2015年上半年辽宁省监理工程师合同管理:合同解除试题
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案(多选题)多项选择题51.合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人B.企业法定代表人C.企业法人D.非企业法人E.其他组织52.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。
A.合同当事人违约B.代理发生变化C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动53.根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理54.根据《担保法》,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得价款,债权人受偿的原则有()。
A.抵押权已登记的,顺序相同的,按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记,均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的,先于未登记的受偿D.抵押权已登记的,按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的,按照债权比例受偿55.招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力56.建设工程施工招标投标过程中,可以没收投标保证金的情形有()。
A.投标截止H期前,投标人撤回投标文件的B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的C.收到中标通知书后,中标人无正当理由拒绝签订合同的D.收到中标通知书后,未按招标文件规定提交履约担保的E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57.根据《标准施工招标文件》,应当进行重新招标的情形有()。
A.投标截止时间后招标人不同意开标的B.投标截止时间止,投标人少于3家的C.投标人投诉中标人的D.经评标委员会评审后否决所有投标的E.招标人不接受评标评审结果的58.建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清,说明或补正投标文件偏差的59.根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
监理工程师(必修课)继续教育考试试题及答案
2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案)C.施工主要技术采用特定专利的建设项目2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。
B.风险转移3.在建设工程招投标活动中,在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前,下列对有关投标文件处理的表述中,正确的是()。
C.投标人撤回投标文件的,其投标保证金将被没收4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务,但在服务的()方面有着本质区别。
B.性质、范围及侧重点5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。
C.总监理工程师6.在建筑材料审核工作中,施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。
C.订货合同7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。
B.债权人8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是()C.自然环境风险9.建设工程项目管理信息化的实施模式中,比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。
A.租用服务10.开标时,由()检查投标文件的密封情况。
D.投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》,不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。
C.门窗制作与安装12.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位的违规责任中,造成重大安全事故,构成犯罪的,对(),依照刑法有关规定追究刑事责任。
C.直接责任人员13.根据《安全生产法》,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。
D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故14.某工程合同总融300万元,工程预付款为合同总额的20%,主要材料、构件占合同总额的50%,则工程预付款的起扣点为()万元。
B.15015.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》,在施工准备阶段,工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。
B.土方开挖工程16.根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97),下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。
辽宁省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》:合同的终止试题
辽宁省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》:合同的终止试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A.监理大纲B.委托监理合同C.监理规划D.监理实施细则2、某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作C的总时差为周。
A:1B:2C:3D:4E:自我评定3、某工程的委托监理合同规定,由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。
地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时,发现工程档案中分包单位的施工文件不合格,则应将该工程档案退回。
A:分包单位B:总包单位C:监理单位D:建设单位E:工程保险金4、对承包人超出设计图纸范围的工程量,监理工程师应。
A:经发包人同意后计量B:与承包人协商后计量C:在竣工结算时计量D:不予计量E:由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系,这是建设工程监理的具体表现。
A:服务性B:科学性C:独立性D:公正性E:工程保险金6、下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是。
A:设计招标应为设计方案最优者B:监理招标应为施工管理和协调能力最优者C:施工招标为投标报价最低者D:永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者E:专业监理7、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期,且工作N的紧后工作均为关键工作,则工作N。
A:总时差为零B:自由时差等于总时差C:自由时差为零D:自由时差小于总时差E:自我评定8、在搭接网络计划中,终点节点一般都表示。
A:实际工作B:虚拟工作C:计划工期D:实际工期E:自我评定9、在下列工程中,__工程必须实行招标选择承包人。
A.政府投资的大型交通B.抢险救灾C.保密D.限额以下10、某分部工程有两个施工过程,分为4个施工段组织流水施工,流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天,则流水步距为天。
