《国内建筑设计规定合同实用标准文本》正
建筑设计合同范本(标准版)
建筑设计合同范本1. 定义与解释1.1 定义下列词汇在本合同中具有以下含义:•“甲方”:指合同一方,即建筑项目的主人或代表。
•“乙方”:指合同另一方,即接受甲方委托进行建筑设计的单位或个人。
•“设计”:指乙方根据甲方的要求进行的建筑方案设计、施工图设计等工作。
•“项目”:指甲方委托乙方进行设计的建筑项目。
1.2 解释本合同中的条款应按照其字面意义进行解释,除非根据上下文另有明确规定。
2. 合同内容2.1 设计任务乙方应根据甲方的要求,为甲方完成建筑项目的方案设计、施工图设计等工作。
具体设计内容和深度应符合国家相关法规、标准和甲方要求。
2.2 设计时间乙方应按照甲方要求的时间节点完成设计工作。
具体时间节点由双方在合同履行过程中协商确定。
2.3 设计费用乙方向甲方提供设计服务,甲方应支付乙方设计费用。
设计费用的具体金额、支付方式和时间由双方在合同履行过程中协商确定。
3. 合同的履行3.1 乙方的义务乙方应按照甲方的要求,按时完成设计工作,并保证设计质量符合国家相关法规、标准和甲方要求。
3.2 甲方的义务甲方应向乙方提供完整、真实、准确的资料和需求,并按时支付乙方设计费用。
3.3 保密义务双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
4. 合同的变更和解除4.1 合同变更合同履行过程中,双方同意对合同内容进行变更的,应签订书面变更协议,作为本合同的附件。
4.2 合同解除合同履行过程中,发生以下情况之一的,双方同意解除合同:•双方协商一致解除合同;•因不可抗力导致合同无法履行;•法律规定应解除合同的其他情形。
5. 违约责任5.1 乙方违约乙方未按照约定时间完成设计工作,或设计质量不符合国家相关法规、标准和甲方要求的,应承担违约责任。
5.2 甲方违约甲方未按照约定时间支付设计费用,或提供资料和需求不真实、不准确的,应承担违约责任。
6. 争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
建筑工程国家标准合同范本
建筑工程国家标准合同范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其位于_____的项目(以下简称“工程”)发包给乙方施工,经友好协商,达成以下协议:一、工程内容1.1 工程名称:_____1.2 工程地点:_____1.3 工程规模:_____1.4 工程性质:_____1.5 工程内容:包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等。
二、工程期限2.1 合同工期自____年__月__日开始,至____年__月__日结束。
2.2 工期顺延的情形:(1)因不可抗力原因导致工程无法正常进行;(2)因业主方原因导致工程延期;(3)双方协商一致的其他顺延情形。
三、工程质量3.1 工程质量标准应符合国家及行业相关规范、标准的要求。
3.2 乙方应严格按照施工图纸、施工方案进行施工,保证工程质量。
3.3 工程验收:工程完工后,乙方应向甲方提供完整的工程资料,甲方组织验收。
验收不合格的,乙方应按照甲方的要求整改,直至达到验收标准。
四、工程价款4.1 工程总价款为人民币____元整(大写:____元整)。
4.2 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价款的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方工程总价款的20%。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价款×违约天数×1%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程款项,应向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:滞纳金=应付款项×逾期天数×1%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规,严格执行合同条款,确保工程顺利进行。
2022年-2023年一级造价师之建设工程计价能力检测试卷A卷附答案
2022年-2023年一级造价师之建设工程计价能力检测试卷A卷附答案单选题(共30题)1、关于招标控制价及其编制的说法,正确的是()。
A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料,总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料,其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 C2、2015 年已建成年产 20 万吨的某化工厂,2017 年拟建年产 100 万吨相同产品的新项目,并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。
若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额,则生产能力指数取值的适宜范围是()。
A.0.4~0.5B.0.6~0.7C.0.8~0.9D.0.9~1.0【答案】 B3、按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是()。
A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】 B4、根据《建设工程造价咨询规范》,清标的时间选择是()。
A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】 A5、某施工现场有塔吊1台,由施工企业租得,台班单价5000元台班,租赁费为2000元/台班。
