点。
四、工程时间进度1. 工程工期：规定工程的施工周期，包括起止日期、工作内容和完成时间等。
2. 工程进度管理：约定双方的权利和义务，以确保工程按时、按质、按量完成。
五、工程质量要求1. 工程质量标准：明确工程的质量标准和验收标准，确保工程的质量符合规定要求。
2. 质量保证期：规定工程的质量保证期限，保证工程在一定时间内没有质量问题。
六、安全生产责任1. 安全生产保障：约定双方的安全生产责任，确保施工过程中的安全。
2. 安全管理措施：明确安全管理措施和应急预案，保障工程参与者的生命安全和财产安全。
七、合同变更与解除1. 合同变更：规定合同的变更方式和条件，确保变更的合法性和合理性。
2. 合同解除：约定合同解除的条件和程序，保护双方的合法权益。
八、违约责任与争议解决1. 违约责任：规定双方的违约责任和相应的赔偿方式，确保合同的执行。
2. 争议解决：约定争议解决的程序和方式，保障双方的合法权益。
九、其他条款1. 合同生效与变更：明确合同的生效时间和变更的方式，保障双方的合法权益。
2. 其他约定：根据具体情况可以添加其他条款，如保密条款、附加条款等。
铁路工程施工承包合同
铁路工程施工承包合同甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________鉴于甲方拟进行铁路工程的施工，乙方具有相应的资质和能力承担该工程的施工任务，双方经友好协商，就乙方向甲方提供铁路工程施工服务事宜达成如下协议：一、工程内容与范围1.1 本合同所涉及的铁路工程（以下简称“工程”），具体施工内容包括但不限于：路基、桥梁、隧道、轨道铺设、电气化及信号系统安装等。
1.2 乙方应根据甲方提供的工程设计图纸和技术要求，在约定的时间内完成上述工程内容的全部施工任务。
二、工程质量标准2.1 乙方必须严格遵守国家有关铁路工程建设的质量标准和规范，确保工程质量达到国家规定的优良等级。
2.2 乙方应采取有效措施，防止工程质量事故的发生，并对施工过程中出现的任何质量问题负责。
三、工期与进度3.1 乙方应于____年____月____日前开始施工，并保证于____年____月____日前完成全部施工任务。
3.2 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排施工计划，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价款4.1 本工程的总合同价款为人民币________元整（大写：_____________________元）。
该价款包含了所有施工费用、材料费、人工费、管理费等。
4.2 甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：首期付款为合同总价的30%，即人民币________元整，在合同签订后10日内支付给乙方；其余款项根据工程进度分期支付。
五、变更与索赔5.1 如遇设计变更或现场条件与预期不符等情况，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定变更事项的处理方案及费用调整。
5.2 乙方因履行合同过程中发生的额外费用，有权向甲方提出索赔。
索赔事项应附有详细的证据材料，由双方共同确认。
六、安全与环保6.1 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全操作规程，加强施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。
2023年建设工程施工合同范本5篇
2023年建设工程施工合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇12023年建设工程施工合同范本一、甲方（出包方）：单位：__________地址：__________法定代表人（负责人）：__________联系电话：__________二、乙方（承包方）：单位：__________地址：__________法定代表人（负责人）：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规，甲乙双方经友好协商，就以下工程项目签订本合同。
一、工程名称：__________二、工程地址：__________三、建设单位：__________四、工程规模：__________五、工程工期：__________年/月/日至__________年/月/日六、工程总造价：__________元（大写：__________）七、付款方式：1. 首付款：工程总造价的__________%，即__________元（大写：__________），应在本合同签订之日起__________日内支付给乙方；2. 阶段进度款：根据工程施工的进度，甲方将分__________次支付相应的进度款；3. 最后结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方共同进行最后结算，根据最终的工程实际情况确定最后结算款数。
八、质量保证：乙方承诺按照国家标准和规定，合理使用材料，精细施工，确保工程质量符合相关要求。
如出现质量问题，乙方应承担相应的责任并承担修复费用。
九、安全保障：施工过程中，乙方应加强施工现场管理，保障工人人身安全，确保施工过程中的安全。
如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
十、工程变更：如因设计变更、用户要求变更等原因导致工程发生变更，应经甲乙双方协商一致并签署相关的变更协议。
十一、违约责任：1. 如甲方未按时支付工程款项或者提供必要的配合，应承担相应的违约责任；2. 如乙方工期过长、施工质量差等原因导致工程无法按时交付使用，应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
铁路建设工程施工合同条件5篇
铁路建设工程施工合同条件5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设铁路工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，就本铁路建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________铁路建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于是铁路路基、桥梁、隧道、轨道等建设内容。
二、合同条件1. 甲方应提供明确的施工图纸、技术要求和施工进度计划，并确保其合法性和完整性。
乙方应按照甲方提供的设计文件和施工要求进行施工。
2. 本工程采用总价包干方式，合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
该总价包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、税费等所有费用。
3. 乙方应确保施工质量符合国家和地方相关质量标准，如因乙方施工质量问题导致的工程损失，乙方应承担全部责任。
4. 甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款。
具体支付方式和时间如下：（详细支付条款）5. 工程竣工验收合格后，双方应签订工程竣工结算协议，确认最终结算价款。
