建设工程总承包合同示范文本2011

建设工程总承包合同示范文本2011合同编号：_______________________
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲方地址：_______________________
乙方地址：_______________________
甲方联系人：_______________________
乙方联系人：_______________________
甲方联系电话：_______________________
乙方联系电话：_______________________
签订日期：_______________________
签订地址：_______________________
第一条合同总则
a. 合同背景说明
① 本合同为建设工程总承包合同，旨在明确甲乙双方在工程建设过程中各自的权利与义务。

② 甲方为项目建设单位，负责提供必要的资金、场地及其他支持。

③ 乙方为总承包单位，负责项目的设计、施工及相关管理工作。

④ 本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。

b. 合同范围
① 本合同适用于甲方委托乙方承包的建设工程项目，涉及设计、施工及相关服务。

② 项目具体内容、规模及时间安排在附件中详列。

③ 乙方应在合同约定的时间内完成工程，并达到质量要求。

④ 甲方应按照合同约定按期支付款项，确保工程顺利进行。

c. 合同效力
① 本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守合同条款。

② 任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。

③ 本合同的修改或补充应经双方协商一致，并以书面形式确认。

④ 本合同与项目相关的其他文件（如预算书、施工图纸等）具有同等法律效力。

第二条工程内容与工期
a. 工程内容
① 乙方负责的工程包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等各项内容。

② 工程的具体内容应根据甲方提供的设计方案、技术要求及施工图纸进行实施。

③ 乙方需按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合规定要求。

④ 甲方有权对工程内容进行审查，并提出修改或完善建议。

b. 工程工期
① 工程开始日期自甲方支付预付款并确认施工图纸后正式确定。

② 乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，并及时向甲方汇报工程进展情况。

③ 工期的延误应当由乙方承担责任，除非因不可抗力因素造成。

④ 工程竣工时间和交付日期应严格按照合同约定执行，延期交付将构成违约。

c. 施工安全与质量控制
① 乙方应按照相关法律法规及行业标准，确保施工现场的安全管理。

② 乙方需制定并实施施工安全措施，防止事故发生，并应按规定进行安全培训。

③ 甲方有权对施工过程进行监督检查，确保工程质量符合设计要求。

④ 工程完成后，乙方应提供相应的质量保证书，确保在一定期限内工程质量不出现问题。

第三条合同金额与支付方式
a. 合同总金额
① 合同总金额由甲方根据项目预算及乙方报价协商确定，并在合同中明确。

② 合同金额包含所有项目建设、管理、设计、施工等费用。

③ 在施工过程中如有变更或调整，应经过双方协商确认，并相应调整合同金额。

④ 工程完工后，甲方应根据乙方提供的竣工报告及验收结果支付工程款项。

b. 支付方式
① 甲方应按合同约定的进度付款，支付款项应以银行转账方式进行。

② 甲方在收到乙方的阶段性报告、施工进度证明后，按约定支付款项。

③ 若工程进度与约定不符，甲方有权暂停支付，直至进度恢复正常。

④ 支付款项时，乙方需提供合法有效的发票及相关证明材料。

c. 变更与调整
① 由于设计或施工要求的变更，可能会导致合同金额的调整。

② 双方在确认变更后，应签署补充协议，并在付款时作相应调整。

③ 变更费用应合理计算，并由甲方审批后支付。

④ 乙方应提前向甲方提交变更申请，未经甲方确认，乙方不得擅自改变合同条款。

第四条双方权利与义务
a. 甲方权利与义务
① 甲方有权在工程过程中对乙方的工作进行监督检查，并提出整改意见。

② 甲方应按时支付工程款项，确保乙方正常施工。

③ 甲方应提供工程所需的技术资料、设计图纸及施工场地。

④ 甲方应保证提供的资料真实、准确，确保工程顺利进行。

b. 乙方权利与义务
① 乙方有权根据合同获得相应的工程款项，并享有施工管理的独立性。

② 乙方应按照合同约定和国家规定的标准进行施工，确保质量和安全。

③ 乙方应及时报告工程进度及任何可能影响工期或质量的问题。

④ 乙方应合理安排施工人员和设备，确保工程按时完工。

c. 保密条款
① 双方应对在合同履行过程中获得的商业秘密及技术资料予以保密。

② 任何一方不得擅自向第三方泄露有关项目的相关信息，除非事先获得对方书面同意。

③ 保密义务在合同履行完毕后继续有效，直至该信息不再具备商业价值或不再属于机密信息。

④ 若一方违反保密条款，应赔偿因此造成的所有损失，并承担法律责任。

第五条违约责任与争议解决
a. 违约责任
① 任何一方未能按照合同履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。

② 如果乙方未能按期完成工程或未能达到质量要求，甲方有权要求延长工期并扣除违约金。

③ 若甲方未能按期支付款项，乙方可暂停施工，直至收到款项。

④ 任何一方违约，均应承担对方因此受到的直接或间接损失。

b. 争议解决
① 双方应通过友好协商解决合同履行中的争议。

如协商不成，可提交仲裁机构进行仲裁。

② 争议解决时，应遵循公平、合理、合法的原则，尊重双方的合法权益。

③ 争议解决的地点应为甲方所在地，仲裁应根据相关法律法规进行。

④ 双方同意在争议解决期间继续履行合同，不得以争议为由中止工程进展。

第六条附则
a. 合同附件
① 本合同附件包括施工图纸、项目预算书、时间进度表等相关文件。

② 附件与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。

③ 如附件内容与本合同条款冲突，以合同条款为准。

④ 如需要增补附件，双方应签署补充协议，并附加附件内容。

b. 合同的修改与补充
① 本合同的任何修改或补充，均须经过双方书面同意。

② 修改后的合同文本应作为本合同的一部分，具有同等法律效力。

③ 如有不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商确定相应解决方案。

④ 补充协议应明确修改的内容及双方的权利义务。

甲方代表签字：______
乙方代表签字：______。