北京2015年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
天津2015年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
天津2015年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理工程师和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位C：监理员D：事故调查小组E：工程变更单2、GB／T19004--2009idt9004：2009《质量管理体系业绩改进指南》标准充分考虑了提高质量管理体系的，进而考虑开发改进组织绩效的潜能。
A：科学性和效率B：开发性和标准C：有效性和标准D：有效性和效率E：工程变更单3、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金4、下列关于招标流程的相关说法错误的是。
A：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续B：必须设定标底C：现场踏勘的费用由投标人自己承担D：对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人E：专业监理5、【例2·单选题】卓越绩效评价准则与IS09000的相同点是。
A：基本原理B：导向C：驱动力D：目标E：工程变更单6、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价B：承包商对分包商的管理费C：业主对分包商的管理费D：分包商报价及相应总包管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、监理合同的标的是。
A：服务B：造价C：质量D：工期E：工程保险金8、如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，宜。
A：以预算定额为报价基础，再进行适当让利B：以概算定额为报价基础，再适当让利C：以市场类似项目为报价基础D：以企业自身的技术与管理水平为报价基础E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列不属于其他项目费的组成的是。
2015年海南省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题
2015年海南省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、竣工图是__。
A．工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样B．工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸C．工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件D．工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸2、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要。
A：请专家论证B：进行定期观测C：做必要的试验和检验鉴定工作D：请工程质量监督机构认可E：工程变更单3、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、评标委员会对投标书进行初评是以为依据，确定投标书的有效性。
A：投标文件B：招标文件C：招标公告D：资格预审文件E：专业监理5、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理6、【例1·单选题】在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于。
A：勘查B：监理C：设计D：运营E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。
A：1万元以上5万元以下B：5万元以上l0万元以下C：10万元以上30万元以下D：30万元以上50万元以下E：工程保险金8、进入城建档案馆的工程档案移交程序为：__。
A．施工、监理单位等在工程竣工验收后一周内将各自的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后在3个月内向当地城建档案馆办理移交B．工程竣工验收前，建设单位、施工单位向监理单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，一周内向城建档案馆办理工程档案移交C．工程竣工验收前，监理单位，施工单位向建设单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后3个月内向城建档案馆办事工程档案移交D．工程完工后，勘察、设计、监理、施工单位向建设单位移交各自的工程文件，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后向城建档案馆办理工程档案移交9、列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案解析
2014年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。
参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。
选项A适用于抵押。
参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。
参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
黑龙江2015年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
黑龙江2015年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是。
A：建设工程监理的服务对象具有单一性B：建设工程监理具有监督功能C：建设工程监理市场准入实行双重控制D：建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化E：工程保险金2、【例2·单选题】供货方代运货物的到货检验，交运前出现了问题，由供货方负责，运输过程中出现了问题，由负责。
A：采购方B：供货方C：运输部门D：保险公司E：专业监理3、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。
2年末存款本息和为元。
A：4160．00B：4243．22C：4248．99D：4492．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在下列各项工作中，属于监理工程师对“投入”的控制工作是__。
A．必要时下达停工令B．对施工工艺过程进行控制C．审查施工单位提交的施工方案D．做好工程预验收工作5、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它。
A：具有强制性质B：提供了详细的质量控制细节C：属于保密文件D：涉及的内容只针对顾客E：工程变更单6、Project Controlling与建设项目管理的相同点是。
A：服务对象相同B：控制目标相同C：服务时间相同D：工作内容相同E：工程保险金7、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。
施工单位应支付的货款应为。
A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金E：专业监理8、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
共同承包的各方对承包合同的履行承担。
2015年下半年重庆省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题
2015年下半年重庆省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。
A：工程暂列B：工程实体C：非工程实体D：分部分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为。
A：A银行1000万元，B银行2000万元B：A银行1800万元，B银行1200万元C：A、B银行各1500万元D：A银行2000万元，B银行1000万元E：专业监理3、关于承担违约责任的说法，正确的是。
A：无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D：因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任E：专业监理4、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。
由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承担。
A：承包人，承包人B：发包人，发包人C：承包人，发包人D：发包人，承包人E：专业监理5、监理规划中，工程实施过程中输出的有关工程信息不包括。
A：方案设计B：施工图设计C：专项施工方案D：工程招标投标情况E：工程保险金6、下列财务评价指标中，能反映项目偿债能力的是。
A：投资回收期B：总投资收益率C：项目投资财务净现值D：利息备付率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
2015年上半年山西省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、是监理评标的重点。
A：监理投标报价B：监理依据和监理工作内容C：工程监理难点、重点及合理化建议D：工程监理实施方案E：工程保险金2、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理3、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标D：投资回收期宜从项目建设开始年算起E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。
乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理5、【例1·单选题】工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是阶段。
A：工程设计B：工程施工C：工程决策D：工程竣工验收E：工程变更单6、在GB/T 19000—2000族标准的“质量管理体系基础”中将由组织的顾客或由其他人以顾客的名义对质量管理体系进行的审核称为__审核。
