主材料调价
材料合同调价补充协议书
合同编号:____________________甲方(材料供应商):____________________乙方(材料需求方):____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《材料供应合同》(以下简称“主合同”),为明确双方在材料价格调整方面的权利义务,经双方友好协商,特就主合同中材料价格调整的相关事宜,达成如下补充协议:一、调价原则1. 本补充协议遵循公平、合理、诚实信用的原则,双方应本着互利共赢的态度,共同应对市场变化。
2. 调价依据为市场行情、国家政策、行业规定等,具体调价方式以本补充协议约定为准。
二、调价范围1. 本补充协议适用于主合同约定的所有材料价格调整。
2. 调价范围包括但不限于以下内容:(1)材料原材料的采购价格调整;(2)材料加工、运输、仓储等环节产生的费用调整;(3)材料市场供需变化导致的调价;(4)其他影响材料价格的因素。
三、调价方式1. 双方同意采用以下调价方式:(1)固定调价:按照主合同约定的固定比例进行调价;(2)浮动调价:根据市场行情、国家政策等因素,由双方协商确定调价幅度。
2. 调价周期:调价周期为____个月,自本补充协议生效之日起计算。
四、调价通知与生效1. 甲方应在调价周期内,将调价方案以书面形式通知乙方,乙方应在收到通知之日起____个工作日内予以确认。
2. 未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更调价方案。
3. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与主合同具有同等法律效力。
五、违约责任1. 如一方未按照本补充协议约定履行调价通知义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的违约责任。
2. 如一方违反本补充协议约定,擅自调整材料价格,对方有权解除主合同,并要求赔偿损失。
六、争议解决1. 双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本补充协议作为主合同的补充文件,与主合同具有同等法律效力。
工程材料价格调整办法
工程材料价格调整办法工程材料价格调整办法一、政府投资建设工程项目的工期在六个月以内,原则上不会对材料价格进行调整。
施工企业在投标时应考虑建筑材料价格的风险因素,及时了解建筑材料市场价格信息,增强防范意识和预测能力。
招标人应在招标文件中明确价格调整的规定。
二、政府投资建设工程项目的工期在六个月以上,在施工期间,主要建筑材料价格的涨落所产生的价差,应本着实事求是、公平合理、共担风险的原则进行调整。
三、主要建筑材料的调价项目包括钢材(钢制品)、水泥、砼制品(商品混凝土)、电线、电缆、沥青、柴油和人工费。
四、主要建筑材料价格调整办法:1.材料价格调整事项应在招标文件和施工合同中明确约定。
2.招标人应在招标文件中明确可以调整材料价格的材料名称、规格、型号、各方承担风险范围、幅度和调整办法,并依据同期《工程造价信息》发布的材料价格信息确定投标报价的基准价格。
3.可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±5%。
对比材料采购当期《工程造价信息》发布的材料价格信息:从工程投标截止日到工程竣工期间波动幅度在基准价±5%以内的材料价格不作调整。
可调材料采购当期信息价上涨超过基准价5%的,调整超过基准价5%以上的价差(如报价高于基准价的,高于部分应作扣除,最多扣到不调为止)。
可调材料采购当期信息价下跌超过基准价5%的,调整超过基准价5%以外的价差(如报价低于基准价的,低于部分应作扣除,最多扣到不调为止)。
4.施工期内,承包人采购主要材料的数量及日期应通过监理审核,确认用于本合同工程后报发包人审批,以此作为材料价格调整的依据。
对于已实施或正在实施的,且无法核定材料采购数量及日期的工程项目,材料价格调整办法是:依据投标有效期当月《工程造价信息》发布的材料价格信息确定可调材料的基准价格,测算施工期内各月材料信息价的平均增减幅度,如测算幅度超过基准价的±5%,调整超过基准价±5%的部分,调增调减的办法同第3条。
工程合同材料调价的原则
工程合同材料调价的原则在工程建设项目的实施过程中,材料费用往往占据着相当大的比重。
因此,工程合同中关于材料价格调整的条款,是双方特别关注的内容。
为了确保工程顺利进行,同时兼顾公平公正,以下原则应作为工程合同材料调价的基本遵循。
一、市场价格变动原则材料价格的调整应基于市场价格的变动。
当市场价格发生显著变化时,应根据合同中约定的价格调整机制进行相应的调整。