人工工资为80元/工日,窝工补贴25元/工日,以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%,在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格,配合用工10工日,塔吊1台班,为此,施工企业可向业主索赔的费用为()元。
A.2250B.2925C.5800D.7540【答案】 D6、关于政府投项目竣工结算的审核,下列说法正确的是()。
A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】 D7、根据《招标投标法实施条例》的规定,下列关于投标限价的表述中错误的是()。
建筑设计合同标准范本(2篇)
建筑设计合同标准范本(民用建设工程设计合同)工程名称:工业厂房工程工程地点:市合同编号:______珠(西)_011(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:____年____月____日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:设计人:发包人委托设计人承担_____工业厂房工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图1厂房(包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程)28500包干2总图工程(包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程)注:具体设计范围以发包人与业主签订的《总承包合同》为准。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:资料及文件名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部部门提供的设计要点15设计委托书及设计要求16工程地质勘察报告1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天2建筑设计(单体)全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币(¥.00元)。
设计费支付进度详见下表。
占总设计费付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费75%单体全套施工图出图后五天,内第三次付费5%总图施工图出图后五天内说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
建筑工程设计合同国标文件
建筑工程设计合同国标文件建筑工程设计合同通常包含以下几个主要部分:1. 合同双方信息:包括甲方(业主)和乙方(设计单位)的名称、地址及法定代表人或委托代表人的信息。
2. 项目基本信息:详细描述工程项目的名称、地点、规模、设计范围、设计标准及相关法律法规要求。
3. 设计任务书:明确设计任务的内容、目标、标准和要求,以及设计阶段划分和各阶段的交付物。
4. 合同价格与支付方式:约定设计费用的总额、计费方式、支付条件和时间节点。
5. 设计周期与进度安排:规定设计工作的总体时间表,包括各阶段的起止时间、关键节点和里程碑。
6. 质量保证与验收标准:设定设计成果的质量要求,以及验收程序和标准。
7. 变更与调整:约定在设计过程中可能出现的变更处理机制和费用调整原则。
8. 违约责任:明确双方违反合同约定时应承担的责任和赔偿办法。
9. 争议解决方式:约定如出现合同争议时的解决途径,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
10. 附加条款:根据项目的特殊情况,双方可以协商增加的特殊约定事项。
11. 附件:包括设计任务书、项目资料、相关法规和技术标准等。
以下是一个简化的建筑工程设计合同国标文件范本示例:h2建筑工程设计合同/h2甲方(业主):___________地址:________________法定代表人/委托代表人:____________乙方(设计单位):____________地址:________________法定代表人/委托代表人:____________鉴于甲方拟进行___________工程的设计工作,经双方协商一致,依据《中华人民共和国民法典》及相关法规,订立本合同如下:一、项目基本信息项目名称:___________项目地点:___________设计范围:___________设计标准:___________二、设计任务书设计任务内容、目标、标准和要求详见附件《设计任务书》。
三、合同价格与支付方式设计费用总额为:___________元。
建筑设计服务合同标准文本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX建筑设计服务合同标准文本版本合同目录一览1. 总则1.1 定义1.2 解释1.3 适用法律2. 服务内容2.1 服务范围2.2 服务标准2.3 服务时间3. 合同双方3.1 甲方权益3.2 乙方权益3.3 丙方权益(如有)4. 合同价格与支付4.1 价格条款4.2 支付方式4.3 支付时间表5. 合同的履行5.1 乙方的义务5.2 甲方的义务5.3 丙方的义务(如有)6. 保密条款6.1 保密内容6.2 保密期限6.3 保密泄露后果7. 变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更与解除的程序8. 违约责任8.1 乙方违约8.2 甲方违约8.3 丙方违约(如有)9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律诉讼10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力处理11. 合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件12. 附则12.1 合同附件12.2 合同修订12.3 合同解除后的权益处理13. 其他约定13.1 甲方特殊要求13.2 乙方特殊要求13.3 丙方特殊要求(如有)14. 签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署主体第一部分:合同如下:第一条总则1.1 定义1.2 解释本合同用词及其涵义如下:(定义条款,详细解释本合同中使用的专业术语、缩写、简称等,确保各方对合同条款的理解一致。
