一建法规模考押题二-中大网校
一建【法规】临考模拟卷(二)答案解析
）未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费
【正确答案】：B
【试题解析】：
考点:建设单位违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单 位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未 改正的，责令该建设工程停止施工。
A.30 B.40 C.50 D.80 ?
）万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑
【正确答案】：A以下的小型工程。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以 下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
第 4 题：单选题
《建设工程安全生产管理条例》规定，（ 用的，责令限期改正。
第 5 题：单选题
某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2014年10 月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币3万元人民币，当事人当庭领取了判 决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在（ ）之前申请人民法院强制执行。
A.2015年4月15日 B.2015年10月15曰 C.2016年4月25日 D.2016年10月25日
第 11 题：单选题 住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的 分部分项工程，（ ）应当组织专家对专项方案进行论证。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设计单位
【正确答案】：C 【试题解析】：
A.合法有效 B.因损害社会公共利益而无效 C.因显失公平而可撤销 D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
2
一建法规模考押题一-中大网校
一建法规模考押题一总分：130分及格：78分考试时间：180分一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。
A. 部门规章的效力肯定高于地方政府规章B. 地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C. 地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D. 地方性法规的法律效力肯定高于行政法规(2)某建筑公司于2006年4月2日提出申请，于2006年4月12日获得工商行政管理机关核准营业执照；于10月5日提出资质申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。
A. 2006年4月2日B. 2006年4月12日C. 2006年10月5日D. 2006年11月3日(3)某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部独立经营，自负盈亏，施工中，项目经理采购材料而拖欠款项，则应由（）承担责任。
A. 项目经理B. 项目经理部C. 建筑公司D. 项目经理和建筑公司连带(4)红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是（）。
A. 甲某的行为构成无权代理B. 甲某的行为属于有权代理C. 甲某的行为构成滥用代理权D. 甲某的行为属于法定代理(5)甲是某水泥厂的法定代表人，2010年2月513，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。
甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（）。
A. 应视为甲已经同意B. 应视为甲是反对的C. 是同意还是反对无法认定D. 所签订的合同无效(6)在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的说法是（）。
A. 甲某的行为属表见代理，该合同有效B. 甲某的行为属无权代理，该合同无效C. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任(7)某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
2024年一建《法规》模考卷2题目及答案解析(1)
2024年全国一级建造师《法规》模考月测卷（二）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列法规中，属于部门规章的是（）。
A.《民法典》B.《上海市建筑市场管理条例》C.《建设工程造价管理条例》D.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》2.下列关于法的效力和备案的说法，正确的是（）。
A.部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行B.行政法规无需备案C.地方性法规与部门规章冲突，由国务院裁决D.自治条例、单行条例报送备案时，无需说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况3.关于物权保护的说法，正确的是（）。
A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物4.关于质权，下列说法正确的是（）。
A.著作权人的署名权、修改权、保护作品完整权可以出质B.将有的应收账款可以出质C.以汇票、本票、支票出质的,质权自办理出质登记时设立D.可以转让的基金份额、股权出质的,质权自权利凭证交付质权人时设立5.关于公共道路的侵权责任，说法正确的是（）。
A.在公共道路上倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的，由公共道路管理人承担侵权责任B.在公共道路上堆放物品造成他人损害的，由行为人承担侵权责任C.在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，发包人承担侵权责任D.窨井等地下设施造成他人损害，无论管理人是否尽到管理职责，应当承担侵权责任6.下列各项关于企业所得税税率的说法中，正确的是（）。
A.居民企业适用25%的税率B.非居民企业适用20%的税率C.小型微利企业适用15%的优惠税率D.高新技术企业适用10%的优惠税率7.关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。
A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣C.小规模纳税人发生应税销售行为，实行简易计税，可以抵扣进项税额D.小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的,免征增值税8.关于车辆购置税，说法正确的是（）。
押题宝典一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案
押题宝典一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题（共40题）1、原告甲房地产开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法正确的有()A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出B.人民法院可以主动采取证据保全措施C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据【答案】 B2、下列选项中，( )属于施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的情形。
A.企业股东变更B.企业法人变更C.企业设立分公司D.企业法定代表人变更【答案】 D3、下列选项中不能提起行政复议的行为是()。
A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准4、某生产经营单位负责人未依法履行安全生产管理职责导致人员伤亡,事故发生后该负责人被处以上一年年收入40%的罚款,则该事故级别是()。
A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 B5、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。
2014A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任【答案】 D6、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少施工单位的损失10万元，甲单位因此损失1万元。
以下表述正确的是甲单位（）A.只能自行承担这一损失B.可以要求施工单位支付4.5万元C.有权要求施工单位支付1万元D.应当要求施工单位支付5万元7、建设工程未经竣工验收,发包人拍自使用后工程出现质量问题关于该质量责任承担的说法,正确的是0A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合同约定或验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担任D.发包人以使用部分质不符合约定为由主张权利的,应当子以支持【答案】 B8、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。
一级建造师《建设工程法规》押题卷（2）.doc
xx年一级建造师《建立工程法规》押题卷（2）51、甲委托乙代理其出售某处房产。
乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。
根据代理法律制度，甲遭受的损失应由( )承当。
A.甲B.乙C.甲、乙连带D.乙、丙连带52、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( )。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标53、甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建立的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。
根据《生产平安事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于( )事故。
A.特别重大B.重大C.较大D.一般54、甲施工企业于xx年5月1日向乙企业发出采购80 t钢材的要约，乙于xx年5月5日发出同意出售的承诺信件。
xx年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，xx年5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于xx年5月10日回电传告知乙收到承诺。
该承诺自( )起生效。
A.xx年5月5日B.xx年5月8日C.xx年5月9日D.xx年5月10日55、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是( )。