A．第一方B．第二方C．顾客D．第三方7、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段8、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的也要复核。
A：见证抽样检验报告B：见证取样送样试验报告C：观感质量验收报告D：设计变更文件E：工程变更单9、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。
A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率E：工程保险金10、建筑工程一切险的保险期限开始。
2015年下半年吉林省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题
2015年下半年吉林省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、【例1·单选题】工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，属于工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金2、【例4·单选题】相邻两个施工过程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间是指。
A：流水强度B：时间定额C：流水节拍D：间歇时间E：自我评定3、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。
下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。
A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理4、下列计算进口设备关税正确的公式是。
A：完税价格×关税税率B：FOB×关税税率C：(FOB×国际运费)×关税税率D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在施工阶段，通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化，属于工程造价控制的。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：合同措施E：工程保险金6、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。
已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为。
A：2天和3个B：4天和9个C：4天和3个D：2天和9个E：自我评定7、国际上的专业化项目管理公司受施工单位委托时，主要为施工单位提供服务。
A：成本控制和进度控制B：进度控制和质量控制C：工程合同咨询和索赔D：质量控制和工程合同咨询E：工程保险金8、【例1．单选题】两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
监理工程师考试《合同管理》演练题
监理工程师考试《合同管理》演练题2015年监理工程师考试《合同管理》演练题一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、FIDIC《施工合同条件》规定，用合同工期与( )比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。
A.缺陷通知期B.合同有效期C.施工期D.开工日期2、某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( )。
A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，未经( )同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人4、FIDIC((施工合同条件》规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是( )。
A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件5、具有合同撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，则合同撤销权消灭。
A.30 dB.3个月C.6个月D.1年6、《招标投标法》规定的招标方式分为( )。
A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标7、根据《担保法》的规定，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.定金B.质押C.保证D.抵押8、一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权( )。
A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同9、下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是( )。
2016年上半年北京监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
2016年上半年北京监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工所需原材料、半成品或构配件，经__审查并确认其合格后方准进场使用。
A．施工单位技术负责人B．施工项目经理C．监理工程师D．施工项目技术负责人2、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应。
A：全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B：返还总额的40％C：返还总额的50％D：全部返还E：专业监理3、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理4、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。
A：分项、分部、单位、单项工程B：土建、安装设备工程流动资金C：分部、分项、单项、单位工程D：设备、土建、安装工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后6、【例2·单选题】未经签字。
建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：监理员D：建设单位代表7、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。
A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B：合同需要重新登记备案后继续有效C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效D：合同的效力不受影响E：专业监理8、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm9、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是__。
山西省2015年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
山西省2015年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是。
A：编制单位工程施工进度计划B：协助承包单位确定工程延期时间C：调整施工总进度计划D：定期向业主提供工程进度报告E：自我评定2、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于设计成果的说法，错误的是。
A：设计概算不得超过合同约定的设计限额B：设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C：设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D：设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准E：专业监理3、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是。
A：现场地上障碍物的拆除工作B：勘察现场设备机具的布置和架设C：完成通水、通电及道路平整作业D：提供水上作业用船E：专业监理4、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：具有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位实验室E：工程变更单5、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是。
A：固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工B：加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工C：固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工D：一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工E：自我评定6、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延．监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明。
A：解除施工单位应负的责任B：批准合同工期延长C：施工进度计划满足合同工期要求D：同意施工单位在合理状态下施工E：自我评定7、世界银行规定的项目总建设成本中，下列不是其组成部分。
A：应急费用B：项目间接建设成本C：估算误差费用补偿D：建设成本上升费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、从动态控制角度，关于建设工程进度控制的说法，正确的是。
2015年下半年山东省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
2015年下半年山东省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理2、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。
A：自然人B：法人C：智力成果D：其他组织E：专业监理3、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
A：直线职能制组织形式B：职能制组织形式C：直线制组织形式D：矩阵制组织形式E：工程保险金4、依照担保法规定，可作为保证人的是。