6. 乙方应遵守安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保安全生产。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
7. 双方应保护对方的商业秘密和知识产权，未经对方许可，不得泄露或擅自使用。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
9. 本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同不可分割的一部分。
10. 双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、施工工期及延期条款1. 乙方应按照甲方要求的施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
双方可协商确定工期顺延的时间。
3. 如乙方无正当理由未按期完工，应承担违约责任，并支付违约金。
铁路建设工程施工合同7篇
铁路建设工程施工合同7篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜达成如下一致：一、项目名称及地点1.1 甲方委托乙方进行的铁路建设工程项目名称为（项目名称），地点为（详细地点）。
二、施工范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成铁路建设工程施工任务，包括但不限于道岔、轨道、路基、桥梁、隧道、给水系统等。
2.2 乙方对施工过程中所需设备、机械、人员等自行负责，确保施工的高质量、高效率和安全。
三、施工期限3.1 乙方应在（具体施工期限）内完成该项目的所有施工任务，确保工程质量和进度。
3.2 如遇不可抗力等特殊情况导致施工期限延误，乙方应及时向甲方报备，并经甲方同意后进行相应调整。
四、质量要求4.1 乙方在施工过程中应严格按照相关技术标准和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
4.2 施工过程中如发现质量问题，乙方应立即停止施工并向甲方报告，协商解决方案后方可继续施工。
五、付款方式5.1 甲方应根据施工进度和质量情况，按照合同约定的付款比例及时支付工程款项给乙方。
5.2 乙方应对甲方支付的工程款项提供相应的施工报告、质量验收报告等资料，以便甲方进行核查和结算。
六、竣工验收6.1 施工完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并协助甲方进行工程的竣工验收工作。
6.2 如在竣工验收中发现存在质量和安全问题，乙方应积极配合甲方进行整改，并保证在规定时间内完成整改工作。
七、合同解除7.1 在履行合同过程中，如有一方违反合同约定且经两方友好协商无法解决的情况，对方有权解除合同，并可要求违约方承担相应的违约责任。
临时条款8.1 本合同在签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：铁路建设工程施工合同一、甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：统一社会信用代码：鉴于甲方依法享有铁路建设工程的相应权益，为保障工程的质量和进度，经双方友好协商，达成以下协议，确立双方权利义务。
铁路工程施工总承包合同
铁路工程施工总承包合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方： [填写甲方全称]地址： [填写甲方地址]法定代表人： [填写甲方法定代表人]乙方： [填写乙方全称]地址： [填写乙方地址]法定代表人： [填写乙方法定代表人]鉴于甲方为铁路工程的建设方（以下简称“项目”），乙方为具有相应资质和能力的施工总承包方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供铁路工程施工总承包服务事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 本合同所称工程（以下简称“本项目”）为：[填写项目名称、地点、规模等详细信息]。
1.2 乙方应按合同约定，完成本项目的全部施工任务，包括但不限于：[填写施工内容，如土建、安装、装修等]。
二、合同价格2.1 本项目的总价为：[填写总价，币种为人民币]。
2.2 双方确认，本项目总价包括：[填写包含内容，如工程款、材料费、人工费等]。
2.3 乙方完成施工后，甲方应按合同约定及时支付乙方工程款。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，确保工程质量符合：[填写标准，如国家标准、行业标准等]。
3.2 乙方应遵守国家法律法规，严格按合同约定进行施工，确保施工安全。
3.3 甲方应按合同约定支付乙方工程款，并协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
四、违约责任4.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
4.2 乙方未按约定时间完成施工的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[填写计算方式，如每天违约金为本合同总价款的千分之一]。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至：[填写有效期至日期]。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：____年__月__日乙方（盖章）：日期：____年__月__日[如有附件，请列明附件名称及内容]请注意，以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整。
铁路建设工程施工合同5篇
铁路建设工程施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本铁路建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体施工内容]4. 工程规模：[具体规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
实际施工期根据进度进行调整。
若因甲方或不可抗力因素影响工程进度的，则顺延工期。
三、合同价格及付款方式1. 合同总价：[大写小写金额皆写明确]（暂定价，具体根据实际完成工程量结算）。
2. 付款方式：甲方按照工程进度支付工程款。
基础完成后支付至合同总价的XX%，主体完成后支付至XX%，竣工验收合格后支付至XX%，剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经检查不得进行下一工序施工。
对于不合格的工程部分必须立即采取措施修复。
当工程质量发生争议时，可通过工程质量鉴定部门进行鉴定。
因乙方原因达不到质量要求的，由乙方承担返工费用及工期损失。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行铁路建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________铁路建设工程。
2. 工程地点：____________________。
铁路工程施工合同
