电力工程施工合同协议书修改
电力变电站工程施工合同
电力变电站工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟建设一座电力变电站，乙方具有相应的资质和能力进行该工程的施工，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守履行。
一、工程概述1. 工程名称：___________电力变电站工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程规模：总装机容量为___________兆瓦，主要建设内容包括主控楼、配电装置、变压器及附属设施等。
4. 工程质量标准：按照国家现行相关标准及规范执行，确保工程质量达到设计要求和验收标准。
二、合同金额1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 如遇工程变更或实际施工中出现额外费用，双方应协商确定增减金额。
三、施工期限1. 开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商调整施工计划。
四、施工管理1. 乙方应按照国家有关法律法规和行业标准组织施工，确保施工安全。
2. 乙方应制定详细的施工方案和进度计划，并定期向甲方报告工程进展情况。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应提供必要的协助和支持。
五、质量保证1. 乙方应对所施工的工程质量负责，确保工程质量符合合同约定的标准。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应配合完成验收工作。
3. 如验收不合格，乙方应负责无偿修复至合格标准。
六、付款方式1. 甲方应按合同约定支付工程款项，具体支付方式和时间由双方协商确定。
2. 乙方应在收到款项后及时开具发票，并保证资金用于本工程的建设。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应按照合同约定承担相应责任。
八、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力施工合同协议书范本 完整版
2023年度：电力施工合同协议书范本完整版第一章总则1.1 合同目的1.1.1 本合同是甲方与乙方就电力工程建设相关事宜所订立的协议。
1.1.2 本合同旨在规范双方在电力工程建设过程中的权利、义务和责任，明确双方的权利义务，确保工程建设的顺利进行。
1.2 合同内容1.2.1 本合同包括以下附件：1.2.1.1 工程设计文件1.2.1.2 工程施工方案1.2.1.3 工程预算指标1.2.1.4 工程质量标准1.2.1.5 工程验收标准1.2.1.6 其他附件1.2.2 本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
1.3 合同签订1.3.1 本合同的签订应当符合有关法律法规的规定，经双方授权代表签字盖章后生效。
1.3.2 双方签署的其他书面协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第二章工程建设2.1 工程建议书2.1.1 乙方应向甲方提交电力工程建议书，说明工程建设的必要性、可行性和经济性，并提出合理的工程设计方案。
2.1.2 工程建议书应当包括以下内容：2.1.2.1 工程建设的目的和任务2.1.2.2 工程建设的范围和规模2.1.2.3 工程建设的技术路线和方案2.1.2.4 工程建设的投资估算和资金筹措方案2.1.2.5 工程建设的经济效益分析2.1.2.6 工程建设的社会和环境影响分析2.2 工程设计2.2.1 工程设计文件应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程建设的要求。
2.2.2 工程设计文件应当包括以下内容：2.2.2.1 工程建设的总体设计2.2.2.2 工程建设的主要设计方案2.2.2.3 工程建设的详细设计2.2.2.4 工程建设的施工图设计2.3 工程施工2.3.1 工程施工应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件的要求。
2.3.2 工程施工方案应当包括以下内容：2.3.2.1 施工组织设计2.3.2.2 施工安全措施2.3.2.3 施工进度计划2.3.2.4 施工质量控制2.3.2.5 施工检验与验收2.4 工程竣工验收2.4.1 工程竣工验收应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件和工程施工方案的要求。
电力改造工程合同范本4篇
电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。
2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。
二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。
2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。
三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。
2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。
3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。
四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。
2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。
电力安装施工合同协议书
电力安装施工合同协议书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程范围和内容：__________第二条工程承包方式包工不包料第三条工程期限1. 本工程合同总工期为____天；2. 本工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日；3. 如遇下列情况，工期作相应顺延和调整：(1) 甲方在合同规定开工日期前__天，不能提供施工场地或场地不具备施工；(2) 未能提供相关的资料、隐蔽物的走向、产权的纠纷等相邻的产权单位；(3) 未按本合同规定拨付预付款、工程进度款及设备购置款，而影响工程进度；(4) 因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
第四条工程合同总价1. 本工程合同价为人民币____元（大写：____________________________元整）。