注册监理工程师《合同管理》试题及答案
注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是()。
A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中,监理工程师的主要责任是()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中,属于单价合同的是()。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括()。
A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过()。
A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是()。
A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是()。
A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是()。
A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题(每题3分,共60分)11. 合同管理的主要内容包括()。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括()。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中,监理工程师的职责包括()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括()。
辽宁省2016年上半年监理工程师合同管理:合同解除试题
辽宁省2016年上半年监理工程师合同管理:合同解除试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、《中华人民共和国建筑法》规定,分包单位按照分包合同的约定对负责。
A:监理单位B:建设单位C:建设行政主管部门D:总承包单位E:工程保险金2、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较,共同的特点是__。
A.相邻专业工作队的流水步距相等B.专业工作队数等于施工过程数C.不同施工过程的流水节拍均相等D.专业工作队数等于施工段数3、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点,为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控,项目监理机构应制定施工质量的计划。
A:抽样检验B:平行检验C:旁站监理D:复测复检E:工程变更单4、调整建设工程进度计划时,可以通过改变某些工作之间的逻辑关系。
A:组织平行作业B:增加资源投入C:提高劳动效率D:设置限制时间E:自我评定5、某分部工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有()条。
A.1B.2C.3D.46、根据质量管理体系理论,质量管理体系的目的就是要__。
A.提高企业经济效益B.帮助组织增进顾客满意C.持续改进产品质量D.提高组织的声誉和效率7、《施工组织设计或(专项)施工方案报审表》需要由签字,并加盖执业印章。
A:专业监理工程师B:总监理工程师代表C:总监理工程师D:建设单位代表E:工程保险金8、在纯单价合同中工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的为依据。
A:清单中的工程量B:预算工程量C:实际完成量D:计划完成量E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、针对确认不需专业处理的质量缺陷,应能保证它不构成对工程安全的危害,并满足安全和使用要求,并必须征得的同意。
A:监理单位B:施工单位C:设计单位D:设计单位和建设单位E:工程变更单10、在工程网络计划中,某项工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值为该工作的。
2017年辽宁省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年辽宁省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书3.对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量4.关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不子答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5 人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3 日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定5.工程设计招标与工程施工招标相比较,具有的特点是( )。
A.开标形式相同,评标原则不同B.招标文件内窨相同,评标原则相同C.投标书的编制要求不同,开标形式相同D.评标原则不同,招标文件内窨不同6.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款7.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于伴随服务的说法,正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费8.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是( )。
2015年上半年甘肃省监理工程师合同管理:合同解除试题.
2015年上半年甘肃省监理工程师合同管理:合同解除试题本卷共分为2大题60小题,作答时间为180分钟,总分120分,80分及格。
一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题干后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
本大题共30小题,每小题2分,60分。
)1、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由__。
A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任2、组织几个劳动组织相同的工作队,在同一时间、不同的空间,按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是。
A:平行施工B:循环施工C:依次施工D:流水施工E:自我评定3、由于业主原因,监理工程师下令工程暂停,导致承包商工期延误和费用增加,则停工期间承包商可索赔。
A:工期、成本、利润B:工期和成本、不能索赔利润C:工期、不能索赔成本和利润D:成本、不能索赔工期和利润E:由于传染病的影响而暂时停止的施工4、施工时对基础工程量增加的费用,应计入。
A:涨价预备费B:基本预备费C:企业管理费D:现场管理费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为。
A:全都归银行所有B:返还施工企业550万元C:返还施工企业600万元D:返还施工企业750万元E:专业监理6、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,属于监控主体。
A:设计单位B:施工单位C:工程监理单位D:勘察单位E:工程变更单7、依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由承担。
云南省2015年上半年监理工程师《合同管理》:合同的解除考试试卷
云南省2015年上半年监理工程师《合同管理》:合同的解除考试试卷一、单项选择题(共 题,每题 分,每题的备选项中,只有 个事最符合题意)、按单位产量占用流动资金的比例估算是属于。