)1.3 适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。
第二条服务内容2.1 服务范围乙方同意按照甲方的要求,提供如下服务:(详细列举乙方应提供的服务内容,如建筑设计、概念设计、施工图设计等。
)2.2 服务标准(详细描述服务应达到的质量、技术、安全等标准。
)2.3 服务时间乙方应在甲方要求的期限内完成服务,服务期限自本合同签订之日起至:(具体服务完成日期。
建筑设计合同标准样本(3篇)
建筑设计合同标准样本发包人:_____设计人:_____发包人委托设计人承担_____工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为____元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
建筑设计服务协议标准文本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX建筑设计服务协议标准文本合同编号_________一、合同主体名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于委托方拟进行建设项目,为明确双方在项目建筑设计服务过程中的权利和义务,经双方友好协商,特订立本合同。
2.2 合同依据中华人民共和国合同法、建筑法、城市规划法等相关法律法规。
三、定义与解释3.1 专业术语(1)建筑设计:指对建筑物的结构、空间、外观、功能等方面进行的设计。
(2)建设项目:指甲方委托乙方进行建筑设计服务的项目。
3.2 关键词解释(1)本合同:指甲方与乙方签订的《建筑设计服务协议》。
(2)建筑设计服务:指甲方委托乙方提供的设计服务,包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定提供建筑设计服务。
(2)甲方应向乙方提供项目所需的基础资料、技术要求等,并确保资料的真实、准确、完整。
(3)甲方应按照约定支付乙方设计费用。
4.2 乙方的权利和义务(1)乙方有权按照本合同约定收取设计费用。
(2)乙方应按照甲方的要求,提供符合法律法规、技术规范和甲方需求的设计服务。
(3)乙方应保证设计成果的原创性、合法性,并对其承担法律责任。
五、履行条款5.1 合同履行时间(1)本合同签订之日起至设计成果提交之日止。
5.2 合同履行地点(1)乙方所在地。
5.3 合同履行方式(1)乙方通过电子文件、纸质文件等形式向甲方提交设计成果。
《国内建筑设计合同标准文本》正
CAG—SC—001建设工程设计合同(国内版)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:目录1 合同依据 (1)2 工程概况 (1)3 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务 (1)4 设计费及支付 (2)5 发包人应向设计人提交的有关资料及文件 (3)6 设计人应向发包人交付的设计资料及文件 (4)7 发包人责任 (4)8 设计人责任 (5)9 违约责任 (6)10 其他 (6)发包人:设计人:发包人委托设计人承担“”工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
1 合同依据本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2 工程概况(1)工程名称:(2)工程地址:(3)占地面积m2,总建筑面积m2(其中地上约万m2,地下约万m2);地上层,地下层;建筑高度m(4)建筑功能:、、等(5)结构形式:(6)投资估算:约万元人民币3 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务3.1设计范围本合同设计范围为:建筑红线内建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图专业(不含住宅小区总图)的设计。
不含精装修设计、智能化专项设计、泛光立面照明设计、景观设计、娱乐工艺设计、声学设计、舞台机械设计、舞台灯光设计、厨房工艺设计、煤气设计、玻璃幕墙设计、特殊工艺设计;不含按当地规定有限制的专业(如人防等);不含超越设计人资质范围的专业(如市政、岩土工程等)。
3.2设计阶段包括方案设计阶段、初步设计、施工图设计。
3.3 设计深度满足2008年11月住建部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
3.4设计规范本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。
3.5设计服务解决施工中设计相关的技术问题,定期参加重要的工地例会,解答业主咨询的技术问题,协助发包人办理与设计人工作相关的报批手续。
建筑工程设计合同国标文件
建筑工程设计合同国标文件甲方)和设计方(乙方)之间的权利、义务和责任。
在中国,建筑工程设计合同通常会参照国家标准和行业规范来起草。