这种机制通常包括了价格指数调整法、固定价格调整法等,以适应不同的材料和市场情况。
二、透明公正原则调价的过程应当公开透明,确保双方都能清晰了解调价的原因、依据和结果。
任何一方都不得擅自决定调价,而应当经过双方协商一致或按照合同约定的流程执行。
三、实时性原则材料价格的调整应当及时反映市场的最新变化。
为此,合同中应明确调价的时间点或周期,以及调价信息的获取和确认方式,确保调价能够及时进行。
四、合理性原则调价的幅度应当合理,既不能过高导致甲方承担不必要的成本,也不能过低导致乙方无法正常采购材料。
调价时应考虑到材料的质量、运输、储存等成本因素,以及市场的供需状况。
五、风险共担原则在合同签订时,双方应对可能出现的风险有所预见,并在合同中约定风险分担的方式。
例如,可以设定一个价格波动的范围,超出这个范围的部分由双方共同承担。
六、书面确认原则任何关于材料价格调整的决定,都应以书面形式确认,并作为合同的补充文件。
这样可以确保调价的有效性,并为后续可能出现的争议提供依据。
七、法律合规原则所有的调价行为都应遵守国家的法律法规,不得违反相关的政策规定。
合同中的调价条款也应符合法律规定,避免因违法而导致的合同无效。
八、协商一致原则在调价过程中,双方应本着平等自愿的原则进行协商,任何一方不得强制对方接受不合理的调价要求。
通过友好协商,寻求双方都能接受的解决方案。
工程材料价格调整办法
工程材料价格调整办法随着市场经济的发展和工程建设的不断推进,工程材料价格调整成为了一个备受关注的问题。
为了更好地规范工程材料价格的调整,保障工程建设的顺利进行,我们制定了以下工程材料价格调整办法。
一、价格调整的依据。
工程材料价格调整应当依据市场价格变动、成本变化、政策调整等因素,充分考虑市场供求关系和价格变动的合理性。
二、价格调整的程序。
1. 建立健全价格调整申请制度,施工单位应当向相关主管部门提出价格调整申请,并提供相应的证明材料。
2. 主管部门应当对价格调整申请进行审核,核实材料价格变动的合理性,并依法依规进行审批。
3. 审批通过后,施工单位应当及时向相关供货单位提出价格调整通知,明确调整后的价格和生效时间。
三、价格调整的原则。
1. 合理性原则,价格调整应当合理、公平、合法,不得损害供货单位和施工单位的合法权益。
2. 公开透明原则,价格调整的程序应当公开透明,相关资料应当向社会公开,接受社会监督。
3. 稳定性原则,价格调整应当稳定有序,避免频繁调整对市场秩序和工程建设造成不利影响。
四、价格调整的监督和管理。
1. 相关主管部门应当加强对价格调整的监督和管理,严格执行相关法律法规,确保价格调整的合法性和合理性。
2. 加强信息公开,向社会公布价格调整的依据、程序和结果,接受社会监督。
3. 加强与相关部门的协调配合,及时了解市场价格变动和政策调整的情况,做好价格调整的应对工作。
五、价格调整的宣传和培训。
1. 加强价格调整政策的宣传,提高施工单位和供货单位对价格调整政策的认识和理解。
2. 组织价格调整政策的培训,提高相关工作人员对价格调整程序和原则的掌握和运用能力。
六、价格调整的效果评估。
1. 定期对价格调整的效果进行评估,及时发现问题并加以解决,不断完善价格调整的制度和机制。
2. 加强与市场监管部门的沟通和合作,共同维护市场秩序,保障价格调整的顺利进行。
七、价格调整的法律责任。
对违反价格调整相关法律法规的行为,应当依法追究法律责任,保护市场秩序和公平竞争。
材料内部调价协议书
材料内部调价协议书甲方(卖方):____________________乙方(买方):____________________鉴于甲方与乙方已就材料供应事宜达成初步合作意向,现经双方协商一致,就材料内部调价事宜订立本协议书。
第一条材料调价范围及条件1.1 甲方同意根据本协议书的条款和条件,对乙方所需的材料进行调价。
1.2 调价材料的品种、规格、数量及质量标准应符合双方之前签订的供应合同或订单。
1.3 调价的条件包括但不限于市场原材料价格波动、生产成本变化、供需关系变动等。
第二条调价幅度及方式2.1 调价幅度由甲方根据实际情况确定,并应提前通知乙方。
2.2 调价方式可以是价格的直接调整,也可以是折扣、返利等形式。
第三条调价通知与确认3.1 甲方应在调价生效前____天以书面形式通知乙方。
3.2 乙方应在收到调价通知后____天内以书面形式回复甲方是否接受调价。
3.3 若乙方未在规定时间内回复,视为默认接受调价。
第四条调价生效时间4.1 本协议书生效后,调价自甲方通知的生效日期起执行。
4.2 若双方对调价生效时间有特别约定,应以书面形式明确。
第五条调价后的权利与义务5.1 乙方应按照调价后的价格支付材料款项。
5.2 甲方应保证调价后的材料质量符合双方约定的标准。