✌:扩大生产能力估算法:扩大项目估算法:扩大指标估算法:扩大工程资金估算法☜:由于传染病的影响而暂时停止的施工、是典型的质量控制动态分析法。
✌:排列图法:直方图法:分层法:控制图法☜:工程变更单、某建设项目,建安工程费为 万元,设备工器具费为 万元,建设期利息为 万元,工程建设其它费用为 万元,建设期预备费为 万元☎其中基本预备费为 万元✆,项目的铺底流动资金为 万元,则该项目的动态投资额为万元。
✌: : : : ☜:由于传染病的影响而暂时停止的施工、在工程建设中,经济制裁属于进度控制常见因素的。
✌:政策因素:社会环境因素:资金因素:组织管理因素☜:自我评定、对于工程量清单中的某些项目,如保养气象记录设备、保养测量设备等,一般采用进行计量支付。
✌:均摊法:凭证法:估价法:分析计量法☜:由于传染病的影响而暂时停止的施工、【例 ·单选题】下列费用中,属于生产准备费的是。
✌:试运转所需的原料费:生产职工培训费:办公家具购置费:生产家具购置费☜:由于传染病的影响而暂时停止的施工、施工时对基础工程量增加的费用,应计入。
✌:涨价预备费:基本预备费:企业管理费:现场管理费☜:由于传染病的影响而暂时停止的施工、搭接网络计划中,时距就是。
✌:相邻两项工作之间的时间差值:相邻两项工作之间的搭接关系:相邻两项工作之间的逻辑关系:相邻两项工作之间的工艺间接时间☜:自我评定、按我国目前的建设程序,大中型项目的建设过程大体分为♉♉和项目实施两大阶段。
✌.可行性研究.项目建设方案.编制可行性研究报告.项目决策、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
黑龙江2015年上半年监理工程师合同管理:合同解除考试试题
黑龙江2015年上半年监理工程师合同管理:合同解除考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构__。
A.可组建多个监理分支机构B.不应组建监理分支机构C.只组建两个监理分支机构D.只组建一个监理分支机构2、在矩阵制监理组织中,对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A.1B.2C.3D.大于33、在投资总目标中预留风险费和不可预见费,是在目标规划和计划中考虑了__。
A.资金筹措能力B.管理和协调能力C.各种风险因素对计划实施的影响D.规划和计划的可行性4、建设工程风险的特点之一是__。
A.风险因素的发生概率小,风险事件的发生概率大B.风险因素的发生概率大,风险事件的发生概率小C.风险因素和风险事件的发生概率均较大D.风险因素和风险事件的发生概率均较小5、建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是__。
A.有大量的隐蔽工程B.施工中未及时进行质量检查C.工程质量的评价方法具有特殊性D.工程质量具有较大的波动性6、总包单位依法将建设工程分包时,分包工程发生的质量问题,应__。
A.由总包单位负责B.由总包单位与分包单位承担连带责任C.由分包单位负责D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责7、按我国目前的建设程序,大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策8、在组织结构中,如果组织缺乏足够的__,将会使组织在运行时陷入无序状态。
A.管理层次B.管理跨度C.管理部门D.管理职能9、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A.施工图设计B.设备调查C.勘察成果D.建筑材料配置10、采用代理型CM模式时,CM单位是业主的__。
A.监理单位B.咨询单位C.承包单位D.伙伴单位11、第三方担保在风险对策中属于__。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-95
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量,要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》,承包商对此指示()。
【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行,但可获得费用补偿C.应当执行,但可获得费用和利润的补偿D.应当执行,不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。
承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时,监理人有权要求承包商增加或更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述,正确的有( )。
【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24 h后,工程师不在验收记录上签字,则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的,延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24 h,以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行,应当承担支付保证金责任的有()。
【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后,投标人拒绝订立合同E.中标后,投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销投标书;(2)投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后,在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定,签订合同协议或递交履约保函。
辽宁省2016年监理工程师《合同管理》:合同的解除考试试卷
辽宁省2016年监理工程师《合同管理》:合同的解除考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、《中华人民共和国建筑法》规定,房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担,由建筑施工单位负责人对安全负责。
A.相应资质B.质量保证C.保证安全D.保证工期2、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,__合同约定的工期。
A.只能在范围内压缩B.与其协商C.不得压缩D.不得延长3、关于风险评价作用的说法,正确的是。
A:通过风险评价可以更准确地认识风险B:通过风险评价可以找出建设工程面临的风险因素C:风险评价可以确定风险的绝对严重程度而不能确定相对严重程度D:风险评价可以最终形成建设工程风险清单E:工程保险金4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是。
A:和解B:调解C:行政决定D:仲裁E:专业监理5、在制定检验批的抽样方案时,为合理分配生产方和使用方的风险,主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过。
A:5%B:6%C:8%D:10%E:工程变更单6、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案,依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68%、87%、45%和52%,则风险最小的是。
A:方案甲B:方案乙C:方案丙D:方案丁E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计,必要时项目监理机构可与建设单位协商,组织有关专业部门和专家会审,提出意见后由签发审查意见。
A:总监理工程师B:监理单位技术负责人C:专业部门负责人D:会审专家组组长E:工程变更单8、编制某设备安装工程概算过程中,发现初步设计的设备清单不完备,或安装预算单价及扩大综合单价不全时,宜采用的概算编制方法是。
