2015年下半年上海公路造价师《计价与控制》按照投资的费用性质分类考试试题
2015年下半年上海公路造价师基础理论与法规：财务评价试题
2015年下半年上海公路造价师基础理论与法规：财务评价试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、路面混凝土一般是采取__设计。
A．两边薄、中间厚B．中间薄、两边厚C．等厚式断面D．无要求2、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。
A．100B．150C．200D．2503、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使4、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，第三年贷款100万元，贷款利率为10%，用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为（）万元。
A．50B．20.5C．25.5D．115、分包人在施工现场的协调管理工作应由__负责。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．分包人自行6、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。
A．相等B．互为倒数C．无关D．成正比7、专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。
检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发__。
A．中间交工证书B．分项工程交工证书C．部分工程交工证书D．单项工程交工证书8、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。
A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构9、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。
A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系10、工程实施中发现文物，该文物应属于__财产。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．国家11、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。
2015年下半年上海公路造价师《理论与法规》：工程造价计价的特点试题
2015年下半年上海公路造价师《理论与法规》：工程造价计价的特点试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。
①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金A．①②④⑤B．①②③C．②④⑤D．③④⑤2、修改和完善，这表明监理规划__。
A．应分阶段编写B．具体内容应有针对性C．基本内容应力求统一D．应遵循建设工程的运行规律3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。
A．5000万元B．4000万元C．3000万元D．1000万元4、总监理工程师或高级驻地监理工程师应当具有从事路桥建设__年以上的经历，具有路桥专业或土木工程专业高级技术职称，持有监理工程师证书，从事监理工作满__年以上。
A．10，5B．15，5C．10，2D．15，25、标准属于__。
A．工程外部环境资料B．工程建设的法律、法规C．政府批准的工程建设文件D．工程实施过程中的有关信息6、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人申请交工的工程，在经交工验收后，被认为完全符合有关规定和要求，则__在交工验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。
A．业主B．监理工程师C．质监站D．上级主管部门7、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
A．降低企业的负债比率B．使企业少缴部分所得税C．提高企业的融资风险D．保持原有股东对企业控制权8、__的大小，反映了工程质量的稳定性。
A．平均值B．中位数C．标准偏差D．极差9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是__。
A．由业主负责B．由承包商负责C．由设计单位负责D．由业主与承包商各负责一半10、拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不应超过合同价的__。
A．3%B．5%C．10%D．15%11、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。
2015年上海公路造价师《计价与控制》：建设项目财务评价试题
2015年上海公路造价师《计价与控制》：建设项目财务评价试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为______。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润2、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。
A．签字加盖章B．签字或盖章C．只能签字，不能盖章D．只能盖章，不能签字3、甲建设公司与乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲公司签字盖章时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲、乙公司就合同内容达成合意时D．乙公司签字盖章时4、在组织结构的几种模式中，命令源最多的模式是__。
A．直线式B．职能式C．直线一职能式D．矩阵式5、世行贷款公路项目主要采用__。
A．成本加酬金合同B．总价合同C．单价合同D．设计施工总承包合同6、预应力混凝土（高强度混凝土除外）的最大水泥用量，不宜超过（）。
A．500kg/m3B．600kg/m3C．550kg/m37、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。
A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔8、甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。
以上事实应认定为__。
A．未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任D．构成有效合同，应负违约责任9、Ⅱ、Ⅲ三个级配。