5.3 双方应继续履行原供应合同或订单中的其他条款。
第六条违约责任6.1 若甲方未按本协议书约定的调价幅度和方式进行调价,应承担违约责任。
6.2 若乙方未按调价后的价格支付材料款项,应承担违约责任。
第七条协议的变更与解除7.1 本协议书的任何变更或补充均应以书面形式进行,并经双方协商一致。
7.2 双方均可在提前____天书面通知对方的情况下解除本协议。
第八条争议解决8.1 本协议书在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
8.2 若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本协议书未尽事宜,双方可另行协商确定。
施工合同材料涨价%法律规定
施工合同材料涨价%法律规定一、引言在建筑施工过程中,材料价格的波动是一个常见的问题。
随着市场供求的变化以及原材料价格的波动,建筑材料的价格也可能会出现上涨的情况。
这给施工合同的履行带来了一定的困扰。
为了保障施工双方的权益,法律对施工合同中材料涨价的规定也进行了明确。
二、施工合同中的材料涨价规定1.合同约定施工合同是双方自愿达成的协议,其内容应该是双方共同商定的。
在施工合同中,涨价问题都应该有详细明确的约定。
一般来说,涨价问题应当明确约定涨价的条件、比例和计算方法等。
2.价格指数在施工合同中,常常采用价格指数进行材料涨价的计算。
价格指数是一种衡量商品价格变动的指标,可以通过监测市场价格指数的波动情况,确定涨价的幅度和时间。
3.法定规定根据法律的规定,施工合同中材料价格的涨幅一般不得超过合同价格的一定比例。
这是为了保护施工方的利益,避免过度涨价给施工方造成过大的经济压力。
三、涨价时双方的权益保护1.信息透明施工合同中应当规定双方要保持信息的透明。
施工方应当及时向业主方报告材料价格的变动情况,同时业主方也应当配合提供相应的证明材料。
通过共享信息,双方可以更好地了解当前材料市场的情况,并作出相应的调整。
2.合理涨价施工方在提出涨价要求时,应当根据市场行情提供充分的证据,确保涨价是合理的。
业主方在审核涨价申请时,也应当认真核实材料价格的变动情况,以确保涨价的合理性。
3.协商解决施工合同中的涨价问题最好能够通过协商解决。
双方可以在涨价问题上进行妥协,以达成双方都能接受的结果。
如果协商不能解决问题,双方可以选择通过仲裁或诉讼等方式进行纠纷解决。
四、涨价后的履行情况当施工合同中的材料价格发生涨价后,施工方应当按照合同约定的涨价比例进行履行。
业主方也应当按照合同要求支付增加的费用。
双方应当共同遵守合同的约定,确保施工顺利进行。
五、结论施工合同涉及到材料涨价是一个常见的问题,但在法律中有相应的规定。
双方应了解并遵守法律规定,确保合同的履行顺利进行。
工程合同关于材料调价
工程合同关于材料调价一、材料调价的基本原则1. 双方应本着公平、公正的原则,对因市场价格波动导致的材料价格变化进行合理的调整。
2. 材料调价应确保工程质量不受影响,不得以牺牲工程质量为代价降低成本。
3. 调价应基于权威的价格信息来源,如国家或地方的官方发布的材料价格指数。
二、材料调价的触发条件1. 当主要材料的价格波动超出合同约定的范围时,可启动调价程序。
2. 价格波动的基准应以合同签订时的价格为准,或者以国家及地方建设主管部门发布的价格信息为准。
3. 价格波动超过±5%(具体比例根据实际情况协商确定)时,视为超出正常波动范围。
三、材料调价的操作流程1. 甲方(业主)和乙方(承包商)应共同确认材料价格的变动情况。
2. 乙方应在发现材料价格波动超出约定范围后的五个工作日内,向甲方提出书面的调价申请,并附上相应的证明材料。
3. 甲方在收到调价申请后十个工作日内,应组织双方共同审核确认。
4. 经双方确认无误后,按照合同约定的调价公式进行调整,并签署书面的调价协议。
四、材料调价的计算公式1. 材料费用调整额 =(实际采购价格 - 合同签订时的价格)× 材料用量 × 调整系数。
2. 调整系数根据材料的重要性和使用量等因素协商确定。
3. 所有调整的费用应反映在最终的工程结算中。
五、其他相关事项1. 材料调价不应影响工程进度计划,除非双方另有约定。
2. 双方应保持沟通畅通,对于价格信息的获取和确认应及时、透明。
3. 如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
六、附则1. 本材料调价条款自合同生效之日起生效,并与主合同具有同等法律效力。
2. 本条款未尽事宜,由双方协商补充,或按照国家相关法律法规执行。
材料调价合同协议书