A:预算单价法B:扩大单价法C:按设备费百分比形式的概算指标法D:按每吨设备安装费形式的概算指标法E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在工程施工各方不了解工程,不清楚现场的实际情况下,采用__可能是一个相当有效的协调方法。
2015年上半年辽宁省监理工程师《合同管理》:合同的解除考试题
2015年上半年辽宁省监理工程师《合同管理》:合同的解除考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、__不是仲裁协议的内容。
A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.选定的仲裁2、对招标文件提供的清单,投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A:分部分项工程量清单B:措施项目清单C:其他项目清单D:零星工作项目表E:由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某建设工程设备购置费为500万元,预备费90万元,建筑安装工程投资1200万元,固定资产投资方向调节税20万元,建设期利息55万元,土地使用费800万元;则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A.2665B.2645C.75D.554、某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。
但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。
下列关于该拖期的处理方法中,正确的是。
A:追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额B:工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金C:承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D:按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工E:专业监理5、某世界银行项目各项数据如下:项目管理费600万元,开工试车费400万元,业主的行政性费用200万元,生产前费用700万元,运费和保险费为250万元,地方税200万元,建设成本上升费用220万元,则该项目间接建设成本为万元。
A:1200B:2000C:2350D:2570E:由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建筑安装工程费用组成中。
不属于规费的是。
A:养老保险费B:失业保险费C:工伤保险费D:劳动保护费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。
A:建设投资和流动资金B:建设投资和铺底流动资金C:建设投资D:固定资产投资和无形资产投资E:由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
2021年监理工程师考试合同管理真题
选择题在合同履行过程中,因不可抗力导致合同无法继续履行时,当事人应采取的措施是:A. 立即解除合同B. 及时通知对方并提供证明(正确答案)C. 自行承担全部损失D. 要求对方承担违约责任关于合同变更的说法,正确的是:A. 合同变更只能由一方提出B. 合同变更需经原审批机关批准C. 合同变更应采用书面形式(正确答案)D. 合同变更不影响原合同的效力在工程合同中,关于工程变更的约定,通常不包括:A. 变更的范围和内容B. 变更的提出和审批程序C. 变更的计价方式D. 变更后的工程质量标准降低(正确答案)关于合同解除的说法,错误的是:A. 合同解除后,尚未履行的部分终止履行B. 合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力C. 合同一方违约时,另一方有权直接解除合同(正确答案)D. 合同解除可因当事人协商一致而发生在建设工程合同中,关于违约责任的承担方式,不包括:A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金并同时双倍返还定金(正确答案,定金和违约金通常不并用)关于合同争议解决的说法,正确的是:A. 合同争议只能通过诉讼解决B. 仲裁裁决具有终局性,一方不履行时,另一方可直接申请强制执行(正确答案)C. 调解达成的协议不具有法律约束力D. 当事人申请仲裁后,仍可以向法院提起诉讼在合同签订过程中,关于要约和承诺的说法,正确的是:A. 要约可以撤销,但承诺不可以撤回B. 要约邀请具有法律约束力C. 承诺的内容应当与要约的内容一致(正确答案)D. 要约到达受要约人时即生效,无论其是否知悉关于合同效力的说法,错误的是:A. 无效合同自始没有法律约束力B. 可撤销合同在撤销前仍然有效C. 效力待定的合同经追认后自始有效D. 合同部分无效时,整个合同均无效(正确答案)在合同履行过程中,关于债权转让的说法,正确的是:A. 债权转让需经债务人同意,但通知即可对其生效(正确答案)B. 债权转让后,与债权有关的从权利不随之转让C. 债权人可以将债权的部分转让给第三人D. 债权转让后,债务人可以向原债权人履行债务。
合同管理岗位考试试题库完整
合同管理岗位考试试题库友情特别提示:以下考题考试时请注意审题,考试时(除个别题不在本范围外,大部分考题都在本范围)题目或答案会作个别变动,因此必须理解题意。
否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。
一、判断题:(一级15题,二级10题,黑体字为一级专用题。
对的请在括号内打√,错的打×。
答案正确的得2分,错误的倒扣0.5分、不作答得0分)1、合同实行先签订,后履行的原则;合同生效前,不得实际履行。
(√)2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权,不得以本单位的名义对外订立合同。
(√)3、公司所有的合同(无论是重大合同还是标的额较小的合同)都必须实行审查会签制度。
(√)4、审查意见应明确、具体,但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言(×)5、合同订立后,不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。
(√)6、合同各方当事人协商一致,可以变更或解除合同。
(√)7、变更或解除合同的通知、协议书,应用书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
(√)8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。
(×)9、订立合同应当使用公司合同专用章,也可使用单位公章代替合同专用章。
(√)10、处理合同纠纷的原则:坚持以事实为依据,以法律为准绳的原则。
(√)11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁(×)12、在要式合同中,合同当事人签字的时间即合同成立时间。
(√)13、我公司合同管理实行承办人制度。
每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人,对合同订立至履行完毕的全过程负责。
(√)14、对发生实质性变更的合同,其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达,与原合同订立程序相同。
(√)15、订立合同的程序是:意向接触,资信调查;合同谈判;审查会签;合同签订;登记备案、归档等。
(√)16、由代理人订立合同的,应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位,于2013年5月1日发出中标通知书,双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此,本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告,不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时,承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定,承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