A：幼儿园B：医院C：企业法人D：国家机关E：专业监理5、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。
A：现场踏勘是由招标人组织的B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行E：专业监理6、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由负责。
A：监理单位技术负责人B：现场监理员C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单7、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人8、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。
A：合同标的的特殊性B：合同履行期限的长期性C：计划和程序的严格性D：合同形式的特殊要求E：专业监理9、关于设计招标的说法，正确的是。
A：招标文件中应有具体的工作量B：评标时不考虑设计资历C：评标时应进行投入、产出经济效益的比较D：开标时应按报价高低排定标价次序E：专业监理10、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是。
2015年江西省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
2015年江西省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录2、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。
A．赔偿责任B．保修责任C．合同责任D．保管责任3、对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是。
A：权责一致原则B：才权相称原则C：弹性原则D：集权与分权统一原则E：工程保险金4、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。
A：业主B：工程师C：承包商D：承包商代表E：专业监理5、见证取样过程中，见证人不得少于人。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金6、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标D：投资回收期宜从项目建设开始年算起E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方__。
A．必须适用违约金条款B．必须适用定金条款C．可以选择适用违约金或定金条款D．两者都不能适用，因约定无效8、在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于的主要方式。
A：实际进度与计划进度的对比分析B：实际进度数据的加工处理C：进度计划执行中的跟踪检查D：实际进度数据的统计分析E：自我评定9、【例2·单选题】表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是。
A：GB／T19000--2008B：GB／T19001--2008C：GB／T19004--2009D：IS019011E：工程变更单10、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5％，漏判概率β不宜超过。
广东省2015年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
广东省2015年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关予监理文件档案资料传阅要求的说法中．正确的是。
A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章B：传阅人阅后应在文件封而上签名，并注明日期C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期E：工程保险金2、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中，由于向有关部门办理各种申请审批手续造成延误的，属于因素。
A：业主B：社会环境C：组织管理D：自然环境E：自我评定3、当采用匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，如果表示工作实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则检查日期与该横道线右端点的差距表示。
A：进度超前的时间B：超额完成的任务量C：进度拖后的时间D：尚待完成的任务量E：自我评定4、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是。
A：工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B：业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C：采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D：设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同E：专业监理5、资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。
A：15B：20C：30D：60E：工程保险金6、根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。
A：履约保证金不得超过中标合同金额的10％B：招标人最迟应当在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息C：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议D：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果E：工程保险金7、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由确定。
2015年下半年青海省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
2015年下半年青海省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理2、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。
若价格调整系数为l．5，为简化计算，取生产能力指数为1，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为万元。
A：16000B：24000C：28000D：30000E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由承担。
A：施工承包人B：建设单位C：供货方D：采购方E：专业监理4、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。
A：单价计算结果与总价不一致B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C：投标人业绩超出招标文件的要求D：无法定代表人的签字和盖章E：专业监理5、建设工程监理组织协调方法中，最具有合同效力的是__。
A．访问协调法B．书面协调法C．情况介绍法D．交谈协调法6、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。
A：设计概算B：施工图预算C：修正概算D：投资估算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A：高大模板工程B：浅基坑工程C：大爆破工程D：脚手架工程E：专业监理8、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金9、下列定额中，属于其他直接费定额的是。
A：企业管理费定额B：夜间施工增加费定额C：机械消耗定额D：建设单位管理费定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、【例3·单选题】已知某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费200万元，业主的行政性费用150万元，生产前费用500万元，运费和保险费100万元，地方税100万元，建设成本上升费120万元，则该项目间接建设成本为万元。
2015年下半年海南省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题
2015年下半年海南省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。
A：编制投资控制工作流程B：参与合同修改C：审核竣工结算D：对变更方案进行技术分析E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、设备制造监理实践中也称没备监造，但质量监造不解除__对合同设备质量应负的责任。
A．发包人B．承包人C．监理人D．供货方3、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，__。
A．不应返还保留金B．应退还一半保留金C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D．应全部退还保留金4、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是。
A：只能向有合同关系的对方提出索赔B：工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力C：工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬D：索赔处理应尽可能协商达成一致E：专业监理5、【例2．单选题】根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
A：工程预算投资额B：工程概算投资额C：工程投资估算指标投资额D：工程施工定额投资额E：工程保险金6、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。
A：申请量和采购量B：采购量和库存量C：库存量和供应量D：供应量和申请量E：自我评定7、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人。