第五条甲乙双方负责事项及分工1. 甲方(1) 负责提供施工现场、相关的地质资料及周边的隐蔽物资料及产权相邻的单位划分的相关资料；(2) 负责提供办理用电的有关合法手续；(3) 委派工地代表对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调；(4) 按工程施工的进度及时拨付工程款和竣工后结算。
2. 乙方(1) 负责施工图纸的编制和施工方案的设计；(2) 严格按照施工图纸和规范进行施工，确保施工质量；(3) 负责施工期间的安全管理；(4) 按时完成工程施工，并保证工程质量符合国家标准。
第六条质量标准本工程质量应符合国家电力工程安装质量标准，并通过相关部门的验收。
第七条付款方式1. 本工程合同总价分为三次付款：(1) 合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；(2) 工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的30%；(3) 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的40%。
电力工程改迁施工合同范文
电力工程改迁施工合同范文甲方：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要进行电力工程的改迁施工，乙方具有相关资质和经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容及范围1. 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXX。
2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXX。
3. 工程内容：对现有电力设施进行改迁，包括但不限于电缆线路、变压器、配电室等。
4. 工程范围：具体范围以甲方提供的工程图纸为准。
二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应使用合格材料，不得偷工减料或使用劣质材料。
3. 乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，不得擅自更改设计方案。
三、工期要求1. 本工程自合同签订之日起XX个月内完成。
2. 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并采取相应措施减少损失。
四、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币XXXXX元整（￥XXXXX），包含所有费用。
2. 甲方应在合同签订后XX日内支付预付款，金额为总造价的XX%。
3. 进度款支付：乙方每完成一项工作节点并经甲方验收合格后，甲方支付相应的进度款，累计不超过总造价的XX%。
4. 竣工款支付：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的XX%作为竣工款。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期交付的违约金、质量问题的修复费用等。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付工程款，乙方有权停工并要求甲方承担违约责任，包括但不限于停工期间的工资、设备租赁费等。
六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力工程施工合同协议范本
电力工程施工合同协议范本电力工程施工合同协议范本甲方（委托人）：____________________________________________乙方（承包人）：____________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方本着平等、诚信、互惠、友好的原则，经友好协商，达成如下合同：一、工程名称及工程地点1.1 工程名称：_____________________________________________1.2 工程地点：_____________________________________________二、工程内容及工期2.1 工程内容：（1）具体工程内容：_________________________________________（2）工程质量标准：_________________________________________2.2 工作周期：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
2.3 工程时间计算方法：日历自然日。
三、工程合同价款及付款方式3.1 工程合同总价格为：人民币____________________________元。
（以下简称"合同价款"）3.2 工程合同价款包括如下内容：（1）施工费：人民币_____________________________元；（2）机械使用费：人民币__________________________元；（3）工人工资：人民币____________________________元；（4）材料费：人民币_____________________________元。
3.3 工程合同价款付款方式：（1）甲方应在合同生效前支付工程合同价款的________%作为工程预付款。
预付款到达乙方账户后，乙方应根据甲方提供的资料，及时申请银行解付。
电力施工协议书范本7篇
电力施工协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力工程项目2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________电力设施的施工、安装、调试等4. 工程规模：__________（具体规模描述）1. 工程开工日期：本工程自甲乙双方签订合同后第X日开工。
2. 工程竣工日期：乙方按照工程进度安排，确保在合同约定的时间内完成施工任务。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币__________元（大写：__________元整）。
具体价格按照附件的工程量清单及报价表计算。
2. 支付方式：甲方在签订本合同后X日内支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的X日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准、行业规范、施工图纸及甲方要求。
4. 验收结果：验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应当返工或者整改。