2023年辽宁省整理监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2023年辽宁省整理监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法2.关于合同法律关系的说法,正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.招标项目设有标底的,标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务6.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》,因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由()承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商7.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本8.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具9.施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理10.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是( )。
2023年辽宁省整理监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2023年辽宁省整理监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序2.根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人应保证其履约担保在( ) 前一直有效A.承包人提出工程竣工验收申请B.发包人颁发工程接收证书C.承包人提出工程竣工计算申请D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书3.工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理自C.书面说明其不同意见和理自D.要求其他成员说明同意的意见和理由4.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值5.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,为保证工程质量和施工安全,提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案6.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本7.0.勘察人根据岩土条件和设计要求,选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
这属于勘察作业要求中的()A.测绘要求B.勘探要求C.取样要求D.试验要求8.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费9.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2015年上半年辽宁省监理工程师合同管理:合同解除试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在工程建设的__阶段,需要确定工程项目的质量要求,并与投资目标相协调。
A.项目建议书B.可行性研究C.项目决策D.勘察、设计2、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A.对改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B.所有工程文档都要向城建档案馆移交C.移交文档时应办理移交手续,填写移交目录,双方签章D.移交在工程完工后的3个月内3、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则,其中的公正性要求为__。
A.接受对社会的职业责任B.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C.通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D.不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情4、可不作为开工必须具备的条件是__。
A.施工组织设计已获总监理工程师批准B.测量控制桩、线已查验合格C.征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D.工程投资资金全部到位5、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.15B.30C.45D.606、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A.矩阵制B.直线职能制C.职能制D.直线制7、采用代理型CM模式时,CM单位是业主的__。
A.监理单位B.咨询单位C.承包单位D.伙伴单位8、承包单位以欺骗手段获取资质证书的,__;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.予以取缔,处以罚款B.吊销资质证书C.吊销资质证书,处以罚款D.处以罚款9、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元,设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,该工程__。
A.可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理10、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A.无关B.成正比C.成反比D.有多种关系11、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验,这说明工程质量具有__特点。
A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性12、《中华人民共和国建筑法》规定,由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A.国务院B.工商行政管理部门C.国务院安全行政主管部门D.国务院建设行政主管部门13、工程项目建设监理实行__负责制。
A.总监理工程师B.项目法人C.监理单位D.项目经理14、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A.主观性B.明确性C.现实性D.层次性15、项目监理机构的总监理工程师代表,应处于__。
A.决策层B.协调层C.操作层D.执行层16、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A.对单位负责人的任职要求B.对技术负责人的资格要求C.注册资金数额D.对技术管理人员素质、数量、结构的要求17、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A.经济人员B.管理人员C.工程监理人员D.工程技术人员18、加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明__。
A.进度目标与投资目标之间存在统一关系B.进度目标与投资目标之间存在对立关系C.进度目标与质量目标之间存在对立关系D.进度目标与质量目标之间存在统一关系19、检查、指挥灵活,达到指令传递快、信息反馈及时。
A.横向B.管理人员C.纵向D.管理部门20、《中华人民共和国建筑法》规定,房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担,由建筑施工单位负责人对安全负责。
