建设工程合同专用条款
工程专用合同条款
工程专用合同条款
1. 合同目的：本合同的目的是就工程项目的设计、建设、运营等方面的相关事务达成一致，并确保双方的权益得到保护。
2. 工程概要：详细描述工程的范围、目标、计划、时间表、预算和其他关键要素，以便双方明确工作要求和达成共识。
3. 合同期限：明确工程开始和结束日期，并约定逾期完成工程所需的索赔和违约责任。
4. 付款条款：规定支付方式、金额、期限和条件，包括进展付款、里程碑付款和最终付款。
5. 变更和解除合同：明确变更合同的程序和责任，并规定解除合同的条件和后果。
6. 质量标准：确立工程项目的质量要求和验收标准，并约定工程质量问题的处理措施和责任。
7. 知识产权：明确工程项目中涉及的知识产权归属，并规定双方在知识产权使用、转让和保护方面的义务和权益。
8. 保密条款：确保相关商业和技术信息的保密，并规定违反保密义务的违约责任。
9. 违约责任：明确当一方违反合同条款时，另一方可以采取的补救措施和索赔权利。
10. 争议解决：约定争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼，并
确定相关费用和责任承担。
11. 不可抗力：明确不可抗力事件对合同的影响、责任和解决
方式。
12. 通知：规定双方之间的通知方式和要求，确保有效沟通和
信息传递。
13. 法律适用和管辖：确定合同受哪个国家或地区的法律管辖，并规定争议的解决地点。
14. 其他条款：根据具体情况，可以增加适用的特殊条款和补
充条款。
注意：以上条款仅供参考，实际的工程专用合同应根据具体项目和双方需求进行调整和完善。
在签订合同之前，建议双方征求专业法律和合同咨询意见。
工程建设合同专用条款
工程建设合同专用条款第一章总则第一条定义第二条合同内容2.1 工程建设合同应包括项目名称、地点、工程范围、工程总投资、工期、支付方式等合同基本内容。
2.2 工程建设合同中还应明确双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等相关内容。
第三条合同签署3.1 工程建设合同应由甲方和乙方双方共同签署，并加盖公章或法定代表人签字。
3.2 甲方和乙方应自觉遵守合同约定，共同履行合同义务。
第二章工程建设合同的权利和义务第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同要求进行工程建设，并提供必要的协助和支持。
4.2 甲方应按照合同约定支付工程款项，并按时提供工程建设所需的资金、场地等条件。
4.3 甲方应提供合同约定的技术资料和设计文件，并按时提供施工许可证等必要手续。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同要求进行工程建设，并要求甲方提供必要的协助和支持。
5.2 乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成工程建设，并保证工程建设结果符合合同约定的质量要求。
5.3 乙方应按照合同约定的支付方式收取工程款项，并遵守相关税务法律法规。
第三章违约责任第六条违约责任6.1 甲方或乙方未按照合同约定的工期完成工程建设的，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。
6.3 乙方未按照合同约定的质量要求完成工程建设的，应承担相应的违约责任。
6.4 本合同任何一方违约，应根据实际损失进行经济赔偿，并承担相应的法律责任。
第四章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 合同双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议或纠纷。
7.2 若协商不成，合同双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的。
7.3 仲裁期间，合同双方应继续履行合同义务，不得停止工程建设或进行其他损害对方利益的行为。
第五章附则第八条附则8.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程建设完工并验收合格之日终止。
建筑工程合同的专用条款
建筑工程合同的专用条款
第一条工程概述
甲方（建设单位）委托乙方（承包单位）进行位于[具体地址]的[工程名称]的建设工作。
工程包含但不限于[具体工程内容]。
第二条工程质量
1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量的标准和规范执行，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 工程质量应达到[具体标准]，并通过[相关质检部门]的质量检验。
第三条工期要求
1. 开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条合同价款
1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 价款支付方式为[具体支付方式]。
3. 工程进度款按[具体比例]支付，最终结算以实际完成的工程量为准。
第五条变更与追加
1. 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的追加工作量，按[具体计算方式]计算追加费用。
第六条违约责任
1. 如乙方未能按期完成工程，应按每日[具体数额]支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款，应按逾期金额每日支付[具体比例]的滞纳金。
第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
第九条生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建筑合同通用条款和专用条款
建筑合同通用条款和专用条款说到建筑合同，哎呀，很多人第一反应就是一堆让人头疼的法律条文，完全看不懂嘛。
建筑合同里面有两个很重要的部分，分别叫“通用条款”和“专用条款”。
这两个部分，虽然听起来很高深、很复杂，但说白了，就是为了让大家合作更顺利，不至于在建房子或者修路的过程中，双方互相吵架，甚至闹到法庭去。
今天咱们就来聊聊这两块儿，怎么样能让大家既懂又不累，明明白白地把房子建好，或者工程做完。
先说说这个“通用条款”吧，听名字就知道，这部分是“通用”的，基本上每个建筑工程都会有。
它们就像是你去餐馆点的菜单上那些“常见菜”，不管你点的是哪一道，老板都会拿出来。
举个简单的例子，“施工方必须按时完成工程”，这就是个典型的通用条款，几乎每个建筑合同里都有。
