深圳建设工程勘察合同(示范文本)(SFM-2017-01)
深圳市建设工程勘察合同书
深圳市建设工程勘察合同书一、合同的目的和背景深圳市作为中国改革开放的先行者和经济发展的引领者，近年来城市建设进展迅猛。
为了确保建设工程的质量和安全，勘察工作成为不可或缺的环节。
本合同旨在明确深圳市建设工程勘察的责任、义务和权益，确保勘察工作能够按照规范和标准进行。
二、合同的主要内容1. 合同的双方本合同由深圳市建设工程勘察单位（以下简称“勘察单位”）和建设工程的发包方（以下简称“发包方”）签订。
2. 勘察工作的内容勘察单位将根据发包方的要求和工程的性质进行勘察工作。
勘察工作包括但不限于：地质勘察、地形测量、水文勘察、环境影响评价等。
勘察单位应按照国家和行业的相关规范和标准进行勘察工作，并提交相应的勘察报告。
3. 合同的履行期限本合同的履行期限为自合同签订之日起至勘察工作完成并提交勘察报告之日止。
双方可协商延长履行期限，但延长期限不得超过原定期限的50%。
4. 合同的费用和支付方式勘察工作的费用由发包方支付。
费用包括勘察单位的人工费、设备费、材料费等。
双方应在合同签订后的10个工作日内签订费用支付协议，并按照协议的约定进行支付。
5. 合同的违约责任如果勘察单位未按照合同约定履行勘察工作，发包方有权要求勘察单位补救，并可以按照合同约定的违约责任要求赔偿。
如果发包方未按照合同约定支付费用，勘察单位有权要求发包方支付滞纳金，并可以解除合同。
6. 合同的争议解决方式双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可提交深圳市建设工程勘察行业协会进行调解。
如果调解不成，双方可向深圳市人民法院提起诉讼。
三、合同的附则1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的附件包括勘察工作的详细任务书、勘察报告的编制要求等。
3. 本合同的修改、补充或解除应由双方书面协议，并经双方授权代表签字盖章方可生效。
四、合同的签署本合同于____年____月____日在深圳市签署。
勘察单位：（盖章）法定代表人（签字）：发包方：（盖章）法定代表人（签字）：总结：深圳市建设工程勘察合同书是保障建设工程质量和安全的重要文件。
深圳市建设工程勘察合同(示范合同)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改深圳市建设工程勘察合同(示范合同)The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.深圳市建设工程勘察合同(示范合同)工程名称：____________工程地点：____________合同编号：____________勘察证书等级：__________发包人：_____________勘察人：_____________签订日期：____________深圳市规划与国土资源局监制发包人：___________________________勘察人：___________________________发包人委托勘察人承担__________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1 工程名称：____________1．2 工程建设地点：____________1．3 工程规模、特征：____________1．4 工程勘察任务委托文号、日期：____________1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________1．6 承接方式：____________1．7 预计勘察工作量：______第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
深圳市建设工程勘察合同样书
深圳市建设工程勘察合同样书合同编号：XXXXX甲方：（发包人名称）地址：（发包人地址）联系电话：（发包人联系电话）乙方：（承包人名称）地址：（承包人地址）联系电话：（承包人联系电话）鉴于甲、乙双方就深圳市某建设工程的勘察工作达成协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条合同目的及范围1.1 甲方委托乙方负责对深圳市某建设工程进行勘察工作，具体包括但不限于工程场地测量、地质勘探、研究分析等。
1.2 勘察工作的具体内容、工程范围、要求和期限等详见附件《工程勘察任务书》。
第二条勘察报告与成果交付2.1 乙方完成勘察工作后，应及时向甲方提交勘察报告，报告应真实、准确地反映工程勘察结果，并符合国家有关法律法规和技术标准的要求。
2.2 乙方应将所有勘察资料、成果以及相关材料如探矿证明等交付给甲方，交付材料应清晰、完整、无误，符合相关要求。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为人民币XXX元（大写：XXX元整），具体费用构成详见附件《工程勘察费用清单》。
3.2 甲方应在本合同签订后的X天内支付合同价款的X%作为预付款，剩余款项在勘察工作完成后的X天内一次性支付。
3.3 增加或减少工程范围，需要变更合同价款的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更合同。
第四条违约责任4.1 甲方未按照约定及时支付预付款或尾款的，应按照合同价款的X%/日向乙方支付滞纳金。
乙方承担逾期交付工程勘察报告的责任，给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。
4.2 乙方未按照合同约定完成工程勘察工作或工程勘察报告中存在虚假信息的，应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。
同时，若因乙方的违约行为给甲方造成经济损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方保证在合同履行过程中，不泄露对方的商业秘密和技术资料。