A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备D.质量检测业务由工程工程建立单位委托具有相应资质的检测机构进行检测56、建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建立主管部门应当将处理建议转交注3册建造师所在地( )。
A.省级人民政府建立主管部门B.县级人民政府建立主管部门C.市级人民政府建立主管部门D.省级人民政府工商行政管理部门57、某工程的招标人于xx年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于xx年6月25日签订了合同。
根据相关法律规定，招标人应在( )前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。
A.xx年6月15日B.xx年6月30日C.xx年7月10日D.xx年7月25日58、针对合同价款确定的表达中，不正确的选项是( )。
《建设工程法规及相关知识》押题二
全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题模拟卷二一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《合同法》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但( )除外。
A．与债权有关的从权利B．债务人对让与人的抵销权C．债务人对让与人的抗辩权D．专属于债权人自身的从权利2．由于勘察单位的原因导致设计出现质量缺陷，由此发生的保修费用应向( )索赔。
A．勘察单位 B．设计单位C．建设单位 D．监理单位3．甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。
该合同终止的方式是( )。
A．免除 B．抵销C．混同 D．提存4．广东某企业拟向河南某地转移一批固体废弃物，理解正确的是( )。
A．向广东省人民政府环境保护行政主管部门报告B．经广东省人民政府环境保护行政主管部门许可C．报国务院环境保护行政主管部门审批D．通知河南省人民政府环境保护行政主管部门5．甲乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。
合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还( )万元。
A．30 B．40 C 60 D．2006．用地单位或者个人依法定方式取得土地，对土地享有的用益物权是( )。
A．集体土地使用权 B．国有土地所有权C．集体土地所有权 D．国有土地使用权7．甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。
甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。
下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是( )。
A．丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B．丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C．丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D-丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月8．《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，投标人提交投标保证金的数额最多不得超过( )。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺模拟题库
一级建造师之一建工程法规考前冲刺模拟题库单选题（共20题）1. 不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。
A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】 B2. 某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。
A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.无权代理【答案】 B3. 投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在（）之前进行。
A.招标中止B.投标有效期满C.提交投标保证金D.提交投标文件截止时间【答案】 D4. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。
A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 A5. 下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。
A. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C. 建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D. 承揽全部劳务作业的劳务分包合同【答案】 D6. 可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】 C7. 下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有（）。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务D.工程总承包企业应当加强对分包的管理,不得将工程总承包项目转包,也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位【答案】 B8. 某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同,并提供了制作叉管的钢板。
一级建造师考前押题模拟卷二
2022 年一建《建设工程法规及相关知识》模考卷二总分:130分及格:78分考试时间:180分一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1下列关于法的形式与效力说法正确的是（）。
A.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保证公民权利B.法律是建设法规的最高形式C.法律分为基本法律和特别法律两类D.行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的规范性文件【答案】A【解析】宪法是我国最高的法律形式，B选项错误；法律分为基本法律和一般法律，C选项错误；行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律制定的履行行政管理职权的规范性文件,故D选项错误。
2下列规范性文件中，由国务院有关部委负责制定并公布的是（）。
A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》【答案】D【解析】国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内，制定规章。
部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。
3关于施工企业法人、法定代表人、项目经理、项目经理部民事行为及其责任承担，表述正确的是（）。
A.企业法人仅对法定代表人符合法人章程的民事行为承担民事责任B.项目经理部超越授权范围实施的民事行为由项目经理部自行承担C.企业法人仅对法定代表人执行职务行为或者以法人名义从事的行为承担民事责任D.企业法定代表人应当对其书面授权的项目经理的民事行为承担民事责任【答案】C【解析】A选项,法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。
法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。
B选项、D选项，由于项目经理部、项目经理不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规模考预测题库(夺冠系列)
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规模考预测题库(夺冠系列)单选题（共45题）1、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。
A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【答案】 B2、甲、乙因合同糾纷申请仲裁。
甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。
伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。
A. 按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任【答案】 A3、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（）。
A. 责令停止施工B. 责令限期改正，给予警告C. 处以罚款D. 责令停业整顿【答案】 B4、下列保险合同属于强制保险合同的是()。
A.设计责任保险B.安装工程一切险C.工伤保险D.意外伤害保险【答案】 C5、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在()的业务范围内承揽工程。
A.企业授权B.其资质等级许可C.工商登记D.公司章程规定【答案】 B6、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。
劳动争议仲裁委员会主任由()担任。
A.劳动行政部门代表B.同级工会代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】 A7、下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是（）。
A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年B.因对方当事人同意履行义务而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年【答案】 D8、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。
如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为()A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销【答案】 A9、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
一建【工程法规】押题班-仿真冲刺模拟卷-答案
全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》模考卷答案解析一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.【参考答案】D解析】单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参【加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，AC 错；合并、分立、破产等重大变化，应当及时书面告知招标人，B 错。