还有像“工程质量必须符合国家标准”这种话，听着都不陌生吧？通用条款的最大特点就是，它们在所有合同中都是一样的，给大家一个框架和基本的规则，确保每个人都不跑偏，明明白白地知道自己该干什么，不该干什么。
说到这里，可能有些人就会问了：“那如果是每个合同都一样，干嘛还要写那么多条款呢？”嘿嘿，这个问题问得好！通用条款的作用就是给大家一个大致的方向，保证大家在合作的时候，不会因为理解不同而引起争执。
比如，你跟我说‘必须按时完工’，但这个‘按时’到底是什么时候？是不是我想象中的时间？这个‘质量合格’到底能不能让我们放心？这些问题啊，可能就要通过专用条款来进一步澄清了。
所以，接下来咱们再说说这个“专用条款”。
说到这个，大家可得小心了，它可不像通用条款那样“随便”用的。
专用条款是根据具体的项目来定的，就是说每个工程的专属定制版。
比如，你承包了一个大桥的建设，那专用条款里就可能会规定一些特别的内容，比如“施工期间要注意避免对附近居民造成震动影响”，这种就跟你盖个小房子完全不一样。
而如果是盖房子的话，专用条款里可能就会写到：“请确保建材质量达到标准”，还有可能会特别提到“施工时不得影响附近的交通”之类的。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程，是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程，具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方，是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方，是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理，是指按照法律法规和合同约定，对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计，是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质，并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求，严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件，确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设，并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期，应提前书面通知甲方，并取得甲方书面同意后，方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下，按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为：按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%，在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%，按工程进度的不同分为若干次支付，乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%，在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求，提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)
建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订，以书面形式确认，并由双方盖章生效。
2. 本合同一经签订，即具有法律效力。
第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求，在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。
2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。
2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。
第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元，具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。
2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。
第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责，乙方提供相应的技术要求及配合工作。
2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。
第六条保修期1. 工程竣工后，甲方享有一定的保修期，在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期为___年，具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。
第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。
第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商、补充合同。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同通常包含多个核心部分，如工程范围、工期要求、质量标准、价格与支付方式、变更与索赔、竣工验收等。
以下是一份简化的建筑工程合同专业条款范本：
【工程概况】
本合同涉及[具体项目名称]，位于[项目地点]，由[甲方名称]作为业主，委托[乙方名称]作为承包方进行施工。
【工程范围】
乙方应根据甲方提供的图纸和技术规范，完成包括但不限于基础工程、主体结构、室内外装修、给排水电安装等全部建设任务。
【工期要求】
工程计划开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
除非因不可抗力或双方书面同意的变更，否则乙方应确保按期交付。
【质量标准】
工程质量必须符合国家现行相关建筑规范及标准，并通过甲方或第三方机构的验收。
【价格与支付方式】
合同总价为[合同金额]，支付分为预付款、进度款和竣工款。
具体支付条件和比例按照合同约定执行。
【变更与索赔】
任何工程变更需得到甲方书面确认，并按照变更内容调整合同价款和工期。
