工程招投标与合同管理试题
招投标与合同管理试卷一及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A ）。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
1工程招投标及合同管理试题
工程招投标及合同管理试题单位：______________________________ 姓名：___________________一、单选（每题1.5分）（共30分）下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内。
1、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、72、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A、报价B 、能力C 、监理人员数量D、设备3、中标的承包商将由（B）决定。
A评标委员会 B 业主C 上级行政主管部门D监理工程师4、业主在（B ）合同中承担的风险最小。
A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金5、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（C ）。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项 D 、明显不符合技术规格要求6与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D ）。
A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈7、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C中标通知书、投标书、协议书、图纸D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸8、在工程施工中由于（B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化9、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位10、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）oA、固定价格合同 B 、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同 D 、成本加酬金合同11、自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15 天B 、21 天C 、30 天D 、35 天12、确定中标人后（A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
工程招投标和合同管理试卷
工程招投标和合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标过程中的必要步骤？A. 编制招标文件. 发布招标公告C. 确定中标候选人D. 签订施工合同2. 在评标过程中，以下哪个标准通常不被用作评标依据？A. 报价合理性. 工期安排C. 投标企业规模D. 技术方案3. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 承包商. 监理工程师C. 业主代表D. 设计单位4. 在工程施工合同中，索赔通常不包括以下哪项内容？A. 额外工程费用. 延期交工的损失C. 因设计变更导致的成本增加D. 日常管理费用二、判断题（每题2分，共20分）1. 公开招标是指对所有潜在投标人开放的招标方式。
（）2. 邀请招标只能向特定的几个潜在投标人发出投标邀请。
（）3. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（）4. 索赔必须基于合同约定或法律法规的规定。
（）5. 违约责任的承担应当与实际造成的损失相符。
（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程招投标的基本流程。
2. 描述合同管理中变更控制的重要性及其基本程序。
3. 解释什么是工程索赔，并说明其对项目管理的影响。
4. 讨论在合同履行过程中，如何处理违约情况。
四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目在招标过程中，由于投标文件的技术要求描述不清晰，导致多家投标单位提出了不同的解读。
作为评标委员会的一员，你将如何处理这种情况？2. 假设你是项目的合同管理工程师，项目执行期间出现了设计变更，这导致了工期延长和成本增加。
请分析你应采取哪些措施来处理这一变更请求。
3. 在一个大型基础设施项目中，由于原材料价格上涨，承包商提出了额外的费用索赔。
作为业主方的代表，你如何评估和处理这一索赔请求？。
招投标与合同管理练习题.
1、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A、乙项目经理；B、甲施工企业；C、建设单位；D、具体施工人员；2、可撤销的建设工程施工合同，当事人应请求( )撤销。
A、建设行政主管部门； B 、监理单位；C、仲裁机构；D、人民法院；3 、一个买卖合同执行政府定价，2000 年2 月1 日订立合同时价格为每千克100 元，合同规定2000 年4 月1 日交货，违约金为每千克10 元，交货后10 日内付款。
卖方按时交货，政府于2000 年5 月1 日调整价格为每千克120 元，买方直到2000 年6 月1 日才付款，则买方应当按照每千克( )元向卖方付款。
A 、100；B 、110；C 、120；D 、130；4、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节约招标费用； B 、招标时间短；C、竞争激烈；D、减少风险；5、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。
A、招标人；B 、评标委员会；C、建设行政主管部门；D、招标代理机构；6、施工招标文件的内容不包括( )。
A、工程量清单；B 、合同条件；C、资格预审条件；D、投标须知；7、工程标底是工程项目的( )价格。
A、中标合同；B、招标预期；C、投标预期；D、工程概算；8、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A、不符合技术规格；B、投标保证金有差异；C、货物包装不符合；D、个别地方存在漏项；9、邀请招标，参加投标的单位不得少于( )。
A 、2 家；B、3 家；C 、5 家；D、无限制；10、建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。
A、单价；B、总价可调；C、总价不可调；D、成本加酬金；11、组成合同文件的各部份浮现相互矛盾，以下具有优先解释顺序的文件是( )。
A、协议书；B 、专有条款；C、通用条款；D、投标书；12、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由( )承担。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失C．承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人的主要工作（）。
