建设工程勘察合同
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同范本7篇
建设工程勘察合同范本7篇建设工程勘察合同范本1发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（１）……（２）……（３）……３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
有关建设工程勘察合同范本3篇
有关建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（委托人）：______________________乙方（勘察人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程规模：______________________二、勘察范围和要求1. 勘察范围：具体包括地质勘察、测量等工程勘察服务。
2. 勘察要求：乙方需按照甲方的需求及相关国家规范、行业标准进行勘察工作。
详细记录数据，提供准确的勘察成果。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的______%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方支付剩余款项。
四、勘察周期和进度安排1. 勘察周期：自本合同签订之日起______日历天完成。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求和时间节点完成各阶段勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整。
五、成果交付与验收1. 成果交付：乙方应在勘察周期结束后，向甲方提交完整的勘察成果，包括地质报告、测量数据等。
2. 验收标准：勘察成果应符合国家相关规范、行业标准及甲方要求。
3. 验收方式：由甲方组织相关部门对勘察成果进行验收，验收合格后方可视为完成勘察任务。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容、勘察成果及其他商业秘密予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在勘察过程中所知悉的甲方信息，应严格保密，不得用于非本合同约定的用途。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并要求甲方支付逾期付款违约金。
建设工程勘察合同(三)6篇
建设工程勘察合同（三）6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXX工程勘察公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程勘察工作，目的是为甲方提供准确的地质勘察资料，确保工程建设的顺利进行。
工程名称为XXXX工程，工程地点位于XXXXXXXXX，工程规模、特性及工艺要求详见附件。
第二条勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场勘察、地质勘探、地质测试等工作。
2. 乙方应根据勘察结果，编制详细的地质勘察报告，报告中应包括地质构造、岩土性质、地下水状况等相关内容。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察成果负责。
第三条合同履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为XX个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排勘察工作，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
第四条合同价格及支付方式1. 本合同的总价为人民币XX元整（￥XX元）。
价格包含勘察工作的人工费、材料费、设备费等所有费用。
具体价格明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
乙方完成勘察工作并提交合格的地质勘察报告后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收款时应当向甲方提供合法有效的发票。
第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察工作中所涉及的技术成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的地质勘察报告享有使用权，但不得擅自转让给第三方。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察合同样书5篇
建设工程勘察合同样书5篇篇1建设工程勘察合同范本甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称）双方经友好协商，就乙方承担甲方拟开展的建设工程勘察业务事宜，达成以下协议，以资双方信守：一、项目名称和内容甲方委托乙方进行项目（项目名称），具体内容包括但不限于项目地点、工程规模、勘察范围等，详见附件一《项目描述》。
二、服务范围和要求1.乙方应按照国家相关法律法规，严格按照项目描述中要求的工程勘察范围和要求，实施勘察工作，保证勘察成果的准确性和完整性。
2.乙方应保证勘察人员具备相关资质和经验，勘察过程应符合相关规范和标准。
3.乙方应按照勘察费用和工期要求，完成项目勘察工作，并形成相应的勘察报告。
4.项目勘察涉及到的设计方案、勘察成果等均属于甲方所有，乙方不得擅自篡改、复制、转让或使用，如有发现，将承担相应的法律责任。
三、服务费用和支付方式1.乙方应按照合同约定的服务费用要求，按时按量完成工程勘察工作，且应在勘察报告提交后十个工作日内向甲方出具开具发票。
2.服务费用的支付方式为（支付方式），甲方应在收到发票后十五个工作日内完成支付。
若发票有误，乙方须在五个工作日内更正并重新开具发票，甲方应在收到更正发票后十五个工作日内完成支付。
3.如因乙方原因导致勘察工作延误或质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方相关损失。
四、审核和验收1.乙方完成项目勘察工作后，应提交勘察报告等相关资料进行审核。
甲方应在十五个工作日内完成审核，并对勘察结果进行验收。
2.如审核结果有问题，乙方应在五个工作日内进行调整和改进。
乙方应在处理完问题后重新提交相关资料。
3.审核和验收通过后，乙方应向项目经理出具项目勘察竣工证明，并将相关资料归档保存，以备查阅。
五、修改和解除1.如有任何一方希望修改合同内容，应经双方协商一致，并出具书面文件变更合同。
变更后的合同文件同等具有法律效力。
2.如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法履行，可根据相关法律法规解除合同，但需提前书面通知对方，并履行相关的解约程序。
建设工程勘察合同范本怎样写5篇
建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。
四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。
九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。
十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。
如果协商无果，则提交有关部门裁决。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。
希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。
篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于，甲方拟对（建设工程名称）项目进行勘察，由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定，进行勘察。
为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1.1 项目名称：（建设工程名称）1.2 项目地点：（建设工程地点）第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容：（具体列举）第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范，对项目进行详细勘察，包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等，保证勘察数据准确可靠。
3.2 乙方应按照相关规定，出具勘察报告，并及时提交给甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定，按时支付乙方勘察服务的费用。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误，甲方应承担相应赔偿责任。
第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告，相关知识产权归乙方所有，甲方有权合理使用。
5.2 未经乙方许可，甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。
第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失，违约方应承担一切法律责任。