5.2 勘察报告及相关文件的知识产权归属于乙方，甲方不得将其用于商业用途。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版1. 引言本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“勘察单位”）共同订立，为深圳市建设工程勘察合同书通用版。
业主与勘察单位双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平的原则，达成以下合同：2. 被勘察工程的基本情况2.1 项目名称被勘察工程的准确名称为：2.2 项目位置被勘察工程位于深圳市的具体位置：2.3 勘察内容和范围根据业主的要求，勘察单位需完成以下勘察内容和范围：2.4 勘察工作期限勘察工作开始日期为______________，结束日期为______________。
3. 勘察单位的权利和义务3.1 勘察单位的权利•勘察单位有权根据合同约定的范围和内容执行勘察工作；•勘察单位有权获取必要的资料和信息；•勘察单位有权提出勘察方法和方案；•勘察单位有权要求业主提供必要的帮助和协助。
3.2 勘察单位的义务•勘察单位应按照业主的要求完成勘察工作；•勘察单位应提供准确、真实、完整的勘察成果；•勘察单位应保证勘察工作的质量；•勘察单位应保护业主的商业秘密和其他相关信息的机密性；•勘察单位应按合同约定的时间完成勘察工作。
4. 业主的权利和义务4.1 业主的权利•业主有权要求勘察单位按照合同约定的范围和内容执行勘察工作；•业主有权根据勘察单位提供的勘察方案进行审查和批准；•业主有权索取并对勘察成果进行审核。
4.2 业主的义务•业主应提供勘察单位所需的必要资料和信息；•业主应按时支付勘察费用；•业主应保证勘察工作的顺利进行；•业主应根据勘察单位的要求提供必要的帮助和协助。
5. 费用支付方式及标准5.1 勘察费用本合同约定的勘察费用为___________元。
5.2 费用支付方式•乙方可选择一次性支付或分期支付方式；•如选择分期支付方式，具体支付比例和时间按照双方另行签订的《勘察费支付计划书》执行。
6. 保证金及返还条件6.1 保证金金额本合同约定的保证金金额为___________元。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版一、合同的缔结深圳市建设工程勘察合同书（下称“本合同”）由甲方（委托人）和乙方（勘察单位）共同缔结，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经友好协商，达成如下协议：二、合同的目的和范围1. 目的：本合同的目的是为了明确双方的权利和义务，规范双方在建设工程勘察过程中的行为，确保工程勘察的顺利进行。
2. 范围：本合同适用于深圳市范围内的各类建设工程勘察项目，包括但不限于土地勘察、地质勘察、水文勘察、工程测量等。
三、合同的内容1. 项目概况：甲方应向乙方提供准确、完整的项目概况，包括工程名称、地点、规模、用途、要求等。
乙方据此编制勘察方案，并经甲方审核确认。
2. 勘察范围：乙方应按照双方确认的勘察方案进行勘察工作，包括必要的勘察设计、实地勘察、资料收集、实验室分析等。
3. 勘察报告：乙方应按照双方约定的时间节点提交勘察报告，报告内容应真实、准确、完整，包括但不限于勘察成果、勘察数据、分析结果、意见建议等。
4. 合同价款：甲方应按照双方约定的支付方式和时间节点，按时支付合同价款。
乙方应按照双方约定的价款标准和支付方式，按时收取合同价款。
5. 合同变更：如有需要变更本合同的内容，应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。
变更后的协议具有与本合同同等的法律效力。
6. 合同解除：如因不可抗力或其他不可归责于一方的原因，导致无法履行本合同的，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
如无法解决，可依法解除本合同。
四、合同的履行1. 甲方的义务：（1）提供准确、完整的项目概况；（2）按时支付合同价款；（3）提供必要的配合和支持。
2. 乙方的义务：（1）按照双方确认的勘察方案进行勘察工作；（2）按时提交勘察报告；（3）保证勘察工作的质量和进度。
五、合同的违约和争议解决1. 违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】电话：【填写甲方电话】传真：【填写甲方传真】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】电话：【填写乙方电话】传真：【填写乙方传真】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察项目，并根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商一致，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了规范甲乙双方在建设工程勘察方面的权利与义务，明确勘察项目的内容、要求和支付标准，确保工程勘察的顺利进行。
第二条勘察内容1. 甲方委托乙方进行以下勘察项目：【填写具体勘察项目名称】，包括但不限于调查报告、施工图设计、勘察设计等工作。
2. 勘察项目完成后，乙方应向甲方提供完整的勘察报告，报告内容应真实、可行并符合相关法律法规要求。
第三条合同价款1. 乙方完成勘察项目后，甲方应按照以下支付标准向乙方支付相应的勘察费用：（1）总勘察费用为人民币【填写总勘察费用】元；（2）支付方式：【填写支付方式】；（3）支付时间：【填写支付时间】。
2. 如甲方未按时支付勘察费用，乙方有权收取逾期付款的利息，按照中国人民银行同期同类型贷款利率的【填写逾期利率】倍计算。
第四条质量保证乙方应保证所提供的勘察报告真实、可行，并且符合国家建设工程勘察质量标准。
如发现勘察报告存在问题或不符合要求，乙方应承担相应的责任并及时进行修正。
第五条违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付勘察费用或逾期付款，甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的【填写违约金比例】倍。