A．保证施工噪声符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
（某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格，……框架柱强度不够……）A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，重新检验时，无论工程师是否参加检验，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或者开孔，并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内，向工程师递交索赔意向通知，该一定期限为（）。
工程项目招投标与合同管理考试试题
工程项目招投标与合同管理考试试题单选1.监理合同即（B ）签订的合同。
A.施工单位B.监理单位C.设计单位2.影响工程合同策划工作的三个最要紧方面不包含（B）A 业主的资金能力B 承包范围的协调C 风险如何分担3.监理合同是哪两方签订的（B）A.甲方与监理单位B.业主与监理单位C.乙方与监理单位D.甲乙双方与监理单位4.在进行工程合同策划时，务必考虑、认真分析影响工程合同策划工程合同策划工作的三个最要紧方面，不包含（C）A.业主的资金能力B.工程的发承包方式C.工人的资金问题D.风险如何分担5.下列哪个单位与业主之间不是合同关系( C )A.安装承包商B.监理单位C.机械租赁单位6.根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，有（D）负责。
A.运输部门B.采购方C.供货方D.合同约定的责任方7.关于索赔的说法正确的是（C）A、工程施工过程中，承包人向发包人提出的索赔称之反索赔。
B、工程施工过程中，发包人向承包人提出的索赔称之索赔。
C、索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与我们通常所说的工程签证不一致。
8. 关于游泳池，消防水池等蓄水工程，屋面工程与防水要求的地面，应进行（B ）A 防水试验B 淋蓄水试验C 质量检测D 浇水试验9. 防水材料进场，除金属板材，平瓦外，均应（C）A 有出厂质量合格证B 有检测报告C 进行现场抽样复验D 有产品性能说明书D、同一验收批砂浆试块抗压轻度平均值务必______设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
A.大于B.等于C.小于D.大于或者等于（答案：D）10.因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成工程损坏，使发包人的费用增加货工期延误。
由______承担责任。
A.监理人B.承包人C.甲方D.发包人（答案：B）11.可撤销的建设工程施工合同，当事人应该请求（ B ）撤销。
A.建设行政主管部门B.人民法院C.监理单位D.设计单位12.假如招标人改变招标范围应在投标截止日前至少（ B ）前以书面形式通知所有招标文件的收受人。
工程招投标及合同管理试题库
| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。
A施工单项合同估算价在100 ( 200)万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 ( 100)万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2：强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3：下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
( B )B.招标文件D.勘察设计资料请 ____ 的法人或者其他组织投标。
( )B.投标邀请书特定B 进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
( 连带责任 )4 下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是( )A 工程量和工作范围比较明确B 工期短(一般不超过 1 年)C 变更较少的工程D 工程结构复杂的工程。
5 . 编制投标文件的基本依据，就是 A. 招标说明书 C.施工合同 6. 公开招标是指招标人以 ___的方 A. 投标邀请书 不特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定7. 合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )C. 投标保证金D. 支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本 B .标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报 ____________ 些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________ 些。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
工程招标合同管理试题
工程招标合同管理试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目招标的基本程序包括以下哪些步骤？A. 招标公告发布. 投标报名C. 资格预审D. 招标文件的获取2. 下列哪项不是编制招标文件时必须包含的内容？A. 工程量清单. 投标人资质要求C. 投标保证金数额D. 项目投资估算3. 合同管理中，变更命令通常由谁发出？A. 设计单位. 监理单位C. 施工单位D. 业主方二、判断题（每题1分，共10分）1. 所有工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
（错）2. 合同价款一经确定，任何情况下都不得调整。
（错）3. 在施工过程中，若发现设计图纸与实际情况不符，可申请变更。
（对）三、简答题（每题10分，共50分）1. 请简述工程招标的基本流程及其重要性。
2. 描述合同管理中的风险控制措施有哪些。
3. 解释什么是工程变更，以及如何处理工程变更请求。
4. 阐述在合同履行过程中，如何进行有效的成本控制。
5. 分析索赔管理在工程合同管理中的作用及其处理流程。
以上试题覆盖了工程招标及合同管理的核心知识点，从基本流程到风险管理，再到成本控制和索赔处理，全面考察了应试者的综合能力。
通过这些题目，可以帮助从业者查漏补缺，提升自身的专业素养，进而推动整个行业的健康发展。
在实际工作中，招标与合同管理是相互交织的两个环节。
招标过程需要严格遵守相关法律法规，保证公平、公正、透明的原则；而合同管理则要注重风险的控制和成本的优化，确保项目的顺利实施。
因此，掌握这些知识点对于从事相关工作的人员来说至关重要。
06289工程招投标与合同管理(有答案)
工程招投标与合同管理一、单项选择题 1.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和 D 组成。