1. 工程施工过程中，若发生工程变更，双方应当签订书面变更协议。
2. 变更涉及工程价款调整的，双方应当协商一致，并签订补充协议。
六、安全施工1. 乙方应当制定安全措施，加强施工现场管理，确保安全施工。
2. 乙方对施工过程中的安全事故承担法律责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成工程施工的，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因未能按照合同约定支付工程款的，甲方应当承担违约责任，并支付逾期付款利息。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
电力工程施工合同
电力工程施工合同合同编号：__________甲方（供电方）：__________公司地址：____________________联系方式：________________乙方（施工方）：__________公司地址：____________________联系方式：________________第一章总则1.1 本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜，达成如下协议。
1.2 本合同所涉及的工程名称为：________________电力工程。
1.3 本合同工程地点：________________。
1.4 本合同工程内容包括：电力线路敷设、变电站建设、配电室建设等。
第二章工程承包范围2.1 乙方承包范围为：本合同所规定的电力工程施工项目，包括但不限于：2.1.1 电力线路敷设；2.1.2 变电站建设；2.1.3 配电室建设；2.1.4 相关配套设施的安装与调试。
第三章工程期限3.1 本合同工程总期限为：____个月，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并按照计划完成施工任务。
第四章工程质量及验收4.1 乙方应保证施工质量，确保工程符合国家相关标准和规定。
4.2 乙方在施工过程中，应按照甲方的要求，及时提交相关工程资料，以便甲方进行监督检查。
4.3 工程验收分为阶段性验收和最终验收。
4.3.1 阶段性验收：乙方完成合同约定的某一部分工程内容后，应向甲方提出验收申请，甲方应在接到申请后5个工作日内组织验收。
4.3.2 最终验收：乙方完成合同约定的全部工程内容后，应向甲方提出最终验收申请，甲方应在接到申请后10个工作日内组织验收。
第五章工程价款及支付5.1 本合同工程总价款为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 乙方在施工过程中，应按照甲方的要求，提供相关工程进度报表，甲方根据报表审核无误后，按照以下付款方式进行支付：5.2.1 预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
电力抢修工程施工合同协议书范本
电力抢修工程施工合同协议书范本1. 合同双方2. 项目概述2.1 项目名称电力抢修工程。
2.2 项目描述本工程旨在为甲方提供电力抢修服务，确保甲方的电力设备在发生故障时能够及时修复，减少因停电而导致的损失。
2.3 施工范围2.4 工期本项目的预计工期为一个月，具体工期根据现场实际情况及双方协商确定。
3. 合同条款3.1 工程报价及支付方式1.甲方将向乙方支付工程费用，具体金额及支付方式如下：–工程总价：（金额）人民币–支付方式：•预付款：（金额）人民币，合同签订后五个工作日内支付。
•进度款：按工程进度支付，每完成（阶段）工程，向乙方支付相应比例款项。
•最终结算款：工程完工并经验收合格后，向乙方支付尾款。
2.乙方应当在收到付款通知后的五个工作日内开具相应的发票。
3.2 工程质量1.乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，确保所提供的工程质量符合技术要求和合同规定。
2.如乙方提供的工程造成甲方的损失或引发纠纷，乙方将承担相应的法律责任。
3.3 工程变更1.在工程施工过程中，如发生变更需求，双方应当书面协商并签订工程变更合同。
2.工程变更所引起的价格、工期等方面的调整应双方协商一致，并在工程变更合同中明确。
3.4 施工保险1.乙方应按照相关法律法规要求，购买施工过程中所需的保险。
2.乙方应对施工过程中的人身伤亡事故、财产损失等承担相应的责任。
3.5 合同解除1.若因不可抗力等原因，导致无法履行本合同的一方，应及时通知另一方，并共同商讨解决方案。
2.如一方违反合同约定，且无法在合理期限内履行合同义务，另一方有权解除本合同，并要求对方承担违约责任。
3.6 争议解决合同双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，在约定工期内有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
改电协议书
改电协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方因业务需要，需对现有电力系统进行改造升级，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方协商一致，特订立本改电协议书。
一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日二、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方应提供施工所需的场地、资料和必要的协助。
- 甲方有权监督乙方施工进度和质量。
- 甲方应按时支付工程款项。
2. 乙方权利与义务：- 乙方应按照约定的工程内容和标准进行施工。
- 乙方应确保施工安全，遵守相关法律法规。
- 乙方应按时完成工程，并保证工程质量。
三、工程费用及支付方式1. 工程总费用为人民币（大写）：______________________。
2. 支付方式：- 首期支付：合同签订后____日内支付总费用的____%。
- 中期支付：工程进度达到____%时支付总费用的____%。
- 尾款支付：工程验收合格后____日内支付剩余款项。
四、工程验收1. 工程完成后，乙方应书面通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后____日内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应在____日内完成整改，并重新申请验收。
五、违约责任1. 甲方未按时支付工程款项，应按日支付未付款项____%的违约金。
2. 乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应按日支付总工程费用____%的违约金。