2. 如乙方未按照合同约定完成勘察项目或勘察报告质量存在问题，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总勘察费用的【填写违约金比例】倍。
第六条保密条款1. 双方应对涉及本合同内容的商业秘密和技术机密保密，不得向第三方泄露或披露。
未经一方同意，对方不得将其作为参考或依据进行其他工程的勘察活动。
2. 乙方应对甲方的业务和技术秘密予以保密，不得泄露给与合同无关的人员或机构。
深圳市建设工程勘察合同
合同编号：【填写】甲方（委托方）：【填写】乙方（承包方）：【填写】签订日期：【填写】签订地点：【填写】鉴于甲方拟在【填写工程地点】进行【填写工程名称】的建设工作，需对相关地质环境进行专业勘察，现甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，就本次建设工程勘察服务事宜达成如下协议：一、合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保建设工程勘察工作的顺利进行。
合同依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规制定。
二、工程概况1. 工程名称：【详细描述】2. 工程地点：【详细描述】3. 工程规模：【详细描述】4. 勘察内容：包括但不限于地形测量、地质勘探、土壤分析等。
5. 勘察周期：自【起始日期】至【结束日期】。
三、甲方责任1. 提供必要的工程资料和现场条件，确保乙方顺利进行勘察工作。
2. 按合同约定支付勘察费用。
3. 及时审核乙方提交的勘察报告并提供反馈。
四、乙方责任1. 遵守国家有关法律法规和技术标准，保证勘察结果的真实性和准确性。
2. 按照约定时间完成勘察工作，并提交相应的勘察报告。
3. 对勘察工作中获知的甲方商业秘密予以保密。
1. 合同总价为人民币【大写金额】元整（￥【数字金额】）。
2. 支付方式：【详细说明预付款、进度款、尾款的支付时间和比例】。
六、违约责任若一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应协商解决；协商不成时，可向深圳市仲裁委员会申请仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他约定【根据实际情况添加其他需要约定的内容】。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程勘察工作全部完成且结清所有款项后终止。
十、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
附件包括：1. 工程勘察任务书2. 工程勘察收费标准3. 相关法律法规和技术标准4. 其他补充协议（如有）以上便是一个深圳市建设工程勘察合同的基本范本。
深圳市建设工程勘察合同_合同范本
深圳市建设工程勘察合同_合同范本深圳市建设工程勘察合同工程名称：_______________________________工程地点：_______________________________合同编号：_______________________________勘察证书等级：___________________________发包人：_________________________________勘察人：_________________________________签订日期：_______________________________深圳市规划与国土资源局监制发包人：__________________________________勘察人：__________________________________发包人委托勘察人承担___________________任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1工程名称：____________________________________1．2工程建设地点：____________________________________1．3工程规模、特征：____________________________________1．4工程勘察任务委托文号、日期：________________________1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________1．6承接方式：____________________________________ 1．7预计勘察工作量：__________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
深圳市建设工程勘察合同
深圳市建设工程勘察合同（深圳市2017版）政府示范文本SFM-2017-01工程编号：合同编号：深圳市建设工程勘察合同工程名称：工程地点：发包人：勘察人：2017年版说明为了指导深圳市建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，制定《深圳市建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
《示范文本》为推荐性使用文本。
合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定，履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程物探/测试/检测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动。
《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。
任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。
本次印发版次为SFM-2017-01，即2017年第一版。