材料调价合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:材料调价合同协议书甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲乙双方关于材料调价的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、合同范围1.1 本合同适用于甲方根据市场行情变化,对乙方提供的主营业务材料价格进行调整的相关事宜。
二、价格调整机制2.1 甲方应根据市场行情、原材料成本变化等因素,每月对乙方提供的主营业务材料价格进行评估。
2.2 甲方应在每月第一个工作日,将价格调整方案以书面形式通知乙方。
2.3 乙方应在接到甲方价格调整通知后5个工作日内,对甲方价格调整方案进行核实,并将核实结果以书面形式通知甲方。
2.4 甲方应在接到乙方核实结果后2个工作日内,对乙方提出的异议进行回复。
三、价格调整执行3.1 双方确认价格调整方案后,自确认之日起,乙方应按照调整后的价格向甲方支付材料款。
3.2 乙方如有异议,应在核实结果通知甲方后3个工作日内,向甲方提出书面异议。
异议未提出或逾期提出的,视为乙方对价格调整方案无异议。
四、合同期限4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为一年。
4.2 合同期满前,双方如需续签,应提前一个月书面通知对方。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
5.2 若乙方未按约定时间提出异议,视为乙方对价格调整方案无异议,甲方不承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程材料采购合同中调价
工程材料采购合同中调价第一条调价原则1. 本合同所涉及的材料价格,基于签约当日的市场行情确定。
如遇国家政策调整、市场显著波动或其他不可抗力因素导致材料成本发生重大变化,双方应本着公平、合理的原则,协商一致后对合同价格进行相应调整。
第二条调价条件2. 当下列情形之一出现时,可启动调价程序:- 国家或地方政府关于材料生产、销售的税收政策、环保政策等发生重大变化;- 主要原材料市场价格波动超过合同签订时的±5%;- 其他经双方认定的重大影响因素出现。
第三条调价程序3. 甲方应在发现符合调价条件的情形后五个工作日内书面通知乙方,并提出调价申请。
4. 乙方在接到调价申请后十个工作日内,应对市场情况进行调查,并与甲方进行协商。
5. 双方应在协商开始后十五个工作日内达成一致意见,并签署调价协议。
第四条调价计算方法6. 调价的具体金额应根据以下公式计算:- 新价格 = 原合同价格 ± 调价幅度 × 材料费用其中,“调价幅度”是指因市场波动等因素导致的材料单价变化百分比。
第五条调价限制7. 调价幅度每年不得超过两次,且每次调价幅度累计不得超过合同总金额的±10%。
8. 若市场价格回归至调价前水平,则已执行的调价自动失效,恢复到原合同价格。
第六条其他条款9. 除本条款规定的调价情况外,合同价格不得随意变更。
10. 本调价条款的解释权归甲乙双方共同所有,任何一方不得擅自解释。
第七条生效与终止11. 本调价条款自合同签订之日起生效,直至合同约定的义务全部履行完毕为止。
12. 如果合同提前终止,已经生效的调价仍然有效,但未执行的调价不再执行。
工程合同关于材料调价
工程合同关于材料调价第一条:调价原则1. 本合同所涉及材料的价格调整应遵循公平、公正的原则,确保双方权益不受不合理影响。
2. 材料价格调整应基于权威机构发布的市场价格指数或官方统计数据进行。
3. 调价应充分考虑材料成本变动的实际情况,以及市场供需关系的影响。
第二条:调价条件1. 若在合同执行期间,主要材料的市场价格与合同约定价格相比波动幅度超过±5%,则可启动调价机制。
2. 调价申请应由承包方提出,并在价格变动后的一个月内提交相关证明材料给发包方审核。
3. 发包方应在收到调价申请后的15个工作日内给予答复,逾期未答复视为同意调价。
第三条:调价程序1. 承包方应提供书面的调价申请,并附上有效的市场价格证明文件。
2. 发包方有权对承包方提供的证明材料进行核实,必要时可委托第三方机构进行评估。
3. 双方应根据调价结果协商确定新的材料价格,并签署书面的调价协议。
第四条:调价计算1. 材料调价金额计算公式为:调价金额 =(实际采购价格 - 合同约定价格)× 材料用量。
2. 若多项材料价格发生变动,应分别计算每项材料的调价金额,并汇总得出总的调价金额。
3. 调价金额应在下一个支付周期中予以结算。
第五条:其他事项1. 除材料价格外,其他费用如人工费、机械使用费等不在本次调价范围内。
2. 双方应本着诚信合作的原则,确保调价过程的透明和公正。