乙方在遭遇不可预见的条件时，有权提出索赔。
【竣工验收】
工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署竣工证书，视为工程交付完成。
【违约责任】
如一方违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
【争议解决】
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
以上条款仅为范本，实际合同制定时应根据项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。
在签订合同之前，务必仔细审查每一项条款，确保所有细节都被充分考虑和协商一致。
工程合同范本专用条款
工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量1. 质量标准：[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收：工程竣工后，由双方共同进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体比例]支付预付款。
进度款：按照工程进度分阶段支付进度款，每次支付前需经双方确认工程进度。
竣工结算款：工程竣工并验收合格后，支付剩余的竣工结算款。
五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程款项。
协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。
2. 承包方责任与义务：按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。
负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的安全。
提供施工所需的设备、材料和劳动力。
负责工程的竣工验收和保修工作。
六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程造价增加或减少的，双方应按照变更协议进行调整。
七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同生效：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款合同范本专家建议：
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的，本合同旨在约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同主体，甲方为建设工程的委托方，乙方为建设工程的承包方。
3. 工程范围，本合同所指工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等。
4. 合同价款，双方约定的工程价款为（具体金额），支付方式为（分期付款、一次性付款等）。
5. 工程质量，乙方承诺按照相关标准和规定，确保工程质量符合国家标准，并承担因工程质量问题所产生的责任。
6. 工期安排，双方约定工程的开工日期、竣工日期和交付日期，并在合同中明确延期、提前竣工等情况的处理办法。
7. 变更和索赔，双方同意在工程施工过程中，如有必要变更合
同内容或发生索赔情况，应当按照相关程序和规定进行，确保合同
的变更和索赔合法有效。
8. 安全和保险，双方同意在工程施工过程中，严格遵守相关安
全规定，并购买施工过程保险，确保工程施工过程中的安全和风险
的合理分担。
9. 合同解除，双方同意在合同解除的情况下，应当按照相关法
律法规和约定进行，确保合同解除的合法性和有效性。
以上仅为建设工程施工合同通用条款的部分内容，具体条款和
内容应当根据实际情况和法律法规进行详细约定。
希望以上内容能
够满足您的需求，如有任何疑问或需要进一步的指导，请随时与我
联系。
最新建筑工程合同专用条款
最新建筑工程合同专用条款一、词语定义及合同文件1. 合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）本招标文件；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图纸；（7）投标书及其附件；（8）本合同通用条款；（9）工程量清单；（10）工程报价单或预算书；（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
以及双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件。
2. 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等与建筑、装修、安装相关的法律法规。
3. 适用标准、规范的名称：最新版本的国家、地方建筑、装修、安装施工各项技术标准、技术规范等，最新版本的建筑、装修、安装验收技术标准和技术规范等。
4. 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后一周内提供套施工图纸；竣工前一周内提供竣工图套。
发包人对图纸要求保密。
二、双方一般权利和义务1. 监理单位委派的工程师姓名：职务：XXX，发包人委托的职权：质量、工期、安全、工程进度资金支付审查等项目的控制需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更和工程变更、涉及工程进度三、合同价格1. 合同价款：指发包人应支付给承包人的工程总价款，包括工程成本、利润、税费等。
2. 合同价款的支付：（1）合同签订后，发包人应按照专用条款约定的时间和方式向承包人支付预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，发包人应按照专用条款约定的时间和方式向承包人支付进度款。
（3）工程竣工并经验收合格后，发包人应按照专用条款约定的时间和方式向承包人支付尾款。
四、工期1. 工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。
2. 工期延误：（1）由于发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人支付工程延期费用。
（2）由于承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条根据国家有关法律法规和规章制度，为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障合同当事人的合法权益，依据双方自愿原则，本合同条款起草。