2.【参考答案】D【解析】《民法典》规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力，A 错；不能返还或者没有必要返还的，才折价补偿，B 错；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任，C 错。
3.【参考答案】C解析】未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。
.【参考答案】B解析】当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。
.【参考答案】B解析】任何单位不得对能源消费实行包费制。
用能单位应当按照合理用能【4【5【的原则，加强节能管理,A 选项错误，B 选项正确。
用能单位应当对各类能源的消费实行分类计量和统计，C 选项错误。
用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，D 选项错误。
6.【参考答案】D解析】投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应【当与投标有效期一致。
投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。
7.【参考答案】B解析】《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施【工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：……有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。
8.【参考答案】C解析】建设单位一般也应当具有法人资格。
但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。
法人必须能够独立承担民事责任。
ABD 错误。
.【参考答案】D解析】有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期限届满或者代【9【理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。
2022年一建《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷 附答案
2022年一建《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷附答案考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为130分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于确定中标人的说法,正确的是( )A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人2、报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将( )报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要3、根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( )A.建筑企业资质分为施工总承包.专业承包和劳务分包三个序列B.建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D.房屋建筑施工总承包企业资质分为特级.一级.二级三个等级4、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是( )A.*拟安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款C.撒销安全生产许可证D.吊销安全生产许可证5、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳( )的同时，还应缴纳城市维护建设税。
A.企业所得税B.利息税C.营业税D.个人所得税6、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：( )A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失7、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
押题宝典一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二
押题宝典一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二单选题（共30题）1、某项目在施工中，项目经理和监理工程师监督管理不到位，施工人员没有按规定操作，致使砖块坠落砸伤施工现场外的行人赵某。
对赵某承担赔偿责任的应当是（）。
A.施工人员B.项目经理C.监理工程师D.施工单位【答案】 D2、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由( )承担。
（2013）A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 建设主管部门【答案】 A3、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对项目具有()。
A.所有权B.用益物权C.担保物权D.占有权【答案】 A4、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。
A. 违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B. 当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用C. 当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任D. 合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金【答案】 B5、某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。
A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.无权代理【答案】 B6、根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）规定,关于建筑施工企业缴纳增值税的说法,正确的是（）。
A.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用一般计税方法计税B.按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税C.适用一般计税方法计税的项目预征率为3%D.适用简易计税方法计税的项目预征率为2%【答案】 B7、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同认定无效的依据可能是（）A.一方以欺诈胁迫的手段订立合同B.重大误解而签订的合同C.合同显失公平D.以合法形式掩盖非法目的【答案】 D8、下列对合同分类的说法,错误的是()。
押题宝典一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二
押题宝典一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二单选题（共45题）1、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（）A.递交投标文件截止后撤销投标文件B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件C.中标后无正当理由不与招标人订立合同D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金【答案】 B2、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时间内要求保证人承担保证责任，规定时间一般为（）个月。
A. 3B. 5C. 6D. 8【答案】 C3、李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。
A.仅由甲公司B.由甲公司和李某共同C.仅由乙公司D.仅由李某【答案】 B4、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。
A.《全国人民代表大会组织法》B.《中华人民共和国国际法》C.《中华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》【答案】 C5、施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每半年至少一次B.每季度至少一次C.每年至少一次D.每两年至少一次【答案】 C6、以下关于时效中止的正确表述是（）。
A. 因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B. 因原告起诉，诉讼时效中止C. 因被告应诉，诉讼时效中止D. 因证人要求，诉讼时效中止【答案】 A7、某高速公路进行招标，开标后允许（）。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】 A8、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】 A9、甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一建法规模考押题二总分：130分及格：78分考试时间：180分一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。
A. 工程建设项目施工招标投标办法B. 安全生产许可证条例C. 安全生产法D. 建筑业企业资质管理规定(2)关于法人资格取得的叙述，不正确的是（）。
A. 有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格B. 依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格C. 具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格D. 具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格(3)某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。
但项目部不是法人，根本原因是（）。
A. 没有自己独立的名称B. 没有固定的经营场所C. 不能独立承担民事责任D. 没有自己的组织机构(4)在工程建设领域，下列（）之间的关系构成委托代理关系。
A. 建设单位与监理单位B. 总承包单位与分包单位C. 建设单位与设计单位D. 联合体牵头人与联合体成员(5)李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。
李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。