A：可以采用直接委托方式发包B：可以自行招标，但应当备案C：可以自行招标，无须备案D：必须委托中介机构代理招标E：专业监理8、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员9、【例1·单选题】在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是。
2015年下半年北京监理工程师合同管理：最终结清考试题
2015年下半年北京监理工程师合同管理：最终结清考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是。
A：工程设计单位B：工程投标单位C：工程招标单位D：工程造价管理部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。
间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。
A：206．82B：221．30C：227．50D：243．59E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在确定拟建工程目标时，用好用活建设工程数据库的关键在于。
A：客观分析拟建工程的特点和具体条件，对选用的数据采用适当方式调整B：在施工图设计完成以后，准确地规划和论证拟建工程的目标C：监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库D：确定数据库的结构之后，对数据库的结构进行调整、修改和补充E：工程保险金4、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A：3000B：30000C：45000D：67500E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法6、监理单位在建设工程监理工作中体现公正性要求的是。
(新教材变为“公平性”) A：维护建设单位的合法权益时，不损害施工单位的合法权益B：协助建设单位实现其投资目标，力求在计划的目标内建成工程C：按照委托监理合同的规定，为建设单位提供管理服务D：建立健全管理制度，配备有丰富管理经验和应变能力的监理工程师E：工程保险金7、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理8、工程量的计算可按进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京2015年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担2、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．603、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．54、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理5、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位6、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制7、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目8、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人9、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求10、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告11、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门12、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门13、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A．1B．2C．3D．大于314、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性15、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理16、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由__进行。
A．建设行政主管部门B．监理单位C．质量监督站D．施工图审查机构17、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施18、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下19、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用20、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险21、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化22、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段23、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法24、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则25、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象2、某分部工程双代号网络计划如下图所示。
图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。
A．工作1—3为关键工作B．工作1—4的总时差为1C．工作3—6的自由时差为1D．工作4—8的自由时差为0E．工作6—10的总时差为33、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。
A．财务费B．工会经费C．脚手架费D．劳动保险费E．住房公积金4、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。
A．办公用设备B．垂直和横向运输设备C．施工安全设备D．测量仪器和计量器具E．操作机具5、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。
A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任6、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计7、非节奏流水施工的特点是__。
A．相邻专业队的流水步距不尽相等B．各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等C．流水节拍较大的施工段可增加专业队D．各专业队在施工段上能够连续作业E．每个施工段上由不同专业队连续作业8、下列属于施工单位职责的是__。
A．应有完整的施工文件移交建设单位B．实行技术负责人负责制C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕9、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。
A．具有充分的代表性B．准确性高C．可用于破坏性检验D．较经济E．数据可靠10、下列费用中，属于措施费的有__。
A．临时设施费B．夜间施工增加费C．固定资产使用费D．检验试验费E．工程排污费11、施工段是用以表达流水施工的空间参数。
为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。
A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面12、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。
A．采用更先进的施工方法B．增加劳动力和施工机械的数量C．改进施工工艺和施工技术D．改善劳动条件E．采用更先进的施工机械13、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。
A．组织管理制度B．人事管理制度C．财务管理制度D．经营管理制度E．医疗保险制度14、工程变更的要求可能来自（）。
A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位E．建设行政主管部门15、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。
A．关键线路上的工作都是关键工作B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移D．总持续时间最短的线路是关键线路E．关键线路只有一条16、工程项目竣工决算的内容有（）。
A．竣工结算书B．竣工财务决算报表C．竣工财务决算说服书D．竣工工程平面示意图E．工程造价比较分析17、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。
A．双代号网络计划中无虚箭线B．双代号网络计划中由关键节点组成C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路E．时标网络计划中无波形线18、承包人可以采用的投标报价策略有__。
A．不平衡报价B．多方案报价法C．随标底报价法D．突然降价法E．先亏后盈法19、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。
A．降低投资就需考虑低功能和质量要求B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用E．工程实施过程中发现问题及时进行返工20、工程计量的依据一般有（）。
A．质量合格证书B．工程量清单前言C．工程量清单技术规范D．设计图纸E．施工图纸21、常用的投资估算方法有（）。
A．生产能力指数法B．加权平均法C．资金周转率法D．比例估算法E．综合指标投资估算法22、为适应监理工作的需要，组织结构形式选择的基本原则有__。
A．有利于合同管理B．有利于决策指挥C．有利于目标控制D．有利于信息沟通E．有利于目标规划23、标底与标价的编制可以采用__。
A．工料单价法B．综合单价法C．工程量清单法D．市场价格法E．成本加酬金法24、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。
A．竣工财务决算说明书B．工程竣工图C．工程造价对比分析D．竣工财务决算报表E．建设项目财务结算书25、在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在（）方面。