第二条本合同适用于建设工程（包括房屋、市政道路、桥梁、港口、电厂、电力工程等）施工过程中与勘察设计、工程监理、施工总承包、分包等有关的合同管理。
第三章合同签订第三条合同的签订应遵循公平、公正、公开原则，并在纸质格式上作出双方签字。
第四条合同的主要内容包括但不限于：造价、工期、质量标准、支付方式、违约责任、保险责任、转包情况、争议解决方式等。
第四章质量控制第五条施工方应严格按照国家法律法规和合同约定的要求进行施工，并在规定的工期内保质保量完成工程。
第六条建设工程施工过程中应遵循施工工艺、操作规范和安全生产要求，确保工程质量和施工安全。
第七条建设工程施工过程中，如果发生设计变更或需经施工方提出变更，应与甲方协商一致，并经有权机关批准。
第五章施工支付第八条根据合同约定，乙方有权按工程进度将相应款项支付给甲方，并提供与付款相应的相关凭证。
第九条如甲方未按约定时间或付款条件支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金或采取其他法律措施。
第十条施工工程的决算应按照工程量和费率计算，合同约定的最后一次支付后，乙方应将决算报告提交给甲方。
第六章违约责任第十一条任何一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。
第十二条如果甲方违约，乙方可以采取停工、索赔或解除合同等措施。
如果乙方违约，甲方可以采取扣款、赔偿或解除合同等措施。
第十三条合同解除后，双方应通过协商解决未竟事项，并进行结算。
第七章争议解决第十四条如发生合同争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可提交相关有关部门的仲裁或法院解决。
第八章保险责任第十五条施工期间，甲方应负责购买工程施工保险，确保工程施工过程中发生的意外事故得到及时保障。
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款是适用于所有类型的工程合同的一般条款，专用条款是根据具体工程项目的特点和需求进行订立的特别条款。
下面是两者的具体区别：
1. 适用范围：通用条款适用于所有类型的工程合同，无论是建筑工程、机电工程还是土木工程等，而专用条款仅适用于具体工程项目。
2. 内容细节：通用条款中包含了诸如合同的签订、履行、支付条件、争议解决等方面的基本规定，而专用条款则根据具体工程项目的特点和需求，对工程范围、工期、质量要求、支付方式等进行具体规定。
3. 法律适用：通用条款通常会考虑到适用当地的法律和法规，以确保合同的合法性和有效性；而专用条款可以进一步明确适用的法律和法规等细节事项。
4. 灵活性：通用条款在合同中被广泛使用且经过多次验证和修订，因此更具通用性和灵活性，可以适应各种类型的工程项目；而专用条款更注重特定工程项目的细节，可能针对特定需求和风险进行灵活调整。
综上所述，通用条款是适用于所有工程合同的一般性条款，而专用条款是根据具体工程项目的特点和需求，对通用条款进行修改和补充，以适应特定的工程合同。
工程合同中的专用条款
工程合同中的专用条款第一条工程概况1.1 工程名称：______________（填写工程具体名称）。
1.2 工程地点：______________（明确指出工程所在位置）。
1.3 工程内容：______________（详细描述工程包含的主要工作内容）。
1.4 合同双方：甲方（建设单位）_____，乙方（承包单位）_____。
第二条工程质量2.1 乙方必须严格按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行，保证工程质量达到合同约定的标准。
2.2 对于发现的任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
第三条工期要求3.1 工程开工日期为____年___月___日，竣工日期为____年___月___日。
3.2 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整工期的申请。
第四条价款支付4.1 工程总价款为人民币（大写）_____________元。
4.2 付款方式：甲方应按照以下比例向乙方支付工程款：预付款30%，进度款50%，竣工款20%。
4.3 每次付款前，乙方需提供相应的发票及其他相关文件。
第五条违约责任5.1 双方应严格遵守合同条款，任何一方违约均应承担违约责任。
5.2 因乙方原因导致工程延期，每延误一天，需向甲方支付违约金千分之___的工程款。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经双方签字盖章后，任何变更或补充均须以书面形式确认。
6.2 出现重大违约情形，守约方有权单方面解除合同并要求违约方赔偿相应损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签订补充协议。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章：总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同，为确保甲方的权益，明确双方的权责，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，制定本合同。
第二章：工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于：1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装；2. 工程所需的材料采购、运输和保管；3. 工程所需的劳动力组织和管理；4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章：工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元（大写：_______）。
第四章：工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月，自合同签订之日起计算；2. 乙方应制订合理的施工进度计划，并按计划完成施工；3. 如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案，包括：1. 施工队伍和各岗位人员的配置；2. 施工工艺和施工方法；3. 施工现场的布置和管理；4. 安全措施和环境保护措施。