A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm10、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡__。
上海2015年下半年公路造价师《计价与控制》影响材料预算价格变动的因素考试试题
上海2015年下半年公路造价师《计价与控制》影响材料预算价格变动的因素考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。
A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率B．技术措施，降低成本措施、施工平面图C．质量、工期、成本D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标2、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。
A．业主B．承包人C．业主和承包人任伺一方D．业主和承包人双方共同3、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法4、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。
A．30cmB．60cmC．100cmD．80cm5、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。
若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。
A．1611.1B．1612.5C．1616.3D．1237.56、根据FIDIC条款，履约保证金的清退应在__内。
A．工程交工验收完成后15天B．工程竣工验收完成后15天C．工程交工验收完成后14天D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)7、有资格代理招标的机构条件应包括__。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A．①②③B．②③④⑤C．④⑤D．①③④8、施工组织的基本单元是__。
A．分部工程B．分项工程C．工序D．施工过程9、价值工程的核心是__。
A．提高价值B．功能分析C．降低成本D．方案创造10、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。
A．越好B．越差C．不变D．无关11、桥梁一般由5大部分组成，下列说法正确的是__。
A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础12、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。
内蒙古2015年公路造价师《计价与控制》按照投资的费用性质分类考试试卷
内蒙古2015年公路造价师《计价与控制》按照投资的费用性质分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、对于质量控制点，一般要__，再制订对策和措施进行预控。
A．事先分析可能造成质量问题的原因B．事先分析施工过程中的关键工序C．分析施工过程中的薄弱环节D．分析施工过程中质量不稳定的工序2、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。
A．停工指令B．现场指令C．监理日报(记)D．试验记录3、某建设项目年设计生产能力为10000台，产品单台销售价格为800元，年固定成本为32万元，单位产品可变成本360元，单台产品销售税金为40元，则盈亏平衡点为__。
A．3000台B．3200台C．3300台D．3500台4、可撤销的合同在被撤销前，属于__合同。
A．无效B．既未成立也未生效C．有效D．虽未成立但已生效5、为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要__。
A．建立风险因素清单B．建立风险事件清单C．建立初始风险清单D．建立风险清单6、下列关于桥梁受力特性的说法正确的是__。
A．简支梁桥在日照温差作用下将产生附加内力B．斜拉桥主梁属于压弯结构C．考虑连拱作用对拱圈是偏于危险的7、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。
A．85％B．80％C．75％8、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门9、施工阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行10、对路基的基本要求是具有足够的__。
2015年造价师(计价与控制)习题及答案
2015年计价习题第一章一、单选题1、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。
A．临时公共设施及场地的维持费 B．建设保险和债券费C．开工试车费 D．土地征购费2．为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是( )。
A．流动资金B．建设期利息C．预备费D．其他资产费用3．某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000 万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价为( )万元。
A．5980 B．5580 C．3780 D．41804、下列费用中，不属于工程造价构成的是( )。
A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用5．世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是( )。
A．支付估算时不可能明确的潜在项目费用B．支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C．支付建设成本上升费用D．专为建筑材料价格上涨所设定的费用6.在建设项目投资中，最积极的部分是（）。
．A.建筑安装工程投资B.设备及工、器具投资C.工程建设其他投资D.流动资产投资7.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。
A．未达到固定资产标准的设备购置费 B．达到固定资产标准的设备购置费C．引进设备时备品备件的测绘费 D．引进设备的专利使用费8．用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。
A．特殊设备安全监督检查费B．供销部门手续费C．成品损失费及运输包装费D．外购配套件费9、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。