六、争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
电力工程施工合同
工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 施 工 安 全 协 议 甲 方：海南电网xx公司 乙 方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx 计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。 2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。 3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。 国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。 1 2 3
电力施工协议书与施工合同
电力施工协议书与施工合同甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方需要进行电力施工，乙方具备相关资质和能力，双方经协商一致，就电力施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变电站建设、电力设备安装等。
1.4 工程工期：自协议签订之日起至____年__月__日。
1.5 质量标准：符合国家电力工程质量验评标准。
二、合同价款2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 支付方式：（1）合同签订后__天内，甲方支付乙方合同总价__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价__%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价__%。
三、双方责任3.1 甲方责任：（1）提供施工场地，确保施工所需的水、电、通信等基础设施；（2）协调解决施工过程中的土地征用、青苗赔偿等问题；（3）负责办理施工所需的相关手续和证件；（4）按约定支付合同价款。
3.2 乙方责任：（1）严格按照设计图纸和施工规范进行施工；（2）确保工程质量，不得出现质量问题；（3）按约定完成施工进度，不得延误工期；（4）负责施工过程中的安全防护工作，确保人身和财产安全。
四、质量保证4.1 乙方对施工质量负责，如有质量问题，乙方应无条件返修，并承担返修费用。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
五、工期延误5.1 乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价__%。
5.2 甲方如因自身原因导致工期延误，应承担乙方因延误造成的实际损失。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
供电施工安全协议书模板(7篇)
供电施工安全协议书模板甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）依据施工组织设计方案，乙方施工的_____铁路跨_____连续梁工程，需在_____车务段管辖内施工，为确保施工期间铁路行车及人身安全和施工的正常进行，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照铁道部铁办[_____]____号《铁路营业线施工及安全管理办法》有关施工管理规定的要求，经甲乙双方共同协商就上跨架桥施工签订以下施工安全协议。
（一）施工内容：_____（二）施工地段及影响范围：_____（三）施工期限：_____（四）安全防护：_____（五）甲乙双方所遵循的技术标准、规程和规范：1.《铁路运输安全保护条例》（国务院令第____号）2.铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》（铁办【20_____】____号）3.《关于公布“武汉铁路局营业线施工及安全管理实施细则”的通知》（武铁总[_____]____号）（六）双方的责任和义务：1.乙方必须严格按照铁路营业线施工安全管理的有关规定组织施工，保证施工期间的行车安全、人身（路外）安全和施工的正常进行，并按有关规定明指派相应级别的领导、干部到现场指挥。
2.乙方对进入施工现场的作业人员要进行营业线施工、行车等规章制度的培训，培训合格后方准上道作业，并设立专职的检验员、安全员、防护员，严格按照各工种制定出具体的安全措施后方可开工。
施工前必须与甲方车站充分协商，现场调查，做好安全措施和防护方案后方可施工。
3.乙方在指定的甲方_____设施工防护员联系协调工作。
施工影响甲方既有线行车时，乙方必须派驻站联络员提前_____分钟在甲方信号楼（运转室）进行联系防护和施工登销记工作。
驻站联络员必须经培训合格、持证上岗。
4.乙方驻站联络员应按规定时间进行施工登记要点，登记运统_____时，应先拟后登，经甲方车站值班员同意并签认后，乙方驻站联络员方可通知作业人员施工。
乙方必须按规定时间结束施工并进行施工销记。
电力施工合同协议书(推荐3篇)
电力施工合同协议书（推荐3篇）【电力施工合同协议书第1篇】合同编号：甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。
电力工程补充协议的范本
电力工程补充协议的范本一、前言电力工程是现代社会不可或缺的基础设施之一，它的建设和运营对于国家的经济发展和社会稳定具有重要意义。
在电力工程的建设过程中，由于各种原因可能会出现一些变更和调整的情况，为了保障项目的顺利进行，需要双方达成补充协议，明确各项变更事项。
本文将介绍一份电力工程补充协议的范本，供参考。
二、协议主体本补充协议由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方共同签署，双方在平等、自愿的基础上达成以下协议。
三、补充内容1. 变更事项的描述甲方和乙方在原有合同基础上就以下变更事项达成一致：（详细描述变更事项）2. 工期调整由于变更事项的发生，工期可能需要做出相应调整。
双方同意在本补充协议中明确调整后的工期，并在此基础上进行工程进度的安排。
3. 价格调整变更事项可能会对工程造成经济影响，双方同意在本补充协议中明确价格调整的具体方式和标准，以确保双方的权益得到保障。
4. 资金支付双方同意在本补充协议中明确变更事项对资金支付的影响，并按照约定的方式和时间进行支付。
5. 变更管理双方同意在本补充协议中明确变更事项的管理流程和责任分工，确保变更事项能够及时有效地得到处理和执行。
四、补充协议的效力1. 本补充协议的效力本补充协议自双方签署之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。