第六章：质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章：支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付；2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请，并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章：合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方并经双方商议一致；2. 双方变更合同内容时，应签订书面补充协议，并在合同附件中加以记录。
第九章：争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议，应及时友好商议解决，若商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释：1. 合同法：中华人民共和国《合同法》2. 工程范围：指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排：规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案：规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准：建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项：指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程合同条款范文
建设工程合同条款范文一、合同主体甲方：（名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（名称）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景本合同是甲方和乙方就（具体工程名称或项目描述）的建设工程进行的合作。
双方根据相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下合同条款。
三、工程内容1. 工程名称：（详细描述工程名称）2. 工程地点：（详细描述工程地点）3. 工程规模：（详细描述工程规模）4. 工程进度：（详细描述工程进度，包括开工时间、竣工时间等）5. 工程费用：（详细描述工程费用，包括总金额、支付方式等）四、合同执行方式1. 设计方案：乙方负责进行工程的设计，并提供甲方审批。
甲方根据设计方案同意支付设计费用，并对设计方案负有审核义务。
2. 施工方案：乙方负责编制并提供工程施工方案，甲方在审批后同意施工方案。
甲方应对施工方案进行监督并提供必要的协助。
3. 材料采购：乙方在施工前负责采购所需材料，并对材料质量负责。
甲方按照约定支付相应的采购款项。
4. 施工组织：乙方按照施工方案进行施工组织，并保证工程质量和安全。
五、质量保证和验收1. 甲方有权对工程进行质量验收。
验收标准以国家相关法规和工程设计文件为准。
2. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并在合理时间内消除质量问题。
3. 工程质保期为（具体时间）。
在质保期内，如发现质量问题，乙方应负责免费修复。
六、合同变更1. 甲方和乙方均同意，在工程施工过程中可能会发生一些不可预见的情况，可能需要对合同进行变更。
双方应友好协商，达成一致意见，并以书面形式进行变更协议。
2. 变更后的合同条款应具体明确变更的内容、原因、时间和对工程造成的影响。
七、违约责任1. 若任何一方未履行合同的义务，应按照法律法规的规定承担相应的违约责任。
2. 若由于不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应及时通知对方，并采取相应措施减少损失。
八、争议解决1. 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工，在建设工程施工过程中，双方应严格遵守本合同的约定，互相协作，履行各自的责任，确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除，均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度，充分尊重合同当事人的意愿，维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工，具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议，乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款，甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的，应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工，确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为（具体日期），乙方应按照工期要求合理安排施工进度，并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素，影响工程施工进度，双方应协商解决，并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全法规，保障施工现场的安全环境，并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知甲方，合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容，但必须经双方协商一致，并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
建设工程合同施工条款
建设工程合同施工条款第一条工程概述甲方（建设单位）与乙方（承包单位）根据平等自愿的原则，就_________（工程名称）的建设达成以下协议，以明确双方在施工过程中的责任、权利和义务。
第二条施工范围及标准乙方应按照甲方提供的技术要求和设计图纸完成工程施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等，并确保工程质量符合国家及行业标准。
第三条施工期限本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
乙方应根据合同约定的时间节点推进工程进度，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并提出调整进度计划的建议。