以下是一份简化版的建筑工程设计合同草案,仅供参考:合同编号:甲方(业主): [甲方全称]地址: [甲方地址]法定代表人: [甲方法定代表人姓名]乙方(设计方): [乙方全称]地址: [乙方地址]法定代表人: [乙方法定代表人姓名]鉴于:甲方拟进行 [工程项目名称] 的建设,需要进行相应的工程设计工作。
乙方具有相应的工程设计资质,同意承担本工程的设计任务。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承担甲方 [工程项目名称] 的工程设计事宜,经友好协商,达成如下合同条款:第一条工程项目概况1. 工程名称: [工程项目名称]2. 工程地点: [工程地点]3. 工程规模: [工程规模简述]4. 设计范围: [具体设计范围,如建筑、结构、给排水、电气等]第二条设计依据和要求1. 设计必须遵守国家相关法律法规和标准规范。
2. 设计要求: [具体设计要求]第三条设计成果要求1. 设计成果应包括但不限于:设计方案、施工图、概预算等。
2. 设计文件应达到国家规定的设计深度要求。
第四条合同价款和支付方式1. 本合同总价款为人民币 [金额] 元。
2. 支付方式: [具体支付方式,如预付款、进度付款等]第五条设计进度和交付时间1. 设计工作应按照甲方要求的时间节点完成。
2. 交付时间: [具体交付时间]第六条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务: [具体内容]2. 乙方的权利和义务: [具体内容]第七条违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容应符合法律规定。
第八条合同变更和解除1. 合同的变更应由双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 合同的解除应符合法律规定。
第九条争议解决双方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建筑设计合同(合同示范文本)正规范本(通用版)
建筑设计合同(合同示范文本)一、合同背景和目的本合同由甲方(建设单位)和乙方(设计单位)共同签订,旨在约定双方在建筑设计项目中的权利和义务,确保项目顺利进行,并保障双方的合法权益。
本合同所述项目为建筑设计服务。
二、合同条款2.1 设计内容和范围乙方应按照甲方的要求,提供建筑设计相关的文件、图纸、规范,并确保设计内容符合国家法律法规以及相关的建筑标准。
乙方还应确保设计方案的合理性、可行性和综合经济效益。
2.2 设计报告和图纸乙方应按照甲方的要求,提交《设计报告书》和相关的设计图纸。
设计报告书应包括项目概况、设计目标、设计原则、设计思路、设计方案和技术措施等内容。
设计图纸应包括建筑平面图、立面图、剖面图、结构图、给排水图、电气图等。
2.3 设计变更如甲方需要对已批准的设计方案进行任何形式的修改或变更,应及时与乙方进行沟通,并经双方协商一致后进行变更。
变更后的设计文件和图纸应由乙方及时提交。
2.4 设计费用和支付方式甲方应按照合同约定,向乙方支付设计费用。
设计费用应包括设计文件编制、设计报告书和图纸的制作等相关费用。
支付方式可分期支付,具体支付时间及金额由双方协商确定。
2.5 设计质量和保修责任乙方对所提供的设计方案负责,并承诺保证设计质量符合国家法律法规以及相关标准的要求。
如设计方案存在质量问题,乙方应进行修正并承担相关责任。
2.6 知识产权乙方对所提供的设计方案享有知识产权。
甲方在支付设计费用后,即可享有相关设计方案的使用权。
甲方未经乙方同意,不得将设计方案用于其他目的或转让给第三方。
2.7 安全和保密乙方应加强设计过程中的安全管理,并确保设计图纸和文件的保密。
甲方有权对设计过程进行监督,并有义务保护乙方的商业机密和商业利益。
2.8 违约责任如甲方或乙方发生违约行为,应向对方支付相应的违约金,并承担其他可能的法律责任。
双方应尽力避免违约情况的发生,并通过友好协商解决任何争议。
三、其他事项3.1 本合同自签订之日起生效,有效期为X年。
建筑工程标准设计合同文本
建筑工程标准设计合同文本---甲方(业主):名称:XXXXXXXX地址:XXXXXXXX联系方式:XXXXXXXX乙方(设计师):名称:XXXXXXXX地址:XXXXXXXX联系方式:XXXXXXXX根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就甲方向乙方委托建筑工程设计事宜达成如下协议:一、设计任务1.1 设计内容:乙方应按照甲方的要求,完成XX项目的建筑设计工作。
具体包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
1.2 设计周期:自本合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
如因不可抗力等原因需要延长设计周期的,应提前通知对方并经双方协商一致后确定新的设计周期。
二、设计费用2.1 设计费用总额为人民币XXXX元整(¥XXXX)。
该费用包括所有设计阶段的人工费、材料费和其他相关费用。
2.2 付款方式:甲方应在合同签订后XX个工作日内支付第一笔款项,即设计费用的XX%;在初步设计方案完成后支付第二笔款项,即设计费用的XX%;在施工图设计方案完成后支付剩余款项。
三、质量保证3.1 乙方应确保所提供的设计符合国家和地方的相关法规、标准和规范要求,满足甲方的使用需求,并保证设计的合理性、经济性和安全性。
3.2 如因乙方原因导致设计方案不符合约定的质量要求或存在缺陷,乙方应及时进行修改和完善,直至达到约定的质量标准为止。
因此产生的额外费用由乙方承担。
四、保密条款4.1 双方应对本合同中涉及的商业秘密和技术信息予以保密,不得擅自向第三方披露或使用。
违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。