S-深圳F-范本M-勘察合同通用版 2017-2017版01-首次编制深圳市建设工程勘察合同发包人（甲方）：勘察人（乙方）：甲方委托乙方承担勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保实现工程勘察任务目标，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程规模、特征：2 勘察任务、技术要求和工作量2.1 勘察任务2.1.1 [ ]岩土工程勘察（根据合同约定内容，在下表空白处打√）勘察内容勘察阶段可研勘察初步勘察详细勘察施工勘察工程勘察常规勘察专项勘察工程物探查明地下管线和设施等埋藏物其他物探工程测试检测试验岩石试验土工试验水质分析原位测试其他测试检测试验注：1.常规勘察系指反映场地和地基工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，为工程设计和施工提供依据；2.其他物探系指；3.其他测试检测试验系指。
深圳市建设工程勘察合同范本
深圳市建设工程勘察合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人（委托人）：[甲方法定代表人（委托人）]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人（委托人）：[乙方法定代表人（委托人）]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲方与乙方在平等、自愿的基础上，就深圳市建设工程勘察事项达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方接受甲方的委托，按照本合同约定的工程范围和工作任务，在规定的时间内完成深圳市建设工程的勘察工作。
1.2 甲方委托乙方完成的勘察工作内容包括但不限于：调查、勘测、设计、验收等。
第二条工程范围与工作任务2.1 本合同约定的工程范围为：[详细描述工程范围，包括勘察地点、面积、用途等]。
2.2 乙方在勘察工作中需要执行的具体任务包括：[详细描述具体任务，如地质勘察、土地利用状况调查、环境影响评价等]。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总金额为：[合同总金额数字]人民币。
3.2 合同价款支付方式约定如下：（1）在签订本合同后，甲方按照合同总金额的30%支付合同预付款，即：[预付款金额数字]人民币，作为乙方开展勘察工作的启动款；（2）在乙方完成约定的工作任务后，甲方按照已完成工作量的实际百分比支付合同工程进度款；（3）乙方完成全部工作任务并经甲方验收合格后，甲方支付合同尾款，即：[尾款金额数字]人民币。
3.3 甲方支付合同价款的方式为：[具体支付方式，如银行转账等]。
第四条工期与工作进度4.1 本合同约定的工期为：[工期数字]个工作日。
4.2 甲乙双方应按照本合同约定的工作任务和工期进行工作，确保合同的顺利执行。
4.3 如因不可抗力或其他合同外的原因导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并及时向对方书面通知延误情况，并努力采取措施加快工作进度。
第五条技术保证与质量要求5.1 乙方应具备相关的资质和技术实力，保证本合同约定的工作任务按时高质量完成。
深圳市建设工程勘察合同
深圳市建设工程勘察合同合同编号：_____________甲方（建设单位）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________乙方（勘察单位）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________资质等级：_____________________证书编号：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方拟在________________（地点）进行________________（工程名称）的建设，需对该工程进行地质勘察工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 勘察范围及内容：（详细列出所需进行的勘察工作内容及范围）二、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、甲方的权利与义务1. 向乙方提供必要的工程资料和现场条件。
2. 按合同约定支付勘察费用。
3. 如对乙方提交的勘察成果有异议，应及时提出。
四、乙方的权利与义务1. 负责组织专业技术人员进行勘察工作。
2. 按约定时间和质量要求完成勘察工作，并提供相应的报告。
3. 对所提供的勘察成果负责，并对其准确性、完整性承担责任。
五、费用支付1. 勘察费用总额为人民币______元。
2. 支付方式：（具体说明预付款、进度款、尾款等支付方式及时限）六、违约责任1. 如甲方未按约定支付费用，应承担迟延支付的责任。
建设工程勘察合同(深圳市)
建设工程勘察合同(深圳市)1. 合同概述本合同由甲方与乙方签订，旨在规范乙方为甲方提供建设工程勘察服务的相关事宜。
本合同适用于在深圳市进行的建设工程勘察项目。
2. 合同主体2.1 甲方信息•姓名/公司名称：•地址：•联系方式：2.2 乙方信息•姓名/公司名称：•地址：•联系方式：3. 服务内容3.1 勘察范围乙方将根据甲方的要求，对建设工程进行综合勘察，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地形勘察、水文勘察等。
3.2 勘察方法乙方将采用适当的勘察方法和技术设备，保证勘察过程的准确性和可靠性。
3.3 勘察报告乙方将根据勘察结果编制勘察报告，内容包括勘察目的、勘察方法、勘察结果、评价意见等，并按照约定的时间提交给甲方。
4. 服务费用和支付方式4.1 服务费用甲方将根据乙方所提供的勘察服务，支付相应的服务费用。
具体费用根据双方协商达成一致，并以合同附件形式明确记录。
4.2 支付方式甲方将按合同约定的支付方式和时间，支付相应的服务费用。