A．它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B．它是固定资产投资中的消极部分C．在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D．在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高10．已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。
2015年上海公路造价师理论与法规按风险的后果分类模拟试题
2015年上海公路造价师《理论与法规》按风险的后果分类模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、合格的竣工文件。
A.交工报告提交B.交工证书签发C.交工结账单签认D.竣工鉴定书提交2、下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确是_。
A.公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B.公证与鉴证的效力等同C.鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力3、有资格代理招标的机构条件应包括_。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A.①②③B.②③④⑤C.④⑤D.①③④4、暂定金额的使用权由—批准。
A.业主B.监理工程师C.承包人D.建设主管部门5、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A.生产工人学习、培训期间工资B.生产工人工资性津贴C.职工养老保险D.生产工人基本工资6、下列文件中，—不是公路施工招标文件必须包括的内容。
A.工程量清单B.投标人须知C.标底D.施工图设计文件7、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由—的人员组成。
A.仲裁委员会指定B.政府管理机构指定C.业主与承包商协商选定D.行业协会指定8、招标投标法规定评标工作应由—负责。
A.业主B.业主组建的评标委员会C.上级主管部门指定的评标小组D.代表国家的常设评标机构9、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的_。
A.1/2B.1/3C.2/3D.3/410、混凝土墩柱应一次浇完，盖梁混凝土一般应在墩柱浇完_h后才允许浇筑。
A.20B.24C.18D.1211、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可_。
A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止12、竣工财务决算组成文件的核心是。
2015年上海公路造价师《计价与控制》：固定资产投资管理体制改革试题
2015年上海公路造价师《计价与控制》:固定资产投资管理体制改革试题一、单项选择题（共25 题,每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意)1、箱涵背某层回填土,承包商通知监理验收，因故未进行这一工序，为不留工程隐患，决定开挖后补测其压实度,结果合格，承包商因再度开挖发生了一定费用,并要求在本月计量中报计这部分工程量，监理工程师认为（)。
A．不应该计量B．应该计量,但需补办一定手续C．无法确定D．没有依据2、不属于要约的是__.A．自动售货机售卖商品B．商店橱窗展示商品样品C．悬赏广告D．顾客在商店询问商品的价格3、《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。
A．6年以上B．5年以上C．4年以上D．3年以上4、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元,计划利润为10万元,税率为3%，则该工程的税金为__.A．6.6万元B．5.6万元C．6.3万元D．5。
3万元5、世行贷款公路项目主要采用__.A．成本加酬金合同B．总价合同C．单价合同D．设计施工总承包合同6、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。
A．净利润B．利润额C．营业额D．销售收入7、编制公路工程预算时，下列__不构成材料预算价格的组成内容。
A．运输损耗费B．操作损耗费C．仓储损耗费D．包装材料费8、浇筑板缝混凝土应在__时进行。
A．在板缝宽度最大B．在板缝宽度最小C．在混凝土初凝时间内D．在当日气温最低9、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于()。
A．85％B．90%C．93%D．95%10、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A．价款B．标的C．违约责任D．履行期限11、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的__。
A．50％B．60%C．70%D．80%12、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。
四川2015年公路造价师计价与控制按照投资的费用性质分类模拟试题
四川省2015年公路造价师《计价与控制》按照投资的费用性质分类模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明_。
A.批准了工期延期B.批准了承包商以后的施工计划C.对合同进行了修改D.解除了承包商延误工期的责任2、变更公路工程施工监理合同的一个前提是_。
A.监理自愿变更B.业主监理双方一致同意变更C.业主要求变更D.因外界原因3、按照差额内部收益率的比选准则，若A IRR V论,则_。
A.投资小的方案为优B.投资大的方案为优C.所有方案都不可行D.不能判断4、命令源最多的组织模式是_。
A.直线式B.职能式C.直线职能式D.矩阵式5、同一地点同一根标志柱上，最多不应超过（）标志。
A.两种B.三种C.四种D.五种6、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用_。
A.国内竞争性招标B.国际竞争性招标C.国内有限招标D.国际有限招标7、龋齿药物治疗应注意的是A.避免露髓可不去腐质B.应尽量恢复牙齿外形C.保护口腔粘膜避免刺激和腐蚀D.制备固位力洞形E.选择含氟材料充填8、高速公路施工中按里程来计算监理人员配置，应以—为原则。
A.每公里配置0.5人B.每公里至少5人C.每公里应不少于1人D.根据实际情况确定9、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在—所做的改变。