五、违约责任5.1 如果甲方未按照约定时间支付设计费用,每逾期一天需支付总设计费用千分之XX的违约金给乙方;如果乙方未按照约定时间提交设计方案,每逾期一天需支付总设计费用千分之XX的违约金给甲方。
六、争议解决6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑设计合同标准(2篇)
建筑设计合同标准建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为_____平方米,建设地点在_____。
二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_____年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_____份,技术设计文件一式_____份,施工图设计文件一式_____份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。
对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
2023建筑工程标准合同正规范本(通用版)
建筑工程标准合同1. 引言建筑工程标准合同是一种用于约定建筑工程合作关系的合同,该合同详细规定了参与方在建筑工程过程中的权利和义务,为建筑工程的顺利进行提供了法律保障。
本文档将对建筑工程标准合同的基本内容进行介绍。
2. 合同概述建筑工程标准合同是建筑工程参与方之间签订的一种法律文件,该合同的主要目的是规范各方在建筑工程过程中的行为,确保工程的顺利进行。
合同中包含了工程的基本信息、工程标准和技术要求、合同价格和支付方式、履行义务、违约责任等内容。
3. 合同要素建筑工程标准合同主要包含要素:3.1 工程基本信息工程基本信息包括工程名称、工程地点、工程规模、工程周期等内容。
这些信息对于合同的执行和监督都具有重要意义。
3.2 工程标准和技术要求工程标准和技术要求是合同中最为关键的部分之一,它们规定了工程的设计、施工、质量要求等相关内容。
在合同签订之前,参与方应对工程标准和技术要求进行充分协商,确保各方对工程质量的期望达成一致。
3.3 合同价格和支付方式合同价格是指建筑工程的总价款,支付方式则规定了款项的分期支付和支付时间等细节。
合同中应详细规定款项的支付方式以及款项支付的条件。
3.4 履行义务履行义务是合同中规定的参与方在建筑工程过程中应履行的各项责任。
这包括设计方、承包方、监理方等各方的责任和义务,确保工程的按时按质完成。
3.5 违约责任违约责任规定了在合同履行过程中一方违反合同规定的后果。
一般来说,违约方需要承担赔偿责任,赔偿金额根据合同的约定以及违约行为的严重性来确定。
4. 合同签署与生效建筑工程标准合同应由参与方共同签署,并经过法律部门的认证。
合同生效后,各参与方应按照合同的约定,履行自己的责任和义务。
5. 合同的变更和解除建筑工程标准合同在合同履行过程中可能发生变更或解除的情况。
变更通常需要经过各方的协商一致,并按照法律程序进行。
而合同的解除一般需要一方提前通知对方,并履行解除程序。
6. 合同的争议解决在合同履行过程中可能发生争议,各参与方可以通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
建筑设计服务协议标准文本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX建筑设计服务协议标准文本本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 甲方1.2 乙方1.3 建筑设计1.4 标准文本2. 甲方义务2.1 提供资料2.2 支付费用3. 乙方义务3.1 设计义务3.2 保密义务3.3 配合义务4. 设计范围与要求4.1 设计范围4.2 设计要求5. 设计进度与交付5.1 设计进度5.2 设计交付6. 设计费用与支付6.1 费用标准6.2 支付方式7. 质量保证7.1 质量标准7.2 质量保障措施8. 变更与调整8.1 变更情形8.2 调整程序9. 违约责任9.1 甲方违约9.2 乙方违约10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 法律途径11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 合同的生效、变更与终止12.1 生效条件12.2 变更程序12.3 终止条件13. 一般条款13.1 适用法律13.2 合同附件13.3 合同修改14. 签署14.1 甲方代表14.2 乙方代表14.3 签署日期第一部分:合同如下:1. 定义与术语解释1.1 甲方:指合同中委托建筑设计的一方,具体名称和地址详见附件一。
1.2 乙方:指承担建筑设计服务的乙方公司或个人,具体名称和地址详见附件一。
1.3 建筑设计:指根据甲方提供的资料和要求,乙方进行的建筑设计工作,包括但不限于方案设计、施工图设计、施工监理等。
1.4 标准文本:指本合同及其附件,构成甲方和乙方之间关于建筑设计服务的完整协议。
2. 甲方义务2.1 提供资料:甲方应按照乙方的要求,提供完整、真实、准确的规划设计资料和相关基础资料,包括但不限于场地条件、使用功能、规模、预算等。
具体资料清单详见附件二。
2.2 支付费用:甲方应按照本合同约定的费用标准和支付方式,按时支付乙方设计费用。
具体费用构成和支付方式详见附件三。
3. 乙方义务3.1 设计义务:乙方应按照本合同约定的设计范围和要求,完成建筑设计工作,并保证设计质量符合国家和行业的相关标准。
建筑施工合同标准范本
建筑施工合同标准范本
1. 介绍
本文档是一份建筑施工合同的标准范本,适用于合同双方在建筑施工过程中达成的协议和约定。
2. 合同主要条款
2.1 工程概况
合同双方应明确工程的名称、所在地和规模等基本信息,并附上相应的工程图纸和设计文件。
2.2 工期和进度安排
合同中应明确工程的开始和完工时间,并约定工程进度的安排和监督。