3. 任何因调价引起的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构裁决。
第六条:生效与修订1. 本调价条款自合同签订之日起生效。
2. 本条款的任何修改或补充均需双方协商一致,并以书面形式确认。
以上范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和项目特点进行调整。
在签订合同时,建议由专业法律人士参与,以确保合同的合法性和可操作性。
通过明确的调价条款,可以有效避免因材料价格波动带来的争议,保障工程顺利进行。
建筑材料价格调整条款
建筑材料价格调整条款
1、价格波动范围
当合同中列明的主要建筑材料(包括但不限于混凝土、钢材、电缆和配电设备)的市场单价相比合同价格上涨或下跌超过±5%时,应对合同价格进行相应的调整。
2、价格调整机制
(1)审批程序:任何超出±5%价格波动的部分,需由发包人指定的负责人审批其采购单价和数量的调整。
(2)调整依据:价格调整应基于市场价格的实际变化,并以发包人的审批为依据进行。
(3)调整时效:价格调整应考虑市场价的同期变化,并在下一付款周期或特定时间点反映在合同总价中。
3、市场价格参考
(1)价格信息来源:市场价格应基于公认的行业标准或权威第三方发布的价格指数。
(2)价格确认时间点:市场价格的确认应在每个月的特定日期进行,以确保价格信息的时效性和准确性。
4、文档记录和透明性
(1)记录保存:所有价格调整必须有书面记录,包括调整的原因、幅度及相关支持文件。
(2)双方确认:价格调整的书面记录需由发包人和承包商共同确认,以确保双方对价格变动的理解和接受。
5、争议解决
在价格调整过程中,如发生任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可按照合同规定的争议解决机制进行处理。
工程合同材料调价条款
工程合同材料调价条款第一条材料调价原则甲乙双方基于公平、公正的原则,同意在合同执行期间,若遇国家宏观政策调整、市场材料价格显著波动等情形,导致原合同中约定的材料价格与实际市场价格出现较大偏差时,可启动材料调价机制。
第二条调价条件1. 材料价格调整应基于以下条件之一:- 国家或地方政府有关法律法规、政策发生变化,影响材料成本;- 主要建筑材料(如钢材、水泥、木材等)的市场采购价格相比合同签订时的价格波动幅度超过±5%;- 其他经双方认可的特殊情况。
2. 材料价格调整须有权威机构发布的市场价格信息作为依据,如国家统计部门、行业协会或市场价格监管部门的数据。
第三条调价程序1. 甲方在发现材料价格调整的条件满足时,应及时书面通知乙方,并提供相应的市场价格信息;2. 乙方在接到通知后应在五个工作日内进行核实,并提出是否同意调整的意见;3. 若乙方同意调整,双方应协商确定新的材料价格,并签署书面补充协议;4. 若乙方不同意调整,双方可委托第三方专业机构进行评估,以评估结果作为调价依据。
第四条调价计算材料价格的调整应按照以下公式计算:新价格 = 原合同价格 ± 价格变动幅度 × 材料用量其中,价格变动幅度是指合同签订时的材料价格与市场价格之间的百分比变化。
第五条法律效力材料价格调整一旦双方达成一致并签署补充协议,该补充协议即成为本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
第六条争议解决因材料价格调整引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项本调价条款未尽事宜,由双方协商解决,必要时可增补相应条款。
造价工程材料单价调整方案
造价工程材料单价调整方案为了适应市场变化、提高工程质量和保障施工进度,经研究决定对某工程项目的材料单价进行调整。
本方案旨在提出调整方案并说明调整原因和具体实施步骤,以确保工程顺利进行并取得预期效果。
一、调整原因1. 市场价格波动:受市场供求关系、原材料价格、人工成本等多方面影响,工程材料价格会发生变化,为了确保工程成本的合理性,需要对材料单价进行调整。
2. 保障工程质量:材料的质量直接影响工程的质量,适时调整材料单价可以为工程选用更优质的材料,提高工程质量。
3. 维护施工进度:一些材料价格波动较大,可能造成施工进度的延误,适时调整材料单价可以降低这种风险,保障施工进度。
二、调整范围和标准1. 调整范围:本次调整适用于工程项目中的所有材料,包括水泥、钢材、砂石、砖瓦等所有原辅材料。
2. 调整标准:根据市场价格变化、施工需求和材料质量要求等因素,确定合理的调整标准,确保调整幅度合理、公平公正。
三、调整方式1. 调查市场价格:委托专业机构对各种工程材料的市场价格进行调查,包括原材料价格、运输成本、加工成本等。