付款方式可以选择一次性支付或分期支付，支付方式可以选择现金、银行转账等方式。
5. 合同履行和违约责任5.1 合同履行双方应按照合同约定全面、及时、有效地履行各自的义务。
5.2 违约责任对于违约方，根据违约的性质和严重程度，另一方有权采取相应的法律措施并要求违约方承担相应的违约责任。
6. 保密条款在履行本合同过程中，任何一方获得的与履行合同有关的商业秘密、技术资料等，都应保守秘密，不得向第三方披露或用于其他任何目的。
7. 争议解决本合同的解释和执行适用于深圳市法律。
对于本合同的解释或履行所发生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方可向深圳市人民法院提起诉讼。
8. 其他事项本合同项下未尽事宜，可由双方另行协商确定并作为合同附件。
9. 合同变更和解除9.1 合同变更对于本合同的任何变更和修订，双方应书面协商一致，并在合同附件中记录明确。
9.2 合同解除双方协商一致可以解除本合同，也可根据合同约定的解除条件和程序解除合同。
3.深圳市工程监测合同(示范文本)(SFO-2017-01)
SFO-2017-01工程编号：__________________合同编号：深圳市工程监测合同工程名称：______________________________工程地点:_______________________________发包人：______________________________勘察人：______________________________2017年版说明为了指导深圳市建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，制定《深圳市工程监测合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
《示范文本》为推荐性使用文本。
合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定，履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
《示范文本》适用于各类工程监测活动。
《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。
任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。
本次印发版次为SFO-2017-01，即2017年第一版。
深圳市工程监测合同发包人（甲方）：勘察人（乙方）：甲方委托乙方承担监测任务。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保实现工程监测任务目标，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1 工程概况1.1工程名称：___________________________________________________1.2工程地点：___________________________________________________1.3项目概况：___________________________________________________2 监测任务和技术要求、工作量2.1监测范围：2.3 技术要求：详见[ ]甲方或设计单位提供的相关技术要求/监测任务书 [ ]其他2.4监测工作量2.4.1 监测周期：[ ]监测周期以工程实际需要为准 [ ]固定周期2.4.2 监测频率:根据设计单位和甲方要求进行；可根据变形速率调整监测间隔时间，当出现险情时应加强监测；若出现异常情况，应适当加大监测频率。
深圳市建设工程勘察合同范本_格式_样本_样式_协议范本
正文：深圳市建设工程勘察合同深圳市建设工程勘察合同工程名称：_______________________________工程地点：_______________________________合同编号：_______________________________勘察证书等级：___________________________发包人：_________________________________勘察人：_________________________________签订日期：_______________________________深圳市规划与国土资源局监制发包人：__________________________________勘察人：__________________________________发包人委托勘察人承担___________________任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1 工程名称：____________________________________1．2 工程建设地点：____________________________________1．3 工程规模、特征：____________________________________1．4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________1．6 承接方式：____________________________________1．7 预计勘察工作量：__________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
深圳勘察合同范本
深圳勘察合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________合同编号：____________________一、合同背景甲方因业务发展需要，委托乙方进行深圳地区的勘察工作。
为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。
二、合同1. 勘察范围与内容（1）乙方负责对深圳地区的地形、地貌、地质、水文、气候等进行详细勘察，并提交勘察报告。