①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序A.①②④B.②③④⑤C.①④⑤D.①③④⑤10、构配件进行一般性鉴定检查所发生的费用属于_。
A.研究试验费B.直接费C.间接费D.设备管理费11、如果小王被评为“村养殖大王”，则小赵就不能被评为“村养殖大王”。
现在，小王没有被评上，则小赵（）被评为“村养殖大王”。
A.没有B.不能C. 一定D.可能12、快速路宜采用—作业方式。
A.采用五台（含）以上摊铺机成梯队作业联合摊铺B.采用两台（含）以上摊铺机成梯队作业联合摊铺C.采用两台（含）以上摊铺机成水平作业联合摊铺D.采用五台（含）以上摊铺机成水平作业联合摊铺13、当地基的持力层埋深在—以内时，一般选用天然地基上的浅基础，即石砌或混凝土圬工基础。
上海公路造价师计价与控制：建筑安装工程费用考试试题
上海公路造价师计价与控制：建筑安装工程费用考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工合同订立后，业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付开工预付款，这是业主行使__。
A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权2、动态控制的基本步骤是（）。
A．检查成效一纠正偏差B．确定目标—检查成效—纠正偏差C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差D．检查成效—分析原因—纠正偏差3、夏季高温时，为调节拌制水泥混凝土的凝结时间，常用的外掺剂是__。
A．减水剂B．速凝剂C．引气剂D．缓凝剂4、下列关于定金合同与主合同之间关系的表述，正确的是__。
A．如定金合同有效，主合同必有效B．如主合同无效，定金合同必无效C．如定金合同无效，主合同必无效D．如主合同有效，定金合同必有效5、报价的依据是（）。
A．概算定额B．预算定额C．企业定额D．扩大单价定额6、按照FIDIC合同条件规定，中期付款期限为__天。
A．7B．14C．28D．56。
7、暂定金额的使用权由__批准。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．建设主管部门8、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。
A．道义责任B．连带责任C．主要责任D．不承担责任9、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效力待定合同10、.为加快江西发展，我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。
以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？A．南昌B．九江C．景德镇D．赣州11、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析12、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。
2015年造价工程师计价与控制最全真题
2015造价工程师《工程计价》真题及答案一、单项选择题1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。
A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C【解析】本题考查的是国外建设工程造价构成。
不可预见准备进用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
教材P3。
【考点】国外建设工程造价构成2.采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是( )。
A.专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B.加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。
专用工具费=(材料费+加工费+辅助材料费)×专用工具费率;加工费=设备总重量×设备每吨加工费;包装费=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)×包装费率;利润=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率。
见教材P4。
【考点】设备购置费的构成和计算3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
该批设备关税完税价格税为( )万元人民币。
A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。
运输保险费=(1000+100)×1%/(1-1%)=11.11万元，到岸价=1000+100+11.11=111.11万元。
参加教材P6。
【考点】设备购置费的构成和计算4.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是( )。
2015年下半年上海公路造价师理论与法规：工程造价的定义试题
2015年下半年上海公路造价师理论与法规：工程造价的定义试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师与业主的关系是__。
A．监理和被监理关系B．委托与被委托关系C．雇佣与被雇佣关系D．相当于业主代表关系2、下列关于定金合同与主合同之间关系的表述，正确的是__。
A．如定金合同有效，主合同必有效B．如主合同无效，定金合同必无效C．如定金合同无效，主合同必无效D．如主合同有效，定金合同必有效3、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。
A．所有各组强度均大于设计强度B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍4、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担5、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。
A．成本系数B．价值功能C．价值系数D．价值功能系数6、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。
A．承包人无权得到该项工作的付款B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C．业主给予承包人一定的补偿D．承包人有权得到该项工作的付款7、桥梁一般由5大部分组成，下列说法正确的是__。