2. 制定调整方案:结合市场价格调查结果,编制新的材料价格表,确定各种材料的新单价,并说明调整理由和依据。
3. 公示和征求意见:将新的材料价格表进行公示,向相关部门和施工单位征求意见,做出合理的修订和调整。
4. 通知施工单位:及时通知施工单位有关调整的具体内容,并说明实施时间和具体操作步骤。
5. 监督执行:有关部门应加强对材料价格调整的监督,确保调整后的价格得到有效执行,确保工程按时按质完成。
四、调整后的效果1. 保证施工质量:通过调整材料价格,可以选用更加质量稳定的材料,提高工程施工质量。
2. 保障施工进度:材料价格的调整可以降低风险,保障施工进度,在一定程度上减少施工周期和成本。
3. 降低工程成本:通过适时调整价格,并综合选择质优价廉的材料,可以降低工程成本,提高经济效益。
五、注意事项1. 与相关部门充分沟通:在调整材料价格前,应与相关部门充分沟通,听取各方意见,确保调整方案的合理性和公平性。
工程结算中材料价格调整方法
工程结算中材料价格调整方法
在工程结算中,材料价格调整的方法主要有以下几种:
一、价格指数法
价格指数法是一种常用的材料价格调整方法。
按照行业相关指数的变动,对材料价格进行调整。
一般来说,施工合同中会注明针对其中一行业指数进行调整的比例。
当指数变动时,可以根据合同约定的调整比例,计算出实际的调整金额。
这种方法的优点是操作简便,公平公正,可以及时应对物价上涨的情况。
二、市场调查法
市场调查法是指通过实地调查、走访市场,了解当前工程材料的实际市场行情,从而进行价格调整。
一般来说,调查人员会有针对性地了解目标材料的市场价位,并结合其他因素(如供应能力、批发价格、生产成本等),决定是否需要调整价格。
这种方法的优点是灵活性较强,可以较为准确地把握市场变动情况,但需要投入一定的人力物力。
三、定期公示法
定期公示法是一种较为公开透明的价格调整方法。
施工单位可以定期公示工程材料的市场行情,通过公示的材料价格进行调整。
这种方法的优点在于公平公正,双方都能够明确知晓价格调整的依据和结果,避免了争议和不确定性。
四、合理成本法
合理成本法是指根据材料的生产成本、加工成本、运输成本等多个因素进行价格调整。
这种方法主要是用于对工程材料进行初步定价,预估合
理的价格水平,从而减少后期价格调整的冲突。
但需要注意,材料的成本会受到多种因素的影响,所以需要在实际操作中进行综合考虑。
综上所述,工程结算中材料价格调整是一个重要的环节,需要根据实际情况选择合适的调整方法。
无论选择哪种方法,都需要注重信息的及时性、准确性和公平性,以确保双方的利益都能得到有效保障。
建设工程合同主材调价
建设工程合同主材调价当签订建设工程合同时,甲乙双方应充分考虑到主材价格可能出现的波动,并就如何进行价格调整达成一致意见。
以下为建设工程合同中关于主材调价的条款范本:一、主材定义与范围在此合同中,“主材”指的是用于工程建设的关键材料,包括但不限于水泥、钢材、木材等。
这些材料的清单和规格应在合同附件中详细列出,并根据项目具体情况进行调整。
二、价格调整原则1. 若市场价格发生变动,导致主材成本超出或低于合同约定的价格范围,双方应根据本合同规定的调价公式和程序进行价格调整。
2. 价格调整应以公正、合理为原则,确保双方权益不受不正当影响。
三、价格调整条件1. 当主材市场价格波动超过约定的百分比(如5%)时,乙方有权向甲方提出调价申请。
2. 乙方需提供有效的市场价格信息作为调价依据,该信息应来源于公认的行业价格信息发布机构。
四、价格调整程序1. 乙方应在发现主材价格波动满足调价条件后的五个工作日内,书面通知甲方并提供相应的市场价格信息。
2. 甲方在收到乙方的调价通知后,应在十个工作日内进行核实,并与乙方协商确定是否调整价格及调整的具体金额。
3. 双方确认调整金额后,应签署书面的补充协议,并按照补充协议执行新的价格。
五、其他相关条款1. 除主材价格外,其他因市场波动可能影响工程成本的因素,如人工费用、机械使用费等,双方可根据实际情况另行协商调整。
2. 任何一方不得擅自变更主材的品牌、型号等,除非经过另一方书面同意。
3. 若因乙方未能及时调整价格而导致的损失,由乙方自行承担;若因甲方原因导致价格调整无法实施,由甲方承担责任。
总结:。
建筑材料调价标准
建筑材料调价标准
建筑材料调价标准是指根据市场供需变化、成本变动、政策调整等因素,对建筑材料价格进行调整的政策规定。
建筑材料调价标准一般由建筑行业监管部门或相关机构制定和发布。
建筑材料调价标准一般包括以下几个方面的内容:
1. 定期调价:按照一定的周期,对建筑材料价格进行定期调整。
一般为每年或每个季度进行一次,以适应市场供需状况的变化。
2. 浮动调价:根据建筑材料市场价格波动情况,对价格进行浮动调整。
当市场供应紧张或者成本上涨时,可以提高建筑材料价格;相反,当市场供应过剩或者成本下降时,可以降低建筑材料价格。