（2）乙方应按照甲方提供的勘察要求，对指定的区域进行实地勘察，确保勘察数据的真实、准确、完整。
2. 勘察期限（1）本合同签订后，乙方应在____个工作日内完成勘察工作。
（2）如因特殊情况需要延长勘察期限，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长。
3. 勘察费用（1）本合同勘察费用为人民币____元（大写：____________________元整），乙方在合同签订后____个工作日内支付。
（2）勘察费用包含乙方在勘察过程中产生的差旅、住宿、交通等费用。
4. 勘察成果a. 勘察报告（包括文字、图表、图片等）b. 勘察数据（包括测量数据、试验数据等）c. 勘察图纸（2）乙方应保证勘察成果的真实、准确、完整，并对其承担法律责任。
5. 勘察成果交付及验收（1）乙方应在勘察期限结束后____个工作日内，将勘察成果交付甲方。
（2）甲方应在收到勘察成果后____个工作日内进行验收，如验收合格，双方签署验收合格证明。
6. 保密条款（1）乙方在勘察过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
（2）乙方不得将勘察成果泄露给第三方，未经甲方同意，不得对外发表、展示。
7. 违约责任（1）乙方未按约定完成勘察工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
（2）乙方提供的勘察成果不符合约定要求，甲方有权要求乙方重新勘察，并支付相关费用。
8. 争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
深圳市建设工程勘察合同范本(4篇)
深圳市建设工程勘察合同范本工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：_____勘察人：_____签订日期：_____深圳市规划与国土资源局监制发包人：_____勘察人：_____发包人委托勘察人承担_____任务根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1 工程名称：_____1．2 工程建设地点：_____1．3 工程规模、特征：_____1．4 工程勘察任务委托文号、日期：_____1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1．6 承接方式：_____1．7 预计勘察工作量：_____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4．1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4．1．1 本工程的勘察工作定于_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
深圳市建设工程勘察合同范本_格式_样本_样式_协议范本
正文：深圳市建设工程勘察合同深圳市建设工程勘察合同工程名称：__________________________________工程地点：__________________________________合同编号: ___________________________________勘察证书等级：______________________________发包人：____________________________________勘察人: _____________________________________签订日期：__________________________________深圳市规划与国土资源局监制发包人：______________________________________勘察人：______________________________________发包人委托勘察人承担务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1. 1 工程名称：__________________________________________1. 2 工程建设地点：___________________________________________1. 3工程规模、特征：___________________________________________1. 4 工程勘察任务委托文号、日期：1. 5 工程勘察任务（内容）与技术要求：1. 6 承接方式：__________________________________________1. 7 预计勘察工作量：第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
深圳勘察合同范本
深圳勘察合同范本《深圳勘察合同》甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：深圳市[具体地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围和内容1. 乙方应按照国家和深圳市相关规范、标准及甲方的要求，对工程建设场地进行勘察，包括但不限于地质勘察、水文地质勘察、工程测量等。
2. 勘察工作的具体内容和要求详见附件[勘察任务书]。
三、勘察周期1. 乙方应在合同签订后______天内完成现场勘察工作，并向甲方提交勘察报告初稿。
2. 甲方在收到勘察报告初稿后______天内提出修改意见，乙方应在______天内完成修改并提交正式勘察报告。
四、勘察费用及支付方式1. 本工程勘察费用为人民币______元（大写______元整）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付勘察费用的______%作为预付款，计人民币______元（大写______元整）；（2）乙方提交勘察报告初稿并经甲方审查通过后______个工作日内，支付勘察费用的______%，计人民币______元（大写______元整）；（3）乙方提交正式勘察报告并经甲方验收合格后______个工作日内，支付勘察费用的______%，计人民币______元（大写______元整）。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，提出意见和建议。