A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础8、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
上海2015年下半年造价工程师工程计价：材料和工程设备价格的调整考试试题
上海2015年下半年造价工程师工程计价：材料和工程设备价格的调整考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控2、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地3、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金4、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/35、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目6、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算7、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁8、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。
A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面9、信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的__原则。
A．稳定性B．兼容性C．可扩展性D．综合实用性10、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
上海2015年下半年公路造价师《计价与控制》影响材料预算价格变动的因素考试试题
上海2015年下半年公路造价师《计价与控制》影响材料预算价格变动的因素考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。
A．凭证法B．断面法C．分项计量法D．均摊法2、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的__强度为标准。
A．抗压B．抗折C．劈裂D．弯拉3、质量计划、__和质量记录等几项分类文件。
A．质量认可证书B．交工质量检验单C．质量责任制D．质量程序文件4、__施工时，应严格控制各工序材料温度。
A．沥青混凝土面层B．水泥混凝土面板C．半刚性基层D．无结合料基层5、《公路工程国内招标文件范本》规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的__天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。
A．14B．21C．28D．356、在工程进度款支付过程中，提交已完工程量报告后，将进行__。
A．主管单位认可并审批B．工程量测量与统计C．财务部门核实与审批D．工程师核实并确认7、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。
A．完成合同内注明的全部工程的时间B．完成合同内外全部工程的时间C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期8、水泥混凝土路面常用的养护方法有（）。
A．湿覆盖养护B．蒸汽养护C．真空脱水D．以上三种9、在下述各项中，不构成现金流量的是__。
A．折旧B．投资C．经营成本D．税金10、某合同履行费用的负担约定不明确，合同双方当事人又未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．由享有权利的一方负担C．由双方分担D．由履行义务的一方负担11、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
上海2015年下半年公路造价师基础理论与法规：资金时间价值理论考试试题
上海2015年下半年公路造价师基础理论与法规：资金时间价值理论考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润2、动态投资回收期的评价标准是__。
A．≤项目寿命期B．≤基准投资回收期C．≥项目寿命期D．≤基准动态投资回收期3、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。
A．交工证书上写明的交工日期B．签发最后支付证书之日C．承包人提交最后结账单之日D．签发缺陷责任终止证书之日4、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。
B．机械场外运输费C．燃料动力费D．经常修理费5、《公路工程国内招标文件范本》规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保__天内，监理工程师应签发开工预付款支付证书，并报业主审批。
A．7B．14C．21D．356、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。
①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表A．①②③B．③④⑤C．②④D．①④7、施工合同订立后，业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付开工预付款，这是业主行使__。
A．同时履行抗辩权B．代位权D．不安抗辩权8、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万9、评标委员会对投标人投标报价的评审以__作为评标基准价。
上海2015年下半年造价工程师造价管理：主动控制考试试卷
上海2015年下半年造价工程师造价管理：主动控制考试试卷前言造价工程师作为一个重要的专业岗位，需要具备丰富的专业知识、较强的工程管理能力和敏锐的市场洞察力。
因此考取造价工程师资格，已成为广大工程师们不懈的努力方向。
在2015年下半年，上海地区的造价工程师考试实行了主动控制，将考试过程转变为“双向选择，主动掌控”的形式，让考生能够在考试过程中更好的展现自己的能力。
本文将详细介绍本次考试试卷的重点内容及考试经验分享，以帮助考生更好地备考。
考试内容1. 题型本次考试采取笔试的方式，主要分为选择题和计算题两种题型。
选择题占比为60%左右，计算题占比为40%左右，但具体比例可能会因考试难度不同而有所改变。
2. 知识点本次考试主要涉及以下几个方面的知识点：•国家相关法律法规，如建设工程质量管理条例、城市规划法等；•工程造价核算知识，如项目建设投资预算制定、建设工程计价规范等；•工程项目管理知识，如进度管理、质量管理、合同管理等。
需要注意的是，在考试中这些知识点往往会互相交织，出现相互关联的题目，因此考生需要系统化的学习和掌握这些知识点。