铁路工程施工合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方需要进行铁路工程施工，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就铁路工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量标准：________________1.6 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程承包范围2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸及技术要求，承担以下工程内容的施工：2.1.1 路基工程2.1.2 桥梁工程2.1.3 隧道工程2.1.4 轨道工程2.1.5 电气化工程2.1.6 其他（根据实际情况列明）。
第三条合同价款及支付方式3.1 本工程合同总价为人民币（大写）：________________3.2 支付方式：3.2.1 预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
3.2.2 进度款：按照工程进度分阶段支付，具体支付时间和比例为：3.2.2.1 路基工程完成____%后，支付____%的合同价款；3.2.2.2 桥梁工程完成____%后，支付____%的合同价款；3.2.2.3 以此类推，直至工程全部完成。
3.2.3 最终结算：工程竣工验收合格后，双方进行最终结算，甲方在结算完成后____日内支付至结算总价的____%。
2024年建设工程施工合同范本6篇
2024年建设工程施工合同范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要建设工程项目，并同意由乙方承担该工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工事项达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程承包范围和内容：[详细工程内容描述]第二条合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体日期视实际情况而定）。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日（具体日期视实际情况而定）。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总造价：[总造价金额]。
支付方式和时间按国家有关规定和双方约定执行。
2. 支付方式：[支付方式描述]。
包括但不限于预付款、进度款和尾款等。
3. 工程价款结算方式：[结算方式描述]。
需提供合法发票及相关证明材料。
第四条工程质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照国家和地方相关规定执行。
验收程序应严格按照合同约定进行。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应及时采取补救措施并承担相应费用。
第五条安全施工与健康环保要求篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、安装等]4. 工程规模：[具体规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体开工时间以甲方书面开工令为准）。
2024年建设工程施工合同范本（五篇）
2024年建设工程施工合同范本发包人（全称）：承包人（全称）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件、相关文档７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2024年建设工程施工合同范本（二）____年建设工程施工合同甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方拟委托乙方承担【建设工程项目名称】的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守：第一条合同工程的基本情况1. 工程名称：【建设工程项目名称】。
2. 工程地点：【建设工程项目地址】。
3. 工程规模：【建设工程项目规模】。
4. 工程进度计划：【建设工程项目进度计划】。
5. 工程施工期限：自【合同生效日期】起，至【工程竣工日期】止。
第二条乙方的责任和义务1. 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定，保证工程质量符合规定标准。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇篇1铁路建设工程施工合同示例甲方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟委托乙方承揽铁路建设工程施工项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目内容甲方拟委托乙方承揽【项目名称】铁路建设工程施工项目，具体包括：工程定位、勘测设计、施工、设备购置、材料采购、人力配置和监理等。
第二条合同价款1. 乙方承揽本工程项目，总价款为【具体金额】，合计人民币【大写金额】。
甲方应按照约定的进度，分期支付合同价款。
2. 如本项目在施工过程中遇到变更或新增工程，变更价款另行商定。
第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期，按照进度计划进行施工工作，并保证按时完成工程项目。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，双方应友好协商解决。
第四条施工质量1. 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准，保证工程质量符合设计要求，达到相应的验收标准。
2. 如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任并进行整改。
第五条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保施工过程安全顺利进行。
2. 如在施工过程中发生事故，乙方应承担相应的责任。
3. 甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
第六条施工责任1. 乙方应按照施工进度计划，合理安排人员和设备，保证工程按时完工。
2. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任。
第七条违约责任1. 乙方若违反本合同的约定，导致工程无法按时完工或质量不合格，应承担违约责任。
2. 甲方若未按约定支付合同价款或提供必要的配合，导致工程延误，应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如需对本合同进行变更或调整，双方应经过书面协商并达成一致意见。
2. 双方签订的变更协议应作为合同的组成部分。
第九条争议解决1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成，应提交仲裁委员会进行仲裁。
铁路建设工程施工合同示例