2. 按照合同约定及时支付勘察费用。
3. 向乙方提供勘察工作所需的相关资料和文件，并对其真实性、准确性和完整性负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SFM-2017-01工程编号：__________________合同编号：深圳市建设工程勘察合同工程名称：______________________________工程地点:_______________________________发包人：______________________________勘察人：______________________________2017年版说明为了指导深圳市建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，制定《深圳市建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
《示范文本》为推荐性使用文本。
合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定，履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程物探/测试/检测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动。
《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。
任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。
本次印发版次为SFM-2017-01，即2017年第一版。
深圳市建设工程勘察合同发包人（甲方）：勘察人（乙方）：甲方委托乙方承担勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保实现工程勘察任务目标，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1 工程概况1.1工程名称：____________________________________________________1.2工程地点：____________________________________________________1.3工程规模、特征：_______________________________________________2 勘察任务、技术要求和工作量2.1勘察任务2.1.1[ ]岩土工程勘察（根据合同约定内容，在下表空白处打√）注：1.常规勘察系指反映场地和地基工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，为工程设计和施工提供依据；2.其他物探系指；3.其他测试检测试验系指。
2.1.2[ ]水文地质勘察：[ ]水文地质测绘 [ ]水文地质钻探 [ ]水文地质试验 [ ]地下水动态观测 [ ]查明水文地质条件 [ ]其他2.1.3[ ]工程测量：[ ]地形测量 [ ]控制测量 [ ]其他2.2技术要求详见[ ]设计单位提供的相关技术要求/勘察任务书 [ ]其他2.3工作量[ ]控制测量面积 m2，控制点个；[ ]地形测量面积 m2，比例尺；[ ]岩土工程勘察总进尺暂定为 m；[ ]工程物探（管线探测） m2；[ ]专项调查及地下、地面建（构）筑物基础资料收集 m2；[ ]其他：3 合同文件及优先解释次序3.1合同文件应能相互解释，互为说明。
除另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同的合同条件；（2）中标通知书（如果有）；（3）招标文件及补遗（如果有）；（4）投标文件及其附件（如果有）；（5）双方有关工程的洽商等其他书面文件或协议。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
3.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。
4 工期、质量标准4.1开工日期：4.2成果提交（不含第三方审查时间）日期：4.3 合同工期（总日历天数）：天；项目定额工期为个日历天（指按《深圳市建设工程勘察设计工期定额》计算出的本项目工期），合同工期相对定额工期的比例为 %（即合同工期/定额工期）。
工程勘察工作有效期限，以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。
如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。
4.4 质量标准：[ ]合格 [ ]其他：5 合同价格形式与签约合同价本合同价格形式为：[ ]固定总价 [ ]固定单价 [ ]其他：___________ 签约合同价为：人民币（大写）（¥元）。
[ ]固定总价：本工程采取固定总价计费，在约定的风险范围内合同总价不作调整。
总价包含：□钻探费、□土工试验费、□物探费、□原位测试费、□技术费、□进退场费、□测量费、□安全文明施工措施费、□后续服务费、验收配合费、税费、利润等费用，□其他总价包含的风险范围：风险范围以外合同价格的调整方法：[ ]固定单价：本工程采取固定单价计费，工程量据实结算，在约定的风险范围内单价不作调整。
单价包含：□钻探费、□土工试验费、□物探费、□原位测试费、□技术费、□进退场费、□测量费、□安全文明施工措施费、□后续服务费、验收配合费、税费、利润等费用，□其他。
其中，地下管线设施物探费按¥元/米2包干，地形测量费用按¥元/米2包干，控制点测量费用按¥元/点包干，岩土工程勘察费按¥元/米包干。
单价包含的风险范围：风险范围以外合同价格的调整方法：以上签约合同价，未包含工程师常驻工地费用。