第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解；调解不成的，双方可以向有关部门提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充协商。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同样本，甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务，确保勘察工作的顺利进行。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
有关建设工程勘察合同5篇
有关建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计法律、法规的相应规定，结合工程实际情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担该项目的工程勘察工作。
为明确双方权益，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上签订本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况及工作范围1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]（包括但不限于建筑规模、结构类型等）4. 工作范围：[具体工作内容描述]（包括地质勘察、工程测量等）二、技术标准及规范双方同意遵循以下技术标准和规范执行本合同相关工作：……（列明所遵循的主要技术标准及规范）。
如合同期间出现新的标准或规范，双方应协商是否采用。
三、合同工期与进度安排1. 合同总工期：[总工期]。
自本合同签订之日起计算至完成全部勘察工作并交付成果为止。
特殊原因需顺延工期的，应提前书面通知对方并协商确定顺延时间。
2. 进度安排：……（详细进度计划表）。
如实际工程进度发生变动，乙方应及时通知甲方并就变动进行协商。
四、勘察费用及支付方式篇2合同编号：[编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条勘察工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 勘察任务委托范围和内容：[勘察任务范围和内容描述]第二条勘察工作要求及标准1. 乙方应按照国家和地方现行规定的地质勘察标准、规范进行勘察，按照甲方的要求提供准确的地质勘察成果资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同（一）（示范文本）
GF-2000-0203［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探］工程名称：工程地
点: 合同编号：
（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：
中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局？发包人
勘察人
发包人委托勘察人承担
______________________________________________________________________ 任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：
1.2工程建设地点:
-1.3工程规模、特征：
1.4工程勘察任务委托文号、日如
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：
1.6承接方式
1.7预计勘察工作貳"
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2. 2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平而布置图。
2. 3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料
（如电力、电讯电缆、务种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2. 5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4. 1. 2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合
同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4. 2收费标准及付费方式4. 2. 1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用；或以"预算
包干〃、〃中标价加签证"、〃实际完成工作量结算〃等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项冃，由发包人、勘察人另行议定。
4. 2.2本工程勘察费预算为元（大写）,合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计元（木合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度%时，向勘察人支付预算勘察费的 %的工程进度款，计元；勘察工作外业结束后
天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的%,计
元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条：发包人、勘察人责任5. 1发包人责任5. 1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5. 1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责査清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5. 1. 3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题
（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现畅?修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5. 1.5T程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付
元计算加班费。
5. 1. 9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5. 1. 10本合同有关条。
款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5. 2勘察人责任5. 2. 1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。
按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5. 2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。
5. 2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5. 2. 4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条
件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5. 2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任6. 1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进
出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来冋进出场费和调遣费。
6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6. 3合同履行期间，由于工程停建而终」I：合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50 %的勘察费计元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6. 4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6. 5由于勘察人原因未按合同规定时间（I」期）提交勘察成果资料，每超过一廿，应减收勘察费千分之一。
6. 6木合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项:
第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地蓬设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条：木合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门巾请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式份，发包人份、勘察人份。
发包人名称：？勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：
（签字）砖所：？砖所：邮政编码：？邮政编码：电话：？电话：传真：？传真：开户银行：？开户银行：银行帐号：？银行帐号：建设行政主管部门备案：？鉴证意见：？（盖章）（盖章）备案号：？经办人：备案日期：年？月？日？鉴证日期：年?月？日。