第四条质量要求乙方必须保证工程质量满足国家规定的质量标准和行业规范，严格执行质量检查制度。
对发现的质量问题应及时整改，确保不留隐患。
第五条安全生产乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定和执行安全生产措施，保障施工现场的安全，并对施工人员进行安全教育培训。
第六条环境保护在施工过程中，乙方应当采取有效措施减少环境污染和生态破坏，合理处置建筑垃圾，确保施工现场环境整洁。
第七条材料设备所有施工用材料、设备由乙方负责采购，需满足设计和标准要求。
对于关键材料和重要设备，乙方应向甲方提供相应合格证明或检验报告。
第八条工程变更与索赔因设计变更或其他原因导致工程量增减或性质改变时，应及时签订书面补充协议。
对于由此产生的额外费用或损失，双方应根据实际情况协商解决。
第九条违约责任若一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按合同相关条款执行。
第十条争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的第二条定义和解释第三条合同的构成第四条合同的签订第五条合同的生效第二章工程建设的基本内容和标的第一条工程内容第二条工程规模和质量标准第三条工程进度安排第四条工程报价和支付方式第五条工程保证金第六条工程变更和索赔第七条工程质量监督和验收第三章合同履行的主要义务第一条甲方的义务第二条乙方的义务第三条双方共同的义务第四章合同履行的保证措施第一条保证金的交纳和退还第二条履约保证第三条效果保证第五章违约责任和争议解决第一条违约责任第二条争议的解决第六章合同的变更和解除第一条变更合同第二条解除合同第七章法律效力和附件第一条法律效力第二条附件本文档涉及附件：1. 工程项目方案2. 工程建设设计图纸3. 工程报价表4. 工程合同变更单5. 工程验收报告6. 其他相关附件本文所涉及的法律名词及注释：1. 工程内容：指合同中约定的具体建设工程的种类和范围。
2. 工程规模：指合同中约定的工程的大小、面积、容积等量化指标。
3. 工程质量标准：指合同中约定的工程质量达到的要求和标准。
4. 工程变更：指在合同履行过程中，对工程内容、规模等进行的修改。
5. 工程保证金：指乙方在合同签订后交纳的一定金额，作为合同履行的保证。
6. 违约责任：指在合同履行中，一方未履行或未按约定履行义务所应负担的责任。
7. 争议解决：指合同履行过程中双方产生的争议通过协商、调解或仲裁方式解决。
8. 变更合同：指双方经协商一致，对已签订的合同内容进行修改和调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同专用条款篇一：建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同(GF-1999-0201)（正本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称): 国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点：自贡市板仓工业集中区工程内容：场坪绿化工程（具体内容详见工程量清单）工程立项批准文号：自发【200 】项批新号资金来源：财政投入二、工程承包范围承包范围：施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期： XX年 10 月日竣工日期： XX年 11 月日计划工期：日历天四、质量标准工程质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准五、合同价款金额（大写）：壹佰陆拾陆万元（人民币）￥：1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：XX年10 月日合同订立地点：自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定：发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字盖公章或合同章后生效。
发包人：（盖章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：承包人：（盖章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：专用条款一、词语定义及合同文件２.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、中标通知书；3投标书及其附件；4本合同专用条款；5本合同通用条款；6标准规范及有关技术文件；7图纸；8工程量清单；9、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
３.语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用 _/ 语言文字适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：执行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》、《四川省建筑管理条例》及自贡市的规章制度适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家现行标准、规范发包人提供标准、规范的时间：/国内没有相应标准、规范时的约定： /４.图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：承包人进场前7天内提供4套图纸。
发包人对图纸的保密要求：不得泄露使用国外图纸的要求及费用承担：/ 图纸的修改：图纸修改和补充的部位：根据工程实际需要监理人签发的期限：收到修改图审核后签发二、双方一般权利和义务篇二：建筑工程施工合同(专用条款)专用条款一、词语定义及合同文件1、名词解释2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。
3、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。
发包人提供标准、规范的时间：开工前五天国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。
4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。
发包人对图纸的保密要求：无。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