工程师常驻工地（如需要）费用：按实际服务人员级别和投入时间计费。
其中，高级工程师¥元/天，工程师¥元/天，助理工程师¥元/天。
若需要晚上加班，本款加班人员每天单价须乘以系数（具体计算系数应由双方协商确定）。
6 成果资料6.1 乙方所提交勘察成果资料包括：[ ]岩土工程勘察报告 [ ]水文地质勘察报告 [ ]物探成果报告 [ ]测量技术报告 [ ]相关图纸 [ ]电子数据光盘[ ]其他：成果质量：乙方向甲方提交勘察成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
双方对成果质量有争议时，由双方认可的第三方专业机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
6.2成果份数：乙方负责向甲方提交勘察成果资料四份。
甲方要求另外增加的份数，甲方另行付费。
收费标准为每份¥_元。
6.3 成果验收：乙方向甲方提交勘察成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，甲方应及时组织验收。
验收合格标准：[ ]施工图审查机构审查合格 [ ]甲方验收合格 [ ]其他验收方式:_______________________________________7 支付和结算7.1合同生效后7天内，甲方应向乙方支付签约合同价的％作为预付款，计¥_元。
[ ]勘察规模大、工期长的大型勘察工程，甲方还应按实际完成工程进度％时，向乙方支付签约合同价的％的工程进度款，计¥元。
乙方提交勘察成果资料后天内，或勘察成果验收合格后天内，向甲方提出办理结算手续，甲方向乙方支付结算费用的％计¥元。
7.2 在[ ]地基基础竣工验收 [ ] 工程验收 [ ]履约评价合格后____个工作日内，甲方根据本合同相关规定核算勘察/测量/物探费，并经甲方认可的有关单位审定后，按审定结算价支付剩余费用。
余费付清后，乙方应向甲方提供相应金额的合法有效发票。
8 工程变更8.1 变更范围与确认8.1.1 变更范围本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；（3）不利地质条件引起的变更；（4）甲方的要求变化引起的变更；（5）因政府临时禁令引起的变更；（6）其他合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认当引起变更的情形出现，乙方应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向甲方提出变更要求；甲方应在收到变更报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
8.2变更合同价确定8.2.1 变更合同价按下列方法进行：（1）合同中已有适用或类似于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价；（2）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。
8.2.2 乙方应在双方确定变更事项后14天内，向甲方提出变更合同价报告，否则视为该项变更不涉及合同价的变更。
8.2.3 甲方应在收到乙方提交的变更合同价报告之日起14天内予以确认。
逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价报告已被确认。
8.2.4 因乙方自身原因导致的变更，乙方无权要求追加合同价。
9 甲方权利及义务9.1甲方权利9.1.1 对乙方的勘察工作有权依照合同约定实施监督，有权组织专业工程师、专业审查机构、行业专家或其他具备相应专业能力的人员或机构对勘察成果进行验收。
9.1.2 有权要求乙方投入充足的勘察人员和设备，对乙方无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。
9.1.3拥有乙方为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
9.1.4可按照法律法规规定要求乙方购买本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
9.2 甲方义务9.2.1应以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求或提供设计单位提出的勘察任务书。
并提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
9.2.2 应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由乙方负责搜集时，甲方应承担相关费用。
9.2.3应为乙方提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
9.2.4 勘察开始前，应为乙方提供勘察场地内地下埋藏物（包括燃气、给水等地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸；没有资料、图纸的地区，甲方可委托专业机构（含乙方）查明清楚地下埋藏物。
若甲方未委托乙方开展地下埋藏物物探工作，且未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使乙方在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，甲方应承担赔偿责任。
9.2.5 勘察开始前，应向乙方明示工程项目是否位于地铁运营安全保护区内，并向乙方提供市规划、轨道交通等管理部门的有关批文。
9.2.6 为乙方安全生产提供条件，不得要求乙方违反安全生产管理规定进行作业。
若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应配合安全保卫工作。
按国家有关规定，甲方应对从事危险作业的现场人员进行保健防护。
若乙方需要配置特别防护物品的，甲方应承担费用。
9.2.7 应对乙方已完成且满足质量标准的工作，按照合同约定及时支付相应费用。