2. 其他条款本补充协议未尽事宜，双方可根据需要另行协商确定，并在补充协议中明确约定。
五、争议解决双方同意，对于本补充协议的解释和执行发生争议的，应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意提交相关争议给有管辖权的法院进行解决。
六、附则1. 本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本补充协议的修改、补充或终止，应由双方共同签署的书面文件进行。
3. 本补充协议的有效期为原合同工程完工验收之日起至最后一项补充事项完工验收之日止。
4. 本补充协议的效力范围仅限于双方约定的变更事项，不影响原合同中未变更的内容。
电力箱变施工合同协议书
电力箱变施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力箱变施工合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要进行电力箱变施工，乙方具备相关施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，负责电力箱变的施工工作，包括设备安装、接线、调试等。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
第二条 工程质量2.1 乙方应保证施工质量，确保电力箱变设备安全可靠运行。
2.2 乙方应按照相关标准进行施工，并提供相应的质量保证措施。
第三条 工程进度3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
3.2 乙方应提前通知甲方，如需延期施工，双方协商解决。
第四条 工程款项4.1 甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付工程款项。
4.2 乙方完成施工后，甲方进行验收，验收合格后支付尾款。
第五条 保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密。
5.2 未经对方同意，不得向第三方披露本合同内容。
第六条 违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力导致一方不能履行合同，经双方协商可解除合同。
第七条 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字/盖章）乙方：（签字/盖章）签订日期：____年____月____日请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和实用性。
如有需要，请咨询专业律师。
祝您合同顺利！。
电力施工追加合同协议书
电力施工追加合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力施工追加合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《电力施工合同》（合同编号：_____），根据双方的实际需求及合同履行情况，现甲乙双方就合同内容的追加协议如下：一、合同金额1. 双方同意，根据实际工程量及材料价格变动情况，对原合同金额进行追加。
追加后的合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
二、工程内容1. 乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内，完成包括但不限于以下内容的追加施工：（1）____________（2）____________（3）____________（4）____________2. 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求，否则乙方应承担相应的修复、返工等费用。
三、合同履行期限1. 乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成追加施工。
具体履行期限为：自合同签订之日起至____年__月__日。
四、付款方式及进度1. 双方同意，按照以下付款方式进行支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的__%；（2）乙方完成追加施工后，经甲方验收合格，甲方支付乙方剩余的__%。
2. 乙方应按照合同约定的付款进度，向甲方提供相应的发票。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决1. 本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年__月__日请根据您的实际情况对以上合同内容进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程施工合同协议
书修改
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
66KV永星新型建材变电所新建工程
施工合同
甲方：本溪永星新型建材有限公司乙方：沈阳电业局电气安装公司
第一部分协议书
甲方：本溪建材有限公司
乙方：沈电气安装公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：电所新建工程
2、工程地点：市方公司
3、工程内容：66KV变电站、变电所的线路工程
4、承包方式：包工包料
5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：6 电所新建工程承包项目表）。
6、签订地点：辽宁
二、合同工期
工期：自签订合同之日起70天，开工日期：年月日；竣工日期：年月日
三、质量标准
以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式:
、工程总造价（含税）：￥元（大写：壹佰元整）。
工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。
、付款方式：
、首期付款40%：甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后，即首次向乙方支付工程总造价的40%，款项合计￥元；
、二次付款30%：甲方在乙方的工程进度完成50%时，即向乙方支付工程总造价的30%，款项合计￥元；
、工程验收款25%：甲方在乙方工程竣工并验收合格后，乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后，随即向乙方支付工程总造价的25%，款项合计￥元；
、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后，在确认工程质量达标后，即向乙方支付工程总造价的5%。