3. 灵活调价:针对特殊情况,可以根据实际需要进行灵活调整。
比如,在自然灾害等突发事件发生时,可以根据情况对建筑材料价格进行调整,保障灾区建设需求。
4. 政策调价:当国家或地方政府发布政策调整时,可能会对建筑材料价格进行调整。
比如,为了鼓励节能环保建设,政府可以出台优惠政策并调整建筑材料价格。
总之,建筑材料调价标准的制定旨在保持建筑材料价格的合理稳定,促进建筑行业的健康发展,并及时适应市场变化和政策调整的需要。
建筑合同主材5%价格调整规定
建筑合同主材5%价格调整规定建筑合同主材5%价格调整规定甲方:(合同主体信息)名称:地址:法定代表人:联系人:电话:乙方:(合同主体信息)名称:地址:法定代表人:联系人:电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量安全监督条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经协商达成如下协议:第一条基本条款1.1 甲方同意向乙方提供建筑工程主材(以下简称主材);乙方同意按合同约定支付主材价格。
1.2 主材的价格以合同附件所列价格为准。
1.3 如乙方能提供与主材相同质量、规格、品牌的主材,甲方同意按照相应价格给予折扣。
第二条主材价格调整2.1 如主材价格波动超过甲方控制范围(如原材料价格、税金负担等),甲方有权根据实际情况进行价格调整。
2.2 该价格调整仅限于主材价格的5%以内,超过5%的价格调整需经过双方协商达成一致,并对合同进行补充签订。
第三条协议效力及争议解决3.1 本协议自双方签署之日起生效,至合同完全履行结束。
3.2 本协议在执行过程中,如发生争议双方应友好协商解决;如协商不成,应当向甲方注册地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第四条违约责任4.1 如乙方未能按合同约定支付主材价格,甲方有权要求乙方在3个工作日内补齐相应款项或扣除相应款项后进行催款。
4.2 如主材出现质量问题,甲方应当承担相应的责任;如乙方出现安装不当等问题导致主材损坏,乙方应当承担相应的责任。
第五条法律适用及其他5.1 本协议适用中华人民共和国相关法律法规的规定。
5.2 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
5.3 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签名/盖章):乙方(签名/盖章):签订日期:年月日。
施工合同材料调价规定
施工合同材料调价规定一、总则1.1 本规定适用于我国境内各类建设工程项目的施工合同材料调价事宜。
1.2 本规定所称施工合同材料调价,是指在施工过程中,因市场材料价格波动导致合同价格发生变动,按照合同约定进行价格调整的行为。
1.3 施工合同材料调价应遵循公平、合理、及时的原则,确保合同双方的合法权益。
二、调价范围和品种2.1 调价范围包括:钢材、水泥、木材、燃油、电缆等主要建筑材料。
2.2 调价品种可根据工程项目的特点和实际需要,由合同双方在合同中约定。
三、调价依据3.1 施工合同材料调价依据为国家相关政策、法规、标准及市场价格信息。
3.2 合同双方应按照约定的时间和方式,向对方提供材料价格变动的信息。
3.3 合同双方应共同认可的材料价格调整依据,作为调价的依据。
四、调价程序4.1 合同双方应根据合同约定,提前预测材料价格波动风险,并在合同中明确价格调整条款。
4.2 材料价格发生变动时,合同一方应向对方提出调价申请,并提供相关证明材料。
4.3 合同双方应按照约定的时间和方式,对调价申请进行审查,确认材料价格变动幅度。
4.4 合同双方根据确认的材料价格变动幅度,按照约定的计算方法计算调价金额。
4.5 合同双方应在合同约定的时间内,办理调价金额的支付手续。
五、调价计算方法5.1 合同双方可采用固定单价、变动单价或成本加成等方法进行材料价格调整。
5.2 采用固定单价方法的,合同双方应在合同中约定一个固定的材料价格,作为调整的基础。
5.3 采用变动单价方法的,合同双方应约定一个基期价格,以及后续价格调整的周期和幅度。
5.4 采用成本加成方法的,合同双方应约定一个成本加成比例,根据材料价格变动情况计算调价金额。
六、争议解决6.1 合同双方在调价事项上发生争议时,应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成的,任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、附则7.1 本规定由中华人民共和国住房和城乡建设部负责解释。