二、双方一般权利和义务5、工程师监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：发包人派驻的工程师姓名：职务：工程师职权：监督工程进度及工程施工质量不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：刘庆职务：项目经理（副总工程师）8、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。
(6)水准点与座标控制点交验要求：无(7)图纸会审和设计交底时间：无(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无(9)双方约定发包人应做的其他工作：无发包人委托承包人办理的工作：无9、承包人工作承包人应按约定时和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：按时发包人提供月进度计划。
每月２５日前，提供每月完成工作量报表，一式两份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按照施工现场治安保卫管理办法搞好现场安全保卫工作。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：无(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人有责任保护已完工程的成品、半成品；某些产品发包人有特殊保护要求时，发包人承担其所发生的费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：无(8)施工场地清洁卫生的要求：按发包人有关规定，工程竣工做到工完场地清。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：无三、施工组织设计和工期10、进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按发包方要求提供进度计划。
工程师确认的时间：收到施工进度计划后五日内确认。
群体工程中有关进度计划的要求：无13、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：无四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：执行《通用条款》的有关规定。
19、工程试车试车费用的承担：无五、安全施工执行《通用条款》第五条。
按承包人的安全责任书执行。
六、合同价款与支付23、合价款及调整本合同价款采用按实结算方式确定。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：按实调整。
(2)采用可调价合同，合同价款调整方法：本工程采用可调价格。
调整依据执行《通用条款》条内容，以及发包人提出的较大功能性改变的设计修改。
执行青海省相关定额及相应配套文件，按二级标准取费。
(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无双方约定合同价款的其他调整因素：调整的条件：1、甲方代表确认的工程量增减；2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3、工程造价管理部门公布的国家对税、费等价格调整；4、双方商定的增减或调整。
调整的方式：若有设计变更、工程签证、零星用工等，根据相关的收费标准，办理追赶加预算，调整总造价。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。
扣回工程款的时间、比例：工程决算后扣回。
25、工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月30日前向发包人提交已完工程量报告，发包方三日内确认，作为付款依据。
26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月五日前按核实后的工程量支付进度款；竣工验收决算后，扣除工程总价的5%作为质保金，其余工程款发包人在决算办理后7日内一次性付清。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备（附材料设备清单）发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：无(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无(3)承包人可代为调剂串换的材料：无(4)到货地点与一览表不符：无(5)供应数量与一览表不符：无(6)到货时间与一览表不符：无发包人供应材料设备的结算方法：无28、承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：承包人自行采购。
八、工程变更执行《通用条款》第八条九、竣工验收与结算32、竣工验收承包人提供竣工图的约定：在工程正式交验后20日内，承包人向发包人提供竣工图三套。
竣工结算：在该合同范围工程交验后一月内，承包人向发包人提供竣工决算资料贰套。
发包人在10日审批完毕，返回承包方，7日内办理财务决算。
中间交工工程的范围和竣工时间：按《条件》第条执行篇三：建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
2．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。
3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。
发包人提供标准、规范的时间： /国内没有相应标准、规范时的约定： /3、图纸3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套3．2发包人对图纸的保密要求： /使用国外图纸的要求及费用承担： /二、双方一般权利和义务4、工程师4．1监理单位委派的工程师姓名：王晓江职务：总监理工程师发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。
4．2发包人派驻的工程师姓名：吕汉亭职务：工程师职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。
4．3不实行监理的，工程师的职权：无5、项目经理姓名：赵军文职务：项目经理6、发包人工作6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：应于开工前办理完上述资料，费用由承包人自理。