铁路建设工程施工合同示例甲方：（甲方全称、地址、联系人）乙方：（乙方全称、住所、法定代表人）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利、公平合理的原则，达成如下合同：一、项目说明1. 项目名称：铁路建设工程施工2. 项目地点：（详细地址）3. 项目规模：（规模大小等）二、工程内容及要求1. 工程范围：（具体施工范围描述）2. 工程质量标准：（按照相关法律法规及行业标准执行）3. 工程进度计划：（详细说明工期要求，包括分期、节点等）4. 工程价格及结算方式：（标明合同总价及支付方式）三、乙方的责任和权益1. 乙方应按照工程合同约定的内容和要求，提供相应的施工人员、设备、材料等，按时、按质完成工程；2. 乙方应按合同规定的工程进度计划进行施工，并确保工期的合理安排和工程进展的顺利进行；3. 乙方应确保施工过程中的安全、环保等相关工作；4. 乙方有权依法索取工程款及索赔合理的施工变更或额外费用。
四、甲方的责任和权益1. 甲方应按合同的约定及时支付工程款，并在支付时提供相关的票据及证明文件；2. 甲方应提供工程施工所需的施工场地、用水、用电等必要的支持和配合；3. 甲方有权进行工程进度和质量的监理，并要求乙方提供必要的施工与质量记录；4. 甲方有权要求乙方在工程施工期间保持工地的整洁及材料设备的合理摆放等。
五、合同履行和解决争议1. 在工程施工过程中，如需要对合同进行变更或调整，甲乙双方应通过书面协商达成一致；2. 如因不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常施工、延迟工期或工程质量不能保证的，甲乙双方应协商解决，并及时通知对方；3. 如在工程履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、违约责任1. 如果甲方未按时支付工程款或其他约定的付款方式，乙方有权要求甲方支付相应的违约金；2. 如果乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金；3. 除非出现不可抗力等特殊情况，任何一方未履行合同或违反合同规定，应向对方支付相应的违约金。
铁路工程施工协议三篇
铁路工程施工协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行铁路工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________铁路工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程工期：自合同签订之日起至____________日止。
二、乙方的义务和责任2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工任务。
2.2 乙方应保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方应按照合同约定的价格支付工程款，如因市场行情变化导致工程款调整，双方应友好协商解决。
2.5 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故。
三、甲方的义务和责任3.1 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。
3.2 甲方应施工所需的相关手续、资料和场地，确保乙方顺利施工。
3.3 甲方应监督乙方施工过程，对乙方施工质量、进度和安全等方面进行考核。
3.4 甲方应协助乙方处理工程中的有关事宜，包括但不限于协调Z府部门、解决施工中的争议等。
四、合同价格4.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥____________元。
4.2 甲方按照合同约定的付款节点向乙方支付工程款。
五、付款方式及时间5.1 双方确认，工程款支付分为三次，具体支付节点和金额如下：（1）工程进度达到30%时，支付人民币____________元；（2）工程进度达到60%时，支付人民币____________元；（3）工程验收合格后，支付剩余的____________元。
5.2 甲方支付工程款时，乙方应相应的税务发票。
六、工程验收6.1 工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检和验收。
铁路施工合同5篇
铁路施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方铁路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________铁路施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于铁路线路建设、桥梁建设、隧道建设、轨道铺设等。
二、合同工期1. 工程开工日期：__________年____月____日。
2. 工程竣工日期：__________年____月____日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币__________元整（￥______）。
具体造价根据实际完成的工程量按照国家铁路建设工程定额和计价规定进行结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关铁路施工规范、标准进行设计、施工，确保工程质量。
2. 甲乙双方应共同制定工程验收标准，并按照验收标准进行验收。
验收合格后，甲方支付乙方相应的工程款。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此造成的损失。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产法律法规，制定安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按约定支付乙方工程款。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，提供必要的支持和服务。
3. 甲方有权对乙方的施工活动进行监督、检查，确保工程质量和安全。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按时按质完成工程施工任务。
篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方铁路施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：__________________铁路施工工程工程地点：__________________工程内容：包括轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖等（具体工程内容根据实际需求填写）二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天（含法定节假日）三、工程价款及支付方式工程总价款：人民币____元（大写：__________________元整）。
铁路建设工程施工合同及竣工验收报告模板
铁路建设工程施工合同及竣工验收报告模板一、合同范本1.合同基本条款1.1 甲方与乙方合同双方应用明确的文字表述乙方承建的对应铁路工程名称、施工地点等基本信息，确认合同解决的法律关系。
1.2 合同价款明确工程总造价、支付方式、变更价款、保证金数额及退还、违约金条款等合同价款事宜。