工程合同材料调价
工程合同材料调价---工程合同材料调价条款甲方(业主):_____________乙方(承包商):_____________鉴于双方于____年__月__日签订了《__________工程项目合同》(以下简称“原合同”),现因市场价格波动等原因,需对原合同中的部分材料价格进行调整,特订立本调价协议(以下简称“本协议”)。
一、调价原则1. 材料调价应基于公平、合理的原则,确保双方权益不受损害。
2. 调价范围仅限于原合同中约定的材料,不包括劳务费、机械使用费等其他费用。
3. 调价应依据国家相关法律法规和行业标准执行,不得违反国家的价格管理规定。
二、调价材料范围本协议所涉及的调价材料包括但不限于:钢材、水泥、砂石、木材、电线电缆、管材管件、油漆涂料等主要建筑材料。
三、调价基准1. 调价基准为原合同签订时的材料预算价格。
2. 若市场价格高于或低于原合同预算价格的5%,则启动调价机制。
四、调价计算方法1. 材料调价金额=(现行市场价格 - 原合同预算价格)× 材料实际使用量。
2. 现行市场价格以乙方采购材料的正规发票或有效凭证为准。
五、调价程序1. 乙方应在发现材料价格变动达到调价条件时,及时书面通知甲方。
2. 甲乙双方应在接到通知后的__个工作日内共同核实材料价格,并确认调价金额。
3. 经双方确认后,乙方应按照本协议的规定进行调价,并相应调整工程进度计划。
六、其他事项1. 本协议一旦生效,即成为原合同不可分割的一部分。
2. 本协议未尽事宜,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或提起诉讼。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________签订日期:____年__月__日---。
施工合同主材调价
施工合同主材调价一、前言随着我国经济的快速发展,建筑市场的日益繁荣,施工合同主材调价问题已经成为建筑行业关注的焦点。
材料价格的波动对工程造价产生较大影响,如何在合同中合理设置调价条款,保障双方的合法权益,成为了合同管理的重要内容。
本文将从施工合同主材调价的原则、调价条款的设置、调价方法的选取等方面进行分析和探讨。
二、施工合同主材调价的原则1.公平合理原则:合同调价应当遵循公平合理的原则,充分考虑市场行情、材料价格波动等因素,确保双方合法权益。
2.客观公正原则:调价依据应当客观公正,以实际材料价格为基准,避免主观臆断和利益输送。
3.风险共担原则:合同调价应当体现风险共担原则,合理分配市场风险,确保工程项目的顺利实施。
4.预测性原则:合同调价应当根据市场预测和历史数据,对未来材料价格波动进行合理预判,为工程造价控制提供依据。
三、施工合同调价条款的设置1.明确调价范围:合同中应明确调价适用的材料品种、品牌、规格等,避免纠纷。
2.调价触发条件:合同应规定明确的调价触发条件,如材料价格变动幅度、时间节点等。
3.调价计算方法:合同中应详细描述调价计算方法,如价格指数法、实际价格法等。
4.调价周期:合同应规定调价周期,如每月一次、每季度一次等。
5.调价幅度:合同中应明确调价幅度,如±5%、±10%等。
6.调价程序:合同应规定调价程序,包括双方确认、调整工程造价、重新签订补充协议等。
四、施工合同调价方法的选取1.价格指数法:以国家或地方建设部门发布的材料价格指数为依据,对工程造价进行调整。
2.实际价格法:以市场实际材料价格为依据,对工程造价进行调整。
3.固定价格法:在合同中设定一个固定价格,不论市场价格如何波动,工程造价不予调整。
4.预测价格法:根据市场预测和历史数据,预测未来材料价格,对工程造价进行调整。
五、结论施工合同主材调价是保障双方合法权益、控制工程造价的重要环节。
合同各方应当充分认识到调价条款设置和调价方法选取的重要性,遵循公平合理、客观公正、风险共担、预测性原则,确保合同调价的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工作联系单
编号:JH-WJ-2016- 发文单位上海锦惠建设集团有限公司批准人日期
主送单位抄送单位
工程名称吴江WJ-J-2015-057项目
主
题
联系内容
关于题述事宜,由于总包合同中机电工程的电线、电缆、PPR给水管、PVC-U排水管、镀锌钢管、电缆桥架清单价中的主材是根据签订合同的年份日期的市场价进行组价。
目前工程所有的电线、电缆采购时间于2017年9月中旬;PPR给水管、PVC-U排水管、镀锌钢管、电缆桥架采购进场时间于2017年8月中旬。
上述主材采购时市场价上涨浮动很大,合同中约定根据材料进场的采购日期时市场价格上下浮动5%时,需对相关主材进行重新组价,请业主审核。
附件。