、价格说明：本合同单价为一次性包死价格，合同生效后，本单价不因市场变化等原因而变化。
第二部分通用条款
第一章双方一般权利与义务
第一条甲方代表
甲方派出代表在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。
第二条乙方代表
乙方委派驻施工现场代表，负责施工现场安全生产，并且按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
乙方必须贯彻执行国家安全法律法规，严格按安全标准、安全操作规程组织施工。
第三条甲方责任
、审核乙方工程进度，及时向乙方支付工程款；办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。
开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
督促乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工等情况
、提供本工程的施工图纸等施工依据，向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线等资料，并对资料的真实准确负责。
、协助乙方办理施工许可证其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、等的申请批准手续。
、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
3．5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物等保护工作并承担有关费用。
、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
第四条乙方责任
、负责向甲方报送施工计划、编制施工方案、施工总进度计划、材料设备等进场计划，并及时通知甲方。
按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
、严格按图纸设计要求，保质保量的完成图纸内的工程量，达到国家验收规范所规定的验收标准，各道工序应按施工范围进行施工，做好
技术交底、技术复核的工作。
规范施工，确保工程质量。
按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。
、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
、受托方应当以其公司自己的设备、技术等完成工作，不得另行将转包。
受托方的施工人员应具有国家规定的资格。
工程竣工后，乙方要将继电保护等试验项目整定值移交甲方。
工程竣工后竣工图纸必须与设备实际状况相符，并将随机图纸完整的移交甲方。
、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。
、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第二章工程验收
第五条隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记
录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
第六条竣工验收
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。
甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
第三章设计变更
第七条设计变更
如出现甲方图纸变更，则以变更后的图纸为准；乙方在施工过程中，如遇到施工变更或者工程量增加，必须以书面形式（附照片）及时汇报甲方；
甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准。
因变更导致延误的工期相应顺延。
第四章质量保修
第八条质量保修
保修期为一年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内的质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用。
如乙方没有及时到场维修，甲方有权利安排其他人员维修，费用由乙方承担
第五章争议、违约
第九条争议
甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。
协商、调解不成的，可向工程所在地的人民法院起诉。
第十条违约
乙方应确保工期，除因不可抗力、合同规定的原因之外，乙方不能按合同工期完成竣工验收合格交付使用，乙方应承担违约责任，应按合同金额日千分之三向甲方支付违约金。
甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按合同金额日千分之三向乙方支付违约金。
任何一方根据本合同约定承担违约金、赔偿金，还须承担另一方为此而支出的诉讼费、差旅费、律师费等合理、必要的费用。
甲方根据本合同约定需支付违约金或赔偿金的，甲方有权直接自未支付的款项或质量保证金中扣除，不足部分另行支付。
第六章其他
第十一条安全施工
、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。
、在施工过程中文明施工，如果乙方施工人员出现工伤或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
第十二条不可抗力
由于不可抗力的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。
不可抗力是指地震、战争、台风、水灾、火灾、政府干预、封锁、禁运等不可预测、不可控制、不可避免的事故。
由于不可抗力导致不能履行合同的一方，应尽快通知另一方，并在事发后半个月以内向另一方提供不可抗力的证明文件。
该证明文件须由有关政府权威机构签署。
第十三条合同的生效与终止
合同自双方签字盖章之日起生效。
在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止；保修期满，有关保修条款终止。
乙方需向甲方提供《企业法人营业执照》副本复印件、资质证书等资料（加盖公章）。
《66K 变电所新建工程预算书》、66KV 变电所新建工程承包项目表是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，具有同等效力，由甲、乙双方各自保存一份。
甲方：本材有限公司乙方：电气安装公司
地址：地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
法人代表：法人代表：
委托代理：委托代理人：
电话：电话：
签订日期：签订日期：
3。