A.现场管理费 B.工程建设费C.风险金D.税金2.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以 D 为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位 B．分公司C．建设单位D．施工企业3.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为C A.决标B.评标C.授标D.议标 4.法人成立进行注册登记时，应当以 A 为住所。
A.主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地 C．主要合同履行地 D．董事长的户口所在地 5.属于来自业主的风险是A A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动 6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 B A．不成立B．成立C．无效D．可撤销7.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是(D ) A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标确定承包商 C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商8.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在 C 退还。
A．发出中标通知书后B．完成评标后C．提交履约担保后D．合同履行完毕后9.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第 D 天作为合同基准日 A.7 B.14 C.21 D.28 10.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时 D A.中标人不承担合同责任B．招标人应退还其投标保证金C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额 11.监理招标的宗旨是对监理单位 D 的选择。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
（一）单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。
A．设一个等级 B．设一至二个等级C．设一至三个等级 D．不设等级2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D )A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A ）服务。
A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。
A．他肯定会成为项目经理了B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构C．具备监督管理职能D．是服务性机构7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B ）。
A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。
A．按工程建设程序分类B．按行业分类C．按建设项目组成分类D．按工程发包范围分类9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B ）A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼（二）多选题1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标与合同管理复习题
一、单项选择题1、招标文件发售的时间不得少于( C )。
A、5日B、3日C、5个工作日D、3个工作日2、《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A ）。
A、20天B、30天C、10天D、15天3、公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（C ）。
A、是否解答投标单位的答疑B、是否公开开标C、是否进行资格预审D、是否组织现场考察4、工程建设项目招标代理机构资质等级分甲级、乙级、暂定级；其中乙级资质只能承担工程总投资额（ A ）以下项目的招标代理业务。
A、1亿B、6000万C、8000万D、5000万5、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币.则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
该承包商投标时报价不得低于（ D ）。
A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元6、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以（ A ）为依据。
A、实际工程量B、工程量清单C、承包方报送的工程量D、合同中的工程量7、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理。
A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延8、依法必須进行招标的項目，提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于( B )日。
A、3B、5C、15D、209、资格预审的主要方法有合格制和( A )。
工程招投标与合同管理习题及答案
工程招投标与合同管理习题及答案一、单选题。
下列各题中,只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的( C ）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求( A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B )家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为( A )A、和解—调解-仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解-诉讼-仲裁D、调解-和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择.A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于( B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C )。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( D )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准.订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算.A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
工程招投标与合同管理复习题（课程代码252327）一、单选题1．乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。