考试经验分享1. 制定复习计划在考试前，制定一个合理的复习计划非常重要。
可以根据考试的时间以及自己的时间安排，合理分配每个章节的复习时间，同时要注意留出一些时间进行练习和。
2. 关注题目关键词和题目类型在考试的时候，需要注意每个题目的关键词和题目类型。
关键词往往是判断答案的重要依据，而题目类型则会显著影响答题方法和答题思路。
因此，阅读题目时需要仔细分析题干和选项，并根据题目类型和知识点有针对性的进行解答。
3. 熟悉题目解析考试前，可以找一些历年的造价工程师试题进行试做，特别是近几年的试题。
在做题的过程中，细心地研究题目的解析和分析，找到问题的解决方法和答题的技巧。
4. 勤于和反思在考试后，需要对自己的答题情况进行和反思。
例如，回答错误的题目需要认真查找原因并作出调整，而回答正确的题目也需要仔细思考，找到自己答对的方法和技巧，以便更好的备考下一次考试。
2015年上海公路造价师：分部分项工程单价的编制方法考试试卷
2015年上海公路造价师：分部分项工程单价的编制方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、竣工决算是指__。
A．建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用B．竣工验收时业主与承包商的结算C．甲乙双方签定的建筑安装工程承包合同终结的凭证D．业主与承包商的最终决算2、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。
A．营业税B．第三方责任险C．施工设备保险费D．城市建设维护税3、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。
A．文件归档B．资料入库C．复核与审核D．呈送有关部门4、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。
A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%5、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月B．6个月C．1年D．2年6、发包模式是__。
A．平行承、发包B．设计和施工总承包C．工程项目总承包D．设计和施工联合体承包7、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．全过程控制8、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。
A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力9、小胡在大学四年学习期间，每年年初从银行借款2000元用以支付学费，若按年利率6%计复利，第四年年末一次归还全部本息需要__。
A．8700元B．9275元C．9245元D．9000元10、大型复杂的项目，其项目组织形式宜采用__。
A．直线式组织B．职能式组织C．矩阵式组织D．指挥部制11、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。
A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人12、关于风险的定义，说法错误的是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年下半年上海公路造价师《计价与控制》按照投资的费用性质分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品2、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。
A．用款进度计划B．材料进度计划C．关键工程进度计划D．机械设备进度计划3、对建设项目实施全过程控制时，应以__为主。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．系统控制4、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。
A．越好B．越差C．不变D．无关5、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。
A．确认权B．变更权C．委托权D．监督权6、下列路面中，__是刚性路面。
A．沥青混凝土路面B．整齐块石路面C．砂石路面D．水泥混凝土路面7、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。
A．预算定额B．概算定额C．概算指标D．企业定额8、工程网络计划的计算工期等于其所有结束工作__。
A．最早完成时间的最小值B．最早完成时间的最大值C．最迟完成时间的最小值D．最迟完成时间的最大值9、价值工程的核心是__。
A．提高价值B．功能分析C．降低成本D．方案创造10、用行星立轴和卧轴式搅拌机对路面混凝土搅拌的最短时间，应不小于（）。
A．90sB．60sC．45sD．30s11、材料消耗定额是指完成一定__所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品12、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。
A．200cmB．200mmC．100mmD．100cm13、标底是工程项目施工的__。
A．投标价B．合同价C．预期施工价D．协议合同价14、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。
A．业主B．承包人C．业主和承包人双方D．监理工程师15、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。
A．经验多少B．能力强弱C．财务状况和社会信誉D．报价高低16、某投资100万元的项目，计划10年内全部收回投资。
若年利率为8%，则每年应收回__元。
A．108000B．118490C．149030D．15309017、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门18、建设工程信息管理系统的目标是__。
A．实现信息的系统管理及提供必要的预算信息B．实现信息的管理系统化和共享化C．实现信息的系统管理及提供必要的决策支持D．实现信息的管理系统化和享用的方便快捷化19、挡土的应力传递路径是__。
A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基20、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。
A．签字加盖章B．签字或盖章C．只能签字，不能盖章D．只能盖章，不能签字21、除__以外，经济合同允许变更或解除。