A.相应资质B.质量保证C.保证安全D.保证工期21、按我国目前的建设程序,大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策22、第一次工地会议应在__举行。
A.开工时B.开工后C.总监理工程师下达开工令之时D.总监理工程师下达开工令之前23、建立最终的风险清单应采用__。
A.风险调查法B.专家调查法C.流程图法D.经验数据法24、按照我国的法律规定,设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A.10万元B.50万元C.100万元D.1000万元25、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作,下面的工作中,__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A.确认承包商索赔计算正确与否B.认定承包商索赔理由成立C.同意接受承包商索赔要求D.审核承包商提出的索赔报告二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、质量计划与现行施工组织设计相比较,()相同。
A.针对的对象B.编制的内容C.编制所依据的原理D.编制对象E.存在的形式2、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图B.工程进度款支付时间与方式C.进度控制人员的职责分工D.施工机械进出场安排E.进度控制目标实现的风险分析3、某分部工程双代号网络计划图如下图所示,图中错误为()。
A.多个起点节点B.多个终点节点C.存在循环回路D.工作代号重复E.节点编号有误4、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类,运输类和建造类三种施工过程,以下()施工过程一般不占有施工项目空间,也不影响总工期,不列入施工进度计划。
A.砂浆的制备过程B.地下工程C.主体工程D.混凝土制备过程E.层面工程5、对工程质量产生影响的环境条件包括()。
A.工程技术环境B.工程作业环境C.工程周边环境D.工程经济环境E.工程地区环境6、工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时,应当__。
A.维护建设单位的合法权益B.不损害承建单位的合法权益C.维护承建单位的合法权益D.不损害建设单位的合法权益E.维护监理单位的合法权益7、工程建设其他费用由()构成。
A.土地使用费B.与建设项目有关的费用C.与未来企业生产和经营活动有关的费用D.应急费E.暂列金额8、关于组织流水施工中时间参数的有关问题,下列说法中正确的有()。
A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值C.流水步距是两个相邻的工作队进入流水作业的最小时间间隔D.工期是指第二个专业队投入流水施工开始到后一个专业队完成流水施工止的延续时间E.流水步距的最大长度必须保证专业队进场后不发生停工、窝工现象9、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。
A.将其承接的工程转包B.允许其他单位以本单位的名义承揽工程C.按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工D.将其承接的工程合理分包E.将其承接的工程肢解后转包给其他分包商10、采用排列图法进行工程质量控制统计分析,考虑a~f这6种影响因素,影响频数分别为:a为350,b为30,c为:100,d为70,e为400,f为50。
下列说法正确的是__。
A.a因素是次要因素B.b因素是一般因素C.c因素是次要因素D.d因素是次要因素E.e因素是主要因素11、某工程单代号网络计划图如下所示,下列选项中正确的是()。
A.工作A的EF为2dB.工作D的FF为2dC.工作C的EF为2dD.工作B的EF为1dE.计算工期为8d12、我国现行建筑安装工程费用中,应计入企业管理费的项目有()。
A.财务费B.工会经费C.脚手架费D.劳动保险费E.住房公积金13、《中华人民共和国建筑法》规定,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。
A.进行爆破作业的B.临时占用规划批准范围以外场地的C.需要临时停水的D.可能损坏道路的E.需要设计变更的14、影响建设工程进度的不利因素很多,其中属于组织管理因素的有__。
A.地下埋藏文物的保护及处理B.临时停水停电C.施工安全措施不当D.计划安排原因导致相关作业脱节E.向有关部门提出各种申请审批手续的延误15、下列属于施工单位职责的是__。
A.应有完整的施工文件移交建设单位B.实行技术负责人负责制C.负责对城建档案工作进行业务指导,监督有关城建档案法规的实施D.工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理E.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕16、质量控制点是施工质量控制的重点,()应作为质量控制点的对象。
A.隐蔽工程B.主体工程C.施工条件困难或技术难度大的工序或环节D.采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节E.基础工程17、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指()。
A.检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要,工种配置是否合理B.检查作业活动的直接负责人,专职质检人员是否在岗C.检查紧急情况的应急处理规定D.检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗E.检查相关制度的落实情况18、下列关于流水施工的表述中,正确的有__。
A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求19、最高管理者应通过()活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
A.制定质量方针和质量目标B.对满足要求和持续改进的承诺C.确保可获得必要的资源D.进行管理评审E.向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性20、工程发生质量事故之后,国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组,进行__等一系列工作。
A.现场调查取证B.提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施C.事故原因分析D.组织必要的技术鉴定E.监督施工单位实施技术处理方案21、有关实施见证取样的要求的说法中,不正确的是()。
A.承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人B.送验要有见证取样监理工程师的签字C.试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存D.见证取样的试验费用由建设单位支付E.实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检22、工程质量事故处理报告的主要内容有()。
A.质量事故处理的依据B.质量事故技术处理方案C.实施技术处理施工中有关问题和资料D.对处理结果的检查鉴定和验收E.事故发生原因的初步分析23、关于下面的计算公式,正确的是()。
A.FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费B.CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费C.国外运输保险费=FOB×国外保险费率D.国外运费=离岸价×运费率E.消费税=关税×消费税率24、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定,工程量清单包括__。