1.3 工期条款明确施工总工期、分批交工时间和竣工时间，并在合同中规定罚款或者奖励的措施，并写明罚款和奖励的数额或比例。
1.4 工程量和合同设计内容包括对工程标准和技术要求等的严格规定和可能的合法的变更情形。
重点要规定的条款包括合同价款与工程量的关系、合同设计内容等。
2.合同文本示例2.1 协议范本该文本用于明确双方意向、确定项目定位以及对项目可能产生的风险做出考虑，规定协同合作的组织方案并明确协同依据。
2.2 合同文件样板该文本用来确定乙方承揽甲方工程的行为，并明确工程项目的数量、范围、分期计划、总价款及计算方式、验收范围和验收标准等。
2.3 合同附录、合同履行担保文件相关的公告、通知或文件，以及如押金证明、建设银行担保文件、质量保证金等合同附录。
二、竣工验收报告模板1.报告目的从法律、技术、安全、质量、环保几个方面，对铁路建设工程的竣工验收情况作出集中总结，管理、操作和技术人员参照报告进行现场和成果检查。
2.报告形式整理出竣工验收报告的基本内容，包括工程设计文件资料、质量验收、安全验收、环保验收和设备清单。
3.报告内容需要明确的报告条款包括验收结果、开始时间和结束验收时间、验收人、相关资料和资质文件、验收合同和批准文件、验收情况评定和验收结论、急要问题、列举发现的不符合规定的项目和现场情况。
4.报告要求详细描述铁路建设施工过程、整修、验收和使用情况，说明存在的质量、安全和环保问题及原因，明确及时矫正、弥补措施，持续监督并追踪整改情况，并有追责制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
铁路建设工程施工合同范本铁路建设工程施工合同范本合同名称：_________合同编号：_________发包方(甲方)：_________资质等级及证书号：_________承包方(乙方)：_________资质等级及证书号：_________本工程由发包方经招标选定_________为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1建设项目和工程名称：_________;1.2工程地点：_________;1.3承包范围：_________;1.4工程内容：_________;1.5承包方式：_________。
第2条工期2.1开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工。
2.2竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。
第3条合同价款依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为_________元。
第4条工程质量4.1乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。
4.2乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到_________。
4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第5条设计文件5.1甲方须在开工前_________日，向乙方提供_________套设计文件和图纸。
5.2乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。
5.3乙方收到设计文件和图纸后，在_________日内组织现场核对。
5.4非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。
5.5变更设计文件按本合同第16条办理。
第6条双方驻工地机构及代表6.1甲方驻工地机构名称：_________，甲方代表姓名：_________。
6.2甲方委托的驻工地监理单位名称：_________，总监理工程师姓名：_________，岗位证书编号：_________。
6.3乙方驻工地机构名称：_________，乙方项目经理姓名：_________，项目经理资质证书编号：_________。
第7条甲方工作7.1负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。
7.2按国家或铁道部下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。
7.3派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
7.4在开工前一个月，到铁路工程质量监督站办理工程质量监督手续。
7.5招标选择或委托具备法定资格的工程监理单位履行工程建设监理工作，并签订监理合同，将合同副本抄送乙方。
7.6按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。
7.7组织设计单位向乙方进行施工图技术交底。
7.8编制项目指导性施工组织设计，审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案，并督促实施。
7.9申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。
7.10按本合同约定的分工范围和要求，供应设备和材料。
7.11按权限审批变更设计。
7.12按本合同约定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。
7.13按规定办理开工前审计、项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
7.14按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
第8条乙方工作8.1根据甲方委托，负责具体办理建设土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍物等工作。
8.2根据甲方委托，负责大型临时设施和过渡工程所需的租地及补偿工作。
8.3编制实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。
8.4按施工投标时的承诺，如期上足工程所需施工劳力和机具设备。
8.5按期向甲方报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。
于年末_________天、季末_________天、月末_________天内报送工程形象进度及其他有关情况。
8.6按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
8.7涉及既有线改(扩)建或过渡工程施工，必须严格执行铁道部关于既有线施工确保行车安全的有关规定。
8.8严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
8.9坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8.10按照规定提出竣工文件，参加竣工验收工作。
8.11及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
8.12对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