A．由于不可抗力致使经济合同的全部义务不能履行B．由于另一方在合同规定的期限内没有履行合同C．当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益D．由于合同主体一方的法定代表人的变动22、法人的变更是指__。
A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销23、下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确是__。
A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B．公证与鉴证的效力等同C．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为D．公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力24、在筑堰之前，应做的准备工作是__。
A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净B．砌筑可替代的挡土墙C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作25、不同实施阶段，②分标段、分阶段；③按施工队伍多少，分阶段，④按施工队伍规模大小分阶段A．①④B．①③C．②④D．①②二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有__。
A．业主与承包人共同使用B．承包人申请、使用C．监理工程师签认D．业主支付E．承包人与监理共同使用2、下列关于现金流量图表述正确的是__。
A．是一种反映经济系统资金运动状态的图式B．横轴表示一个从0开始到n的时间序列C．和横轴相连的垂直线箭头向上表示现金流出D．横轴反映的是所考察的经济系统的寿命周期E．现金的流入与流出是相对特定的经济系统而言的3、路基几何尺寸的构成要素有__。
A．压实度B．宽度C．平整度D．边坡坡度E．饱和度4、管理跨度是指__。
A．一个管理者直接有效地指挥和协调下级的人数B．一个上级职位指挥和协调下级职位的数目C．组织形式D．组织要素E．管理层的人数5、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。
A．适用性B．可靠性C．设备完善D．外观质量E．环境协调6、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。
A．当事人要有合法的资格B．内容要合法C．形式和程序要合法D．主管部门的同意和批准7、下列沥青类路面中，哪类结构不属于层铺法施工__。
A．沥青混凝土B．沥青碎石C．SMAD．沥青贯入式8、由于业主原因，导致工程暂停两个月，承包人可以索赔的费用有__。
A．人工窝工费B．机械设备窝工费C．增加的利息支出D．材料涨价费E．利润9、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有__等。
A．选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B．竞争的激烈程度相对较差C．招标时间长D．招标费用高E．评标工作量较大10、建设项目质量等级评定达到优良，必须同时达到__指标。
A．单位工程合格率100%B．单位工程优良率80%以上C．分项工程优良率85%以上D．工程质量评分值85分以上11、旧路面凿除作业时，应遵守（）。
A．旧路面凿除应分小段进行，以免妨碍交通B．用镐开挖旧路面时，周围不得有人站立或通行C．锤击钢钎，使锤人应站在扶锤人的侧面，使锤人应带手套，锤柄端头应有防滑措施D．利用机械破碎旧路面时应有专人统一指挥12、下列属于其他直接费的项目为__。
A．夜间施工增加费B．施工辅助费C．施工中的水电费D．雨季施工增加费E．因场地狭小而发生的材料二次搬运费13、费用成本分析包括__。
A．量本利分析法B．事前的成本预测分析C．施工过程中费用成本分析D．因素分析法E．事后费用成本分析14、设备的利率价即CIF，其价格构成为__。
A．关税B．国外购置价C．国外运杂费D．途中保险费15、环境保护验收调查报告(表)，由建设单位委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的__等单位编制。
A．环境监测站B．环境放射性监测站C．具有相应资质的任何环境影响评价单位D．具有相应资质编制本项目环境影响评价的单位E．具有相应资质未编制本项目环境影响评价的单位16、公路工程设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括__。
A．设计文件的规范化B．结构的安全性C．施工工艺的先进性D．施工机械化程度E．技术的合理性17、根据价值工程原理，提高产品价值的途径包括__。
A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高B．通过改进产品质量从而提高产品价格C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本18、酸雨、除冰盐或硫酸盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面，在使用硅酸盐水泥时，应__。
A．掺加粉煤灰B．掺加磨细矿渣C．掺加硅灰掺和料D．可单独使用硅酸盐水泥，可使用矿渣水泥或普通水泥19、监理单位的义务包括__。
A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包商签订施工合同C．公正地维护有关各方的合法权益D．不得泄露与本工程有关的保密资料E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动20、工程量清单项目可分为__。
A．一般项目的支付B．暂定金额C．计日工作D．特殊项目E．重点项目21、水泥混凝土原材料按质量计的允许误差不应超过__。
A．水泥±1%B．粗细骨料±3%C．水±1%D．外加剂±2%22、材料组成类型以及结构强度和稳定性的不同，可将路面分成（）。
B．次高级路面C．中级和低级路面D．水泥混凝土路面23、下列标志属于警示标志的有__。
A．减速让行B．路面不平C．双向交通D．分岔处24、要约与要约邀请的主要区别在于__。
A．是否采用书面形式B．在法律上是否须承担责任C．内容是否具体确定D．是否须送达对方E．是否明示希望与他人订立合同25、法人产生的形式有__。
A．依照国家法律规定或者国家机关行政命令的程序而产生的机关和社会组织B．经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业C．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门组织D．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门经济组织、学术组织的社会团体E．地方政府自主成立的组织。