请问，对该合同承担付款义务的是（）。
A. 甲建筑公司B. 物资经销公司C. 李某D. 李某和甲建筑公司(6)下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A. 总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B. 施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C. 施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项D. 建设单位为施工单位垫付了行政罚款(7)工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。
A. 请求解除合同B. 请求返还财产C. 请求确认物权D. 请求赔偿损失(8)张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是（）。
A. 张某死亡B. 房屋已出售完成C. 张某后悔不想出售D. 李某病重辞去委托(9)某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是（）。
A. 施工合同B. 无因管理C. 侵权行为D. 不当得利(10)某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是（）。
A. 该作品著作权由窦某享有B. 该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用C. 窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D. 经单位同意，窦某可以许可第三人使用(11)某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。
后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。
下列表述正确的是（）。
A. 由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B. 甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C. 甲、乙按照债权比例清偿D. 乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿(12)某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。
施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。
后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。
施工单位的如下行为中正确的是（）。
A. 在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任B. 在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款C. 施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款D. 强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付(13)下列财产中可以设定抵押权的是（）。
A. 李某承包村里的一座自留山B. 某大学宿舍楼C. 某国有企业办公大楼D. 被海关查封的一批设备(14)下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A. 构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件B. 运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料C. 检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告D. 停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆(15)某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。
则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A. 2007年7月2日B. 2007年6月5日C. 2007年6月8日D. 2007年6月20日(16)下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。
A. 没收违法所得B. 返还财产C. 赔礼道歉D. 消除危险(17)下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）。
A. 恢复原状B. 停止侵害C. 责令停产停业D. 有期徒刑(18)建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A. 工程重大安全事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 重大责任事故罪D. 失职罪(19)某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A. 建设单位应当向发证机关报告B. 应当报发证机关核验施工许可证C. 应当报发证机关申请延期D. 施工许可证已自行作废(20)下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A. 总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B. 总承包单位将工程主体结构的施工分包的C. 建设单位指定专业分包的D. 专业分包单位再进行专业分包的(21)下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A. 建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B. 总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责(22)2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。
A. 2009年3月B. 2009年6月C. 2010年3月D. 2011年6月(23)下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。
A. 两个项目的发包人同意B. 项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C. 两个项目属于同一工程分期开发D. 项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久(24)某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A. 总承包人B. 防水分包人C. 业主D. 物业公司(25)《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A. 工程材料款B. 工程人员的报酬C. 工程管理费用D. 工程停工费用(26)工程施工中，承、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。
A. 承包人承担责任，工期不予顺延B. 发包人承担责任，工期顺延C. 发包人、承包人各承担一半D. 都不承担责任(27)某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（）。
A. 合同有效B. 合同无效C. 出租方追认则合同生效D. 钢管实际交付后，合同生效(28)承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。
A. 被冲坏已施工的基础工程B. 停工期间设备闲置C. 清理现场，恢复施工D. 被冲坏的现场临时道路恢复(29)某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款。
”2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。
2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。
则利息起算日应为（）。
A. 2005年10月10日B. 2005年10月20日C. 2005年12月1日D. 2006年5月1日(30)承包人在工期可以顺延的情况发生后（）d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A. 14B. 21C. 28D. 42(31)在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。
根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。
A. 由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B. 对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C. 应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D. 应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息(32)在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格再让利10％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。
根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。
A. 显失公平而无效B. 欺诈而可撤销C. 胁迫而无效D. 胁迫而可撤销(33)田某欲从王某处购买某文物，王某要价l8万元，田某私下找估价员李某进行估价，长期以来，李某与田某有嫌隙，将该文物估价30万元，事实上该文物只值10万元，田某购买该文物后才得知真相。
此时，田某可以向人民法院提起诉讼，要求人民法院（）。
A. 按胁迫撤销合同B. 按显失公平撤销合同C. 按欺诈撤销合同D. 按重大误解撤销合同(34)《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有（）情形，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。
A. 将承包的建设工程依法转包、分包的B. 明确表示或者以行为表明履行合同主要义务的C. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D. 合同约定的期限内没有完工，但在发包人催告的合理期限内完工的(35)对合同权利转让的叙述中，不正确的是（）。
A. 合同权利的转让应当通知债务人B. 从权利应当与主权利分开转让C. 合同权利的转让未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力D. 债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张(36)甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。