8.13对_________等规定保修期的项目，保修期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第9条进度计划9.1乙方在接到甲方下达的年度投资计划一个月内，向甲方以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。
9.2甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划_________天内，以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此施工。
9.3经甲方同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
9.4由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10条延期开工10.1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前10天，书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
10.2甲方应在接到乙方报告后7天内答复。
如甲方在7天内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
10.4由于甲方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前5天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，必要时顺延工期。
第11条暂停施工11.1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在7天内提出处理意见。
11.2乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
11.4停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，必要时顺延工期。
停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用。
第12条工期延误12.1工期延误原因及责任12.1.1不可抗力，非甲、乙方责任。
12.1.2施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。
12.1.3重大设计变更引起工程量变化，属甲方责任。
12.1.4发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。
12.1.5主要材料、设备推迟到货，属采购方责任。
12.1.6建设资金不到位，属甲方责任。
12.1.7年度计划调整，属甲方责任。
12.1.8其它原因，依其性质确定责任方。
12.2工期延误后果及处理12.2.1甲方原因造成工期延误，乙方在情况发生后5天内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。
12.2.2乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
12.2.3非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。
第13条提前竣工工期提前如提前工期，需经双方协商一致并签订提前竣工协议。
乙方按协议修改进度计划，报甲方批准。
甲方应在5天内给予批复，并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容：13.1提前的时间要求;13.2乙方采取的赶工措施;13.3甲方为赶工提供的条件;13.4甲方应承担赶工措施的经济支出。
第14条工程质量检查14.1乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。
14.2乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。
14.3甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。
第15条隐蔽工程检查和签证15.1在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。
15.2乙方自检合格后，按部规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，通知监理工程师(或甲方代表)到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。
检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师(或甲方代表)不予签证，待乙方改正后重新检查签证。
15.3如监理工程师(或甲方代表)接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，应委托乙方检查人员负责检查合格、签证并注明原因，即可继续施工。
监理工程师(或甲方代表)事后应补签检查证，如有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，可以提出重新检查，其检查返工费用由甲方负责。
监理工程师(或甲方代表)在接到隐蔽工程检查通知后，既不按时到现场，又未委托者，对危及安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由监理单位(或甲方)承担。
15.4乙方未按规定通知监理工程师(或甲方代表)到现场进行检查，需重做检查及返工的费用均由乙方负责。
15.5与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理工程师(或甲方代表)的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。
15.6乙方应接受监理工程师(或甲方代表)的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
第16条变更设计变更设计变更设计的分类、程序、分工及费用处理，按《铁路基本建设变更设计管理办法》(铁建〔xx〕125号)办理。
16.1Ⅰ类变更设计经原批准单位批准后，甲方应在5天内向乙方发出变更设计文件。
16.2Ⅱ类变更设计经甲方审定后，甲方应在3天内向乙方发出变更设计通知单。
16.3Ⅲ类变更设计经甲方审定后，甲方应即向乙方发出变更设计通知单。
16.4Ⅰ类变更设计经批准后，据以调整合同价款。
Ⅱ、Ⅲ类变更设计的合同价款调整，按合同约定办理。
第17条甲方供应的材料设备17.1甲方按照本合同附表2向乙方提供有关材料设备种类、规格数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单及其产品合格证明。
17.2甲方在材料设备到货__日前将到货通知送达乙方，乙方应派人与甲方一起验收，验收后交乙方。
甲方未按规定通知乙方验收，乙方不负保管责任，发生损坏丢失由甲方负责。
17.3甲方供应的材料设备与清单不符，按以下情况分别处理：17.3.1材料设备的发货票单价与清单不符，由甲方承担所有价差。
17.3.2材料设备的种类、规格、型号、质量等级与清单不符，经甲方委托，乙方可代为调剂串换，甲方承担相应经济支出。
串换不成，乙方可拒绝接收保管，由甲方负责运出施工现场并重新采购供应，重新采购的经济支出由甲方承担。