A．2000 B．3000C．4000 D．50002．建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。
A．业主 B．监理公司C．承包商 D．造价咨询公司3．经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）A．主要使用农民工修建的乡村道路工程B．施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C．为紧急安置灾民而修建的活动板房D．利用扶贫资金修建的农田水利工程4．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在（）万元人民币以上。
A．50 B．100 C．150 D．2005．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为4500万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。
A．45 B．80 C．90 D．135（注：新的投标保证金要求，没有提最高限额不超过80万元）6．关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A．招标是要约 B．投标是承诺C．招标公告是要约 D．中标通知书是承诺7．建设工程发承包的主要方式是（）。
A．直接发包 B．招标发包C．邀请招标发包 D．公开招标发包8．一般项目的投标有效期规定为（）A．20-40 B．40-60 C．60-90 D．90-1209．邀请招标的投标单位一般不少于（）家A．2 B．3 C．4 D．510．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A．发布资格预审公告 B．发布资格预审文件C．资格审查 D．发资审合格通知书11．在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（）A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招文件之日12．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题
课程代码：03941
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( )
A.联合承包
B.指定承包
C.协议承包
D.招标承包
2.施工总承包企业资质分为_____个等级。
( )
A.1
B.2
C.3
D.4
3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( )
A.要约邀请
B.要约引诱
C.要约
D.承诺
4.属于建设工程投标人的权利是( )
A.确定自己的投标报价
B.接受招标投标管理机构监督
C.保证投标文件的真实性
D.对投标文件中的有关问题进行答疑
5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。
( )
A.现场管理费
B.工程建设费
C.风险金
D.税金
6.下列哪种情况应作废标处理?( )
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致
B.总价金额与单价金额不一致(单价金额小数点无明显错误)
C.投标书未密封
D.投标报价与标底不一致
7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。
( )
A.15日
B.20日
C.25日
D.30日
8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为( )
A.决标
B.评标
C.授标
D.议标
9.属于监理单位的权利有( )
A.选定工程总承包人
B.对工程变更设计的审批权
C.对工程规模的认定权
D.选择工程分包人的认可权
10.属于合同管理的组织的主要内容有( )
A.合同的分析
B.对招标文件进行评审
C.对工程合同进行总体策划
D.向工程项目派遣合同管理人员
11.属于来自业主的风险是( )
A.业主信誉差
B.社会动乱
C.台风
D.国家调整税率
12.为了确保合同的实施，合同管理人员可以通过激励机制来保证合同责任的完成，对承包商的工程队可通过_____来保证其能及时地按质按量完成合同责任。
( )
A.分包合同
B.材料供应合同
C.设备租赁合同
D.内部的经济责任制
13.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是( )
A.通过谈判招标确定承包商
B.通过邀请招标确定承包商
C.通过指定招标确定承包商
D.通过竞争性招标确定承包商
14.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的_____以内向工程师正式提出索赔意向通知。
( )
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
15.某工程由于基础施工出现施工设计没考虑到的地质情况造成施工成本增加，发包人以合同没约定为名拒绝调整合同价格，承包人以此理由提出的索赔是( )
A.工期索赔
B.费用索赔
C.合同外索赔
D.合同内索赔
二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共18分)
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分。
1.建设工程招标代理机构是指依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务，实行
___________、自负盈亏，具有___________资格的社会团体。
2.投标担保有投标___________和投标___________两种形式。
3.在建设工程投标过程中，常见的投标技巧有：扩大标价法、___________法、多方案报价法、___________法、先亏后盈法。
4.国际工程招标的方式，通常有国际竞争性招标、国际___________招标、___________招标和议标。
5.发包人收到竣工验收报告后___________天内组织有关单位验收，并在验收后
___________内给予认可或提出修改意见。
6.按干扰事件的性质分，由于业主或工程师指令修改设计、增加或减少工程量，造成了工期的延期和费用的增加而产生的是___________索赔;因货币贬值、物价上涨、政策法令变化而产生的是___________索赔。
7.按索赔的要求分，索赔可以分为___________和___________。
8.在工程承发包的业务关系中，分承包人对___________人负责;直接承包人对
___________人负责。
9.国际招标过程中，正式评标一般包含技术评审、___________、___________三方面的内容。
三、名词解释(本大题共4小题，每小题4分，共16分)
1.合同变更
2.建设工程招标代理
3.施工合同价款
4.索赔
四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)
1.简述工程总承包招标投标的特点。
2.简述建设工程招标文件的组成内容。
3.简述合同变更产生的原因。
4.简述我国《建设工程施工合同文本》的组成。
5.简述常用的投标技巧。
6.简述投标人应具备的基本条件。