2.3 工程款项和支付方式
合同中应详细列明工程款项的付款方式、金额和支付期限,并约定相应的支付方式和证明文件。
2.4 工程质量和技术要求
合同中应明确工程质量标准和技术要求,确保工程的合规性和安全性。
2.5 变更和索赔
合同中应规定变更和索赔的程序和条件,以确保合同变更的合理性和索赔的合法性。
2.6 违约责任和争议解决
合同中应明确双方的违约责任和违约后的补救措施,并约定争议解决的方式,如仲裁或诉讼等。
2.7 合同解除和终止
合同中应约定合同解除和终止的条件和程序,以应对不可抗力等特殊情况。
3. 其他条款
3.1 保密条款
合同中应明确保密的内容和责任,确保合同双方间的信息安全和商业机密的保护。
3.2 法律适用和管辖
合同中应明确适用的法律和管辖的法院,以指定适用的法律法规和解决争议的管辖权。
3.3 附则
合同中可包括其他附加条款,如通知方式、合同副本等附则内容。
4. 结论
本建筑施工合同标准范本为合同双方在进行建筑施工时参考和使用的准则,旨在保障双方的合法权益并促进合同的有效履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
CAG—SC—001建设工程设计合同(国内版)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:目录1 合同依据 (1)2 工程概况 (1)3 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务 (1)4 设计费及支付 (2)5 发包人应向设计人提交的有关资料及文件 (3)6 设计人应向发包人交付的设计资料及文件 (4)7 发包人责任 (4)8 设计人责任 (5)9 违约责任 (6)10 其他 (6)发包人:设计人:发包人委托设计人承担“”工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
1 合同依据本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2 工程概况(1)工程名称:(2)工程地址:(3)占地面积 m2,总建筑面积 m2(其中地上约万m2,地下约万m2);地上层,地下层;建筑高度 m(4)建筑功能:、、等(5)结构形式:(6)投资估算:约万元人民币3 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务3.1设计范围本合同设计范围为:建筑红线内建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图专业(不含住宅小区总图)的设计。
不含精装修设计、智能化专项设计、泛光立面照明设计、景观设计、娱乐工艺设计、声学设计、舞台机械设计、舞台灯光设计、厨房工艺设计、煤气设计、玻璃幕墙设计、特殊工艺设计;不含按当地规定有限制的专业(如人防等);不含超越设计人资质范围的专业(如市政、岩土工程等)。
3.2设计阶段包括方案设计阶段、初步设计、施工图设计。
3.3 设计深度满足2008年11月住建部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
3.4设计规范本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。
3.5设计服务解决施工中设计相关的技术问题,定期参加重要的工地例会,解答业主咨询的技术问题,协助发包人办理与设计人工作相关的报批手续。
4 设计费及支付4.1本合同设计费估算为元(大写:),单价为元/平米(或费率 %),若发包人书面提出项目不做初步设计,收费标准保持不变。
4.1.1 包含设计人方人员赴工地现场的旅差费人次日,每人每次不超过2天。
超过约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人方另行支付。
4.1.2本工程实际设计费按政府批准的初步设计概算和按本合同约定的费率结算,多退少补,或按初步设计批准(或施工图设计)的建筑面积和合同约定的单价结算,多退少补。
4.1.3长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。
4.2发包人设计人双方确认,方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 %,初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 %,施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 %。
4.2.1签订后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金,计元,设计合同履行完毕后,定金抵作工程设计费。
4.2.2设计人交付发包人方案设计文件后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的10%,计元。
4.2.3设计人交付发包人初步设计文件后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的20%,计元。
4.2.4 设计人交付发包人施工图设计文件后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的15%,计元。
4.2.5设计人交付发包人施工图设计文件通过审图后3日内,或提交施工图后日内,发包人向设计人支付设计费总额的25%,计元。
4.2.6工程结构封顶后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的5%,计元。
4.2.7工程竣工验收乙方盖章前, 发包人向设计人结清设计费,计元。
5 发包人应向设计人提交的有关资料及文件6 设计人应向发包人交付的设计资料及文件注:(1)在发包人方所提供的设计资料(含设计确认单及开始下一阶段设计指令、规划局及其他政府部门批文等)能满足设计人进行相应阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。
(2)初步设计工程概算文件(按XX定额)周期在完成初步设计文件后开始计算。
(3)上述设计时间不包括国家法定的节假日期间。
(4)设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关政府部门对设计成果的审批时间。
7 发包人责任7.1 发包人按本合同第5条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
7.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准计算相应费用,并在合同签订后【】天内予以支付。
7.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费,赶工费的标准为:。
7.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
7.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
8 设计人责任8.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
8.2 设计人采用的主要技术标准是:国家设计规范、行业设计标准及技术措施。
8.3 设计合理使用年限50年(其中智能化15年,加固改造30年)。
8.4 设计人按本合同第3条和第6条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
如发包人书面要求设计人提供电子文件时,设计人原则上仅提供PDF版电子设计文件(发包人需签收)。
8.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
8.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
8.7 通过设计洽商能解决的设计小修改,不再另行收取设计费。
但是,若发包人要求建筑功能性、立面风格、结构层高、机电系统等修改或同一处重复修改,则双方协商,设计人另行收取修改设计费。
9 违约责任9.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人不退还发包人已付的定金;同时发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.2发包人应按本合同第4条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担逾期部分金额千分之二的逾期付款违约金。
逾期超过30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级主管单位或设计审批部门对设计文件不审批或本项目停建或缓建超过【】天的,及/或在设计人提交相应阶段的设计文件后的【】天内,发包人仍未向设计人提交该阶段设计成果的政府批文或开始下一阶段设计工作的书面通知的,发包方应按照本合同9.1条约定支付设计费。
9.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
赔偿金由双方商定,累计赔偿总额最高不超过本合同约定的设计费。
首先由设计保险公司支付赔偿金,不足部分的赔偿金由设计人支付。
9.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的千分之二。
9.5 合同生效后,设计人因可归责于自身的原因单方终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
10 其他10.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
10.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
本合同第6条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
10.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
10.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。
出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
10.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。
10.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
10.7 本合同项下所有文件可通过专人送达,也可以通过特快专递或传真送达下列指定的地址、传真机和收件人。
发包人:通讯地址:收件人:电话:传真:邮箱:设计人:通讯地址:收件人:电话:传真:邮箱:10.8 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。
协商不成时,双方当事人同意由xxxxxx仲裁委员会仲裁。
10.9 本合同一式捌份,发包人肆份,设计人肆份。
10.10 本合同经双方签字盖章后生效。
10.11 本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
10.12 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10.13 其它约定事项:发包人和设计人对本合同的内容应保密,一方违反签署约定导致对方损